最新监理合同范本.pdf

《最新监理合同范本.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新监理合同范本.pdf（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一部分协议书 委托人（全称）：监理人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：工程地点：工程规模：工程概算投资额或建筑安装工程费：_ 万元 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件 1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容

2、附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订 的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师 总监理工程师姓名：_，身份证号码：_，注册号 五、签约酬金 签约酬金（大写）：_ （_）。包括：1.监理酬金：2.相关服务酬金：其中：（1）勘察阶段服务酬金:（2）设计阶段服务酬金:电子邮箱:电子邮箱:(3)保修阶段服务酬金：(4)其他相关服务酬金:六、期限 1.监理期限:自 年 月 日始，至 年 月 日止。2.相关服务期限：七、双方承诺 1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设

3、 备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立 1.订立时间：_。2.订立地点：_。3.本合同一式 _ 份，具有同等法律效力，双方各执 _ 份。委托人：(盖章)监理人：(盖章)住所：住所：法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 的代理人：(盖章)的代理人:(盖章)开户银行：开户银行:帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：(1)勘察阶段服务期限自(2)设计阶段服务期限自(3)保修阶段服务期限自(4)其他相关服务期限自 第二部分 通用条件 1.定义与解释 1.1 定义 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所 赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与

4、相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让 人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事 人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计 文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设

5、计、保 修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金 额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中 载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作

6、，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指 除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据 交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中 不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚 乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1

7、.2 解释 1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字 时，应以中文为准。1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：(1)协议书；(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；(3)专用条件及附录 A、附录B;(4)通用条件；(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新 签署的为准。2.监理人的义务 2.1 监理的范围和工作内容 2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

8、2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有 关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；(3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专 题会议；(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施 工方案与工程建设强制性标准的符合性；(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；(7)审查施工承包人提交的施工进

9、度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；(8)检查施工承包人的试验室；(9)审核施工分包人资质条件；(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合 性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托 人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施 工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提

10、交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关 验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同 争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。2.2 监理与相关服务依据 2.2.1 监理依据包括（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本

11、合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。2.3 项目监理机构和人员 2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机 构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证 监理工作正常进行。2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工 程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机 构其他监理人员，应以相当资格

12、与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4 履行职责 监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合 同履行职责。2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提 出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解 决。2.4.2

13、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人 应提供必要的证明资料。2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更 事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准 时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要 求承包人予以调换。2.5 提交报告 监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6 文件资料 在本合同履行期内，监理人

14、应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关 文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7 使用委托人的财产 监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件 另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本 合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3委托人的义务 3.1 告知 委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机 构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2 提供资料 委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资

15、料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3 提供工作条件 委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使 用。3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外 部条件。3.4 委托人代表 3.4 委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订 本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表 时，应提前 7 天通知监理人。3.5 委托人意见或要求 3.5 在本合同约定的监理与相

16、关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应 通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6 答复 委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7 支付 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4.违约责任 4.1 监理人的违约责任 监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔 偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方 协商确定。4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托

17、人由此发生的费用。4.2 委托人的违约责任 委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3 除外责任 因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成 的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损 害。5.支付 5.1 支付货币 除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付

18、的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2 支付申请 监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申 请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3 支付酬金 支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4 有争议部分的付款 委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款 项按第 7 条约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止 6.1 生效 除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委

19、托人和监理人应在协议书上加盖单位及法 定代表人或其授权代理人章后本合同生效。6.2 变更 6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监 理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视 为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监 理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工 作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的

20、准备时间不应超过 28 天。6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执 行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应 作相应调整。调 整方法在专用条件中约定。6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应 作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3 暂停与解除 除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另 一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1 在

21、本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法 继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在 解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的 情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可 通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除 不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应

22、由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务 的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到 达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改 正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天 内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的 酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第

23、4.1 款约定的责任。6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定 应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人 可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分 工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可 向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停 或解除本合同。6.3.6 本合同解除后，本

