青海省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷A卷含答案.doc

《青海省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青海省2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷A卷含答案.doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、青海省青海省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务考前年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据煤矿建设安全规范AQ 10832011 的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过 0.8C.在检查证明作业地点附近 10m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各 10m 的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答

2、案】D2、井口位置的确定以及井巷贯通等测量都必须依据建立在井口附近的（）来进行。A.三角控制网和环形控制网B.平面控制点和高程控制点C.水平控制距离和方位角D.平面坐标和坐标方位角【答案】B3、室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为()。A.612hB.1224hC.2448hD.4872h【答案】C4、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由

3、施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C5、碳素钢根据其含杂质的多少，可以分为（）。A.普通钢B.低合金钢C.工具钢D.特殊钢【答案】A6、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A7、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有

4、监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过 2 人【答案】B8、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10B.15C.20D.25【答案】D9、按非煤露天矿边坡工程技术规范GB 51016-2014 的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C10、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B11、设 V1 是开挖前土体自然体积，V2 是开挖后的松散土体体积

5、，V3 是运去填方压实后的土体体积；则为计算充填一定体积大小并经过压实其所需要的挖掘体积，需要的参数是()。A.V1 和 V2B.V1 和 V3C.V3 和 V2D.V1、V2 和 V3【答案】B12、能适应围岩变形而发挥其承载能力、避免支架损坏而可重复使用的是（）。A.可缩性支架B.梯形金属支架C.装配式钢筋混凝土支架D.木支架【答案】A13、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A14、发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。A.停止受水害威胁

6、区域内的采掘作业B.人员撤到安全地点C.切断工作面电源D.分析查找透水原因【答案】C15、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层（）。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D16、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C17、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C18、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是()。A.应满足

7、提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B19、关于基坑的开挖，说法不正确的是（）。A.基坑的开挖高度主要与土性有关B.软土基坑必须分层均衡开挖C.基坑开挖高度与基坑坡度有关D.基坑的开挖高度与施工方法无关【答案】D20、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C21、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C

8、.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A22、某矿有一工作面命名为 1234 工作面，其中数字 2 代表()。A.煤层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C23、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（）。A.保护接地B.工作接零C.工作接地D.保护接零【答案】D24、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C25、按照项目实施的先后进行招标的方式称为()。A.总承包?B.阶段承包?C.分承包?D.独立承包【答案】B26、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不

9、符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B27、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B28、井巷工程盲炮的处理中，对于浅孔药壶法，平行孔距盲炮药壶边缘不应()m。A.1C.0.5【答案】C29、矿井工程施工中，通常都会利用的永久建筑和设施是（）。A.员工宿舍B.副井提升系统C.主井提升系统D.办公楼【答案】B30、高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是（）。A.工作面的相对湿度为 60时，空气温度不得超过 20B.工作面的相对湿度为 60时，空气温度不得超过 25C.工作面的相对湿度为 90时，空气温度不得超过 28D.工作

10、面的相对湿度为 90时，空气温度不得超过 30【答案】C31、属于人工费的有（）。A.含人工费的施工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C32、长 12.5m，宽 7.5m，深 7.5m 的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A33、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底水仓应设主、副各一个C.井下水泵应有工作、备用、在检等三种D.井下排水管有工作、备用、在检等三种【答案】D34、矿井联系测量必须()。A.独立进行两

11、次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A35、不属于矿业工程的工程款支付形式的是（）。A.工程垫付款B.预付工程款C.工程进度款D.竣工结算款【答案】A36、矿用工字钢一般设计为（）。A.翼缘宽、高度小、腹板薄B.翼缘宽、高度小、腹板厚C.翼缘宽、高度大、腹板薄D.翼缘宽、高度大、腹板厚【答案】B37、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 1?4cmB.较井筒内径小 1?4cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】B38、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。

12、A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A39、预制柱下的基础宜采用（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C40、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A41、在施工建筑结构的钢筋混凝土浇筑工程中，应进行施工质量检验的内容是（）。A.蜂窝麻面及露筋检查B.混凝土模板支架到位且牢固C.混凝土强度抽检合格证的检查D.砂石称量的偏差检查【答案】D42、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为（）cm。A.1020B.2

13、030C.3050D.6080【答案】B43、在中等稳定岩层中施工长 30.0 米，宽 5.0 米，高 6.0 米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B44、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A45、冻结法凿井中的差异冻结的含义是（）。A.分期分批冻结B.只选择在涌水的部位进行冻结C.采用长短管冻结D.分段先后冻结【答案】C46、在城市、大海、河流

14、、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D47、露天矿可以进行连续式剥采的成套施工设备是()。A.轮斗挖掘机-带式运输机-排土机B.轮斗挖掘机-卡车铁道C.单斗挖掘机-铁道D.单斗铲倒推【答案】A48、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B49、关于尾矿库建设对企业资质要求的说法，错误的是()。A.勘察单位应具有矿山或岩土工程类勘察资质B.设计单位应具有金属非金属矿山工程设计资质C.施工单位应具有矿山工程施工资质D.安

15、全评价单位应具有选矿工程安全评价资质【答案】D50、矿山企业必须对职工进行安全教育、培训，关于安全教育、培训的说法不正确的是（）。A.新进井下作业职工，接受安全教育不得小于 72h，考试合格后方可上岗作业B.新进露天矿职工，接受教育、培训时间不得小于 40h，经考试合格后方可上岗作业C.所有作业人员，每年接受 20h 的安全教育、培训D.调换工种也要进行培训、考试【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、梁板间的刚性防水施工的内容包括(?)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB2、专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容