24、合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4 终止 以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决 7.1 协商 双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2 调解 如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用 条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3 仲裁或诉讼 双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院 提起诉讼。8.其他 8.1 外出考察费用 经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2 检

25、测费用 委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专 用条件中约定。8.3 咨询费用 经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生 的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4 奖励 监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约 定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支 付。8.5 守法诚信 监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6 保密 双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密

26、资料，保密事项在专用条件中约定。8.7 通知 本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8 著作权 监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务 的资料，应当征得委托人的同意。第三部分专用条件 1.定义与解释 1.2 解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 _。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：1实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；2 附加协议条款；3建设工程委托监理合同；4中标通知书；5本合同专用条

27、件；6招标文件；7本合同标准条件；8建设工程监理规范；9投标书。_。2.监理人义务 2.1监理的范围和内容 2.1.1 监理范围包括：监理范围按“四控、两管、一协调”的工作内容，对本工程从 勘察、设计、施工准备阶段、施工阶段、工程保修阶段等全过程监理 2.1.2 监理工作内容还包括：1)参加工程开工前施工图设计文件交底会审，在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合 _ 理，应及时提出意见和建议。2)_ 3)_ 4)_ 工进度计划。5)核杳试验单位的资质。6)_ 7)严格执行工程质量检验见证取样和送检制度。8)核杳重要计量器具的检定情况。9)_ 程的隐蔽过程以及工序完成后难以检查、存在问题难以返工或

28、返工影响大的重点部位，实行 旁站监理。10)_ 划报表。11）在施工单位自检、自评合格基础上，根据国家现行的工程质量验收标准，及时对分项、分 部工程、单位工程质量进行检验评定；及时组织分项、分部工程验收和整个工程竣工的初步验 收，协助委托人组织竣工验收。督促施工单位及时完成对验收存在问题的整改和工程移交；审 查设计变更、现场签证合理性及其引起的费用增减，审查竣工决算，提出决算意见。12）组织有关质量事故的调查、鉴定和处理。13）_ 程竣工后提交完整的监理档案。资料、档案应真实、齐全。2.2监理与相关服务依据 2.2.1 监理依据包括：1、发包人与承包人签订的正式施工合同或协议；2、工程项目设计

29、施 工图及说明；3、工程质量评定标准：市政工程检定评定标准；4、施工验收规范质量要求：达到天津房屋市政质量检验评定标准；5、国家及天津市相关规定及天津开发区基础设施建 设管理有关方法；6、市政工程施工监理规范；7、有关的会议纪要、设计变更签证及委 托人与监理人承包单位共同认可的书面文件。2.2.2 相关服务依据包括：招 _ 容。2.3项目监理机构和人员 2.3.4 更换监理人员的其他情形：1、监理机构及工作人员应具备足够的专业能力，且 具有良好的职业道德，工作勤勉；如委托人有证据证明监理人员有能力欠缺、不称职、工作 拖拉、不尽责、工作失误等情形，则委托人可向监理机构及至监理人通报该情况，对同一

30、人 员出现两次以上通报事由的，委托人有权立即要求更换。2、如本项目工程师因身体或其他 原因不能保证上述工作时间，委托人有权要求其所在单位的上一级直属领导（总经理或副总 经理）代替其履行职责。2.4履行职责 2.4.3对监理人的授权范围：“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管”（合 同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）。在涉及工程延期 _ 天内和（或）金额 _ 万元内的变更，监理人不需请示委托 人即可向承包人发布变更通知。2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：2.5提交报告 监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告 数:2.7 使用委

31、托人的财产 附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供免费设施，监 理单位驻现场办公、食宿、出行等活动所发生的一切费用含在监理酬金内，业主不再提供相 关费用。监理人应在本合同终止后 _ 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间 和方式为：_。3.委托人义务）、时间和份 3.4 委托人代表 委托人代表为：_。3.6答复 委托人同意在 一周内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答 复。4.违约责任 4.1监理人的违约责任 4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失X报酬比率（扣除税金）4.2委托人的违约责任 4.2.3委托人逾期付款利息按下列方

32、法确定：逾期付款利息=当期应付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数 5.支付 5.1 支付货币 币种为：人民币，比例为:_，汇率为：_。5.3支付酬金 正常工作酬金的支付:支付次数 支付时间 支付比例 支付金额（万兀）首付款 监理人员进场后 20%第二次付款 进度款随施工进度拨 付 第三次付款 工程完工并经验收合 格后 付至监理费总 额的90%最后付款 工程验收合格后一年 内付清 10%6.合同生效、变更、暂停、解除与终止 6.1生效 本合同生效条件：_。6.2变更 622 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列 方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）

33、X正常工作酬金十协议书约定的监理与相关 服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）X正常工作酬金十协议书约 定的监理与相关服务期限（天）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额X正常工作酬金十工程概算 投资额（或建筑安装工程费）6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的 比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7.争议解决 7.2调解 本合同争议进行调解时，可提交 _ 进行调解。7.3仲裁或诉讼 合同争议的最终解决方式为下列第

34、_ 种方式：（1）提请 _ 仲裁委员会进行仲裁。（2）向 _ 人民法院提起诉讼。8.其他 8.2检测费用 委托人应在检测工作完成后 _ 天内支付检测费用。8.3 咨询费用 委托人应在咨询工作完成后 _ 天内支付咨询费用。8.4奖励 合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率；奖励金额的比率为%。8.6保密 委托人申明的保密事项和期限：_。监理人申明的保密事项和期限：_。第三方申明的保密事项和期限：_。8.8著作权 监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务 的资料的限制条件：_。9.补充条款 1.监理人承揽本工程监理工作所成

35、立的监理组织机构如下：总监理工程师：总监代表：安全总监：专业监理工程师：安全员：资料员：造价员：以上人员经委托人审核认可，在签订本监理合同的同时，监理人须将以上所列监理人 员的资格证书原件报委托人审核。如监理人欲更换上述监理人员应提前 5天通知委托人，经 委托人同意后才能更换。委托人如发现本工程监理人员与上述人员不符，第一次发现扣除 5000元的违约金，限期5天内整改完毕；第二次发现，扣除合同价的 30%勺违约金；第三次发 现不符现象，委托人有权终止合同（监理人收到委托人的终止合同通知的时间即为合同终止时 间），委托人不予支付监理费。2.监理人应严格执行监理规范，分施工准备、施工、交工及缺陷责

36、任期三个阶段开展监理 _ 工作。3.施工准备阶段的监理：3.1监理人员应在工程正式开工前，全面熟悉监理合同、施工合同、设计图纸、施工招标文 件、工程量清单、施工投标文件，对上述文件中可能存在的差错、遗漏、含糊不清等问题应 查证清楚。若工程开工后，监理人员因对工程不熟悉而造成工程延误或监理不到位，委托人将有权要求更换相关监理人员，并扣除 5000元的违约金。3.2制定详细、可行的针对本工程的监理规划和监理实施细则，报委托人审批。若监理规划 和监理实施细则经二次修改后，仍不能通过委托人审批，委托人将有权要求更换总监理工程 师，并扣罚5000元的违约金。3.3监理人应在工地现场配备足够数量的监理设备

37、，以保证质量控制的检验测试及各项管理 工作的需要。监理设备主要包括办公设施及其用品，必备的测量工具、检测仪器，交通工具 和通讯设备等。若发现因监理设备数量不度要求 2小时之内电话通知委托人常驻代表及施工单位，48 小时之内书面通知委托人及施工 足，而影响到监理工作的展开，第一次提出警告，限 期5天内整改完毕；第二次扣除合同价的 30%勺违约金；第三次委托人有权终止合同（监理 人收到委托人的终止合同通知的时间即为合同终止时间），委托人不予支付监理费。3.4总监理工程师组织召开监理交底会。3.5审批承包人的施工组织设计（含施工方案、质量保证体系、进度计划、施工机械及人员 组织、施工场地布置、安全文