16、，包括有()。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】BCD3、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD4、矿区地面施工的预应力钢筋混凝土筒仓的施工主要包括()。A.基础的施工B.筒体的施工C.仓斗的施工D.主体的施工E.仓顶结构的施工【答案】ABC5、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD6、在混凝土外加剂中，能改善混凝土耐久性的外加剂有()。A.泵送剂B.引气剂C.防水剂D.阻锈剂E.减水剂【答案】BCD7、矿井

17、内因火灾的易发地点有().A.采空区B.井口附近C.压酥的煤柱D.冒顶区E.煤仓、溜煤眼【答案】ACD8、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC9、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度 100mmC.井筒采用双层井壁支护时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其

18、他安全措施。【答案】BC10、质量控制的影响因素通常指的是下列哪些因素（）。A.人B.料(材料)C.机(设备)D.法(方法)E.工期【答案】ABCD11、有底鼓的巷道施工时可采取的应对措施有()A.砌筑底拱B.底部打锚杆C.设置底梁D.提高拱顶支护强度E.提高墙部支护强度【答案】ABC12、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC13、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体

19、包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC14、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD15、施工过程中的个人防护，是解决矿业工程中的（）污染影响的方法。A.岩尘、矿尘B.尾矿C.矸石、废渣D.施工噪声E.放射性【答案】AD16、地下连续墙的导墙的作用有（）。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB17、室内地面涂料防水的施工技术要

20、求说法正确的是（）A.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在 5以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 100mmC.涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷D.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层E.蓄水高度不超过 100mm，蓄水时间为 24-48h【答案】ABCD18、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有（）。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC19、加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（）。A.全面规划，统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程

21、单进水平【答案】ABD20、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括()。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某省属重点矿业工程项目计划于 2010 年 12 月 28 日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于 2010 年 9 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间 9 月 2022 日购买了招标文件。招标文件中规定，10 月 18 日下午 4 时是招标文

22、件规定的投标截止时间，11 月 10 日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C 企业于 10 月 18 日下午 5 时才送达，原因是中途堵车；10 月 21 日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由 7 人组成，其中当地招标投标监督管理办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术经济方面专家 4 人。评标时发现 E 企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于 10 月 28 日提出了评标报告。B、A 企业分别综合得分第一、第二名。由于 B 企业投标报价高于 A 企业，11 月 10 日招标

23、人向企业发出了中标通知书，并于 12 月 12 日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C 企业和 E 企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据中华人民共和国招标投标法的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C 企业

24、和 E 企业投标文件是否有效？分别说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例 C 企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例 E 企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据中华人民共和国招标

25、投标法的规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是 10 月 18 日下午 4 时，但迟至 10 月 21 日下午才开标，为不妥之处；（2）根据中华人民共和国招标投标法的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证

26、处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。中华人民共和国招标投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为 4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于 11 月 10 日发出中标通知书，迟至 12 月 12 日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过 30 天，违反了中华人民

27、共和国招标投标法的相关规定。二、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为

28、：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工

29、过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4事件

30、4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2人工费=650840=5460 元材料费=650120=7800 元机械费=650160=1040 元管理费=(人工费+材料费+机械费)15=(5460+7800+1040)15=2145 元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)5=(5460+7800+1040+2145)5=82225 元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+82225)420=411

31、1 元m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)(1+税率)=(8200+360+120+22568)(1+348)=921560 万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的 10。即工程材料预付款=(921560-36010348-8510348)10=87551 万元。3该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞

32、散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用 144 万元，工期 7d。三、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量 20m3h 左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附

33、近安装两台排水能力为 100m3h 的卧泵，其中一台备用(主井底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井井筒 65m处，发生了迎头突水，涌水达到 220m3h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】1分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题 2施工单位在突水后应采取哪些紧急措施 3施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作4工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些【答案】1施工单位的认识和做法的错误是：(1)对建设单位的地质资料的可靠性没有认真分析；(2)没有认识或充分重视突

34、水预兆和工作面异常现象；(3)发现岩层错动并有出水现象，对地层构造沟通含水层的风险认识不足，没有采取探水措施。2施工单位采取的紧急措施有：(1)停止井底车场所有掘进工作(掘砌工作)；(2)副井马头门附近，安装卧泵(水泵)，增大排水能力，满足现场需要；(3)清理副井水窝，作临时水仓(水仓)。3施工单位在施工井底车场前应做好防突水工作如下：(1)坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；(2)进行突水风险分析；(3)制定详细的防治水施工措施；(4)预备充足的排水能力；(5)加固底板。4工作面底板发生含水层突水的主要预兆包括：四、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月

35、 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位

36、立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应

37、在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定

38、合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。五、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇

39、筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答

40、案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。六、背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的

41、岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的 12m 临时支护全部倾倒，造成 2 人重伤、5 人轻伤

42、，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳

43、定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。七、某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从 50个测点中测得样本标准差为 32m

44、m，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于133，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破

45、说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。八、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支

46、付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶

47、段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月；施工队乙施工 D 巷道，工期875 个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62 个月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=48 万元3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排

48、施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112(610)60=67260=4032 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 60，其余部分按照提前安排的原则，与

49、进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。九、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10

50、d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故 2伤亡事故处理时限是如何规定的 3承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延