38、明施工方案等）3.6签发开工通知。4.施工阶段的监理 4.1施工阶段的监理工作应包括工程质量监理、工程进度监理、工程费用监理、安全文明施 工监理、合同管理等内容。4.2监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理，制止影响工程质量的各种不利因素,使承包人提交的工程符合设计图纸、技术规范、使用要求和验收标准。4.2.1 在各项工程开工之前，监理人员应对承包人的施工放线测量进行监督检查和认可，对 控制工程的位置、高程、尺寸及其线形的准确性进行监督、检查和认可。4.2.2监理人员应对工程项目的材料、配合比和强度进行有效的控制和检查。在工程材料或商品构件进场之前，监理人员应要求承包人提供生产厂家的产品合

39、格证书及试 验报告等证明文件。必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行 现场调查了解。材料进场后，监理人员应依规范规定频率进行现场抽检。4.2.3 高级驻地监理工程师应在施工期间每天至少对施工现场巡视一次，现场发现并处理施 工质量问题。4.2.4 监理人应对施工的隐蔽工程、重要工程部位、关键工序及工艺实行旁站监理，如未实 行旁站监理，委托人第一次发现扣除 5000元的违约金，限期5天内整改完毕，第二次发现扣 除合同价的 30%勺违约金，第三次发现委托人有权终止合同（监理人收到委托人的终止合同通 知的时间即为合同终止时间），委托人不予支付监理费。如发现施工单位施工不满足质量

40、进 单位，如没有及时通知委托人，委托人第一发现扣除 5000元的违约金，限期5天内整改完毕 第二次发现扣除合同价的 30%的违约金，第三次发现委托人有权终止合同（监理人收到委托人 的终止合同通知的时间即为合同终止时间），委托人不予支付监理费。4.3监理人应依据合同工期审查批准承包人的总体进度计划和阶段性进度计划，并以此作为 工程进度监理的依据。431 监理人员应及时记录工程实际进度，与批准的工程进度计划相比较，及时掌握影响和 妨碍工程进展的不利因素，上报委托人。432 由于承包人的原因造成工程进度的延误，监理人应及时下发加快工程进度的指令，若 承包人拒绝接受或虽采取了措施仍不能满足合同工期要求

41、，监理人应对承包人的施工能力重 新进行审查和评价，并应发出书面警告，并向委托人提出书面报告。4.4监理工程师必须熟悉工程量清单及工程量清单说明内容，掌握工程具体项目的工作范围 和内容、计量方式和方法。通过对实际完成工程量的准确计量达到对工程费用的监理。4.5工程监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严 重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报建设单位。施工单位拒不整改的或者不停止 施工的，工程监理单位应及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法 律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。4.6 在合同管理方面

42、，对于委托人提出的变更，监理人应根据合同有关规定及时办理；当承 包人提出变更时，监理人必须先进行审查，审查认为合理报委托人同意后，方可根据合同规 定办理手续。4.7监理人应建立工地会议制度，组织好每周工地例会，总结上周工程实施情况、提出存在 问题及建议解决方案、安排下周工作计划等，出具会议纪要并及时报委托人。4.8监理人应按规范做好监理记录和监理日志，记录工程全过程的每个细节，务求做到及 时、真实准确、无遗漏、无隐瞒，且监理记录和监理日志应存放现场办公室，以便委托人随 时检查；监理人应按时向委托人提供监理周报和监理月报。周报应包含一周的工作内容，检 查的部位、频率、点数及检查的方法和手段，质量

43、是否合格签字情况，提出整改意见情况,附下周准备开展工作情况及对工程的建议（质量方面为主）。月报应包含一个月工程质量检 查情况的汇总，对工程质量做出评定，并做出建议，月报应由总监工程师主持编制，监理单 位盖公章在每月23 日前报委托人（一式两份）。5.交工及缺陷责任期的监理 5.1已完工程应及时验收，已完工程验收分为分项（工序）工程验收、分部（中间）工程验 收、单位（竣工）工程验收，监理人员必须对各种质量评定文件及隐蔽工程及时做出质量评 定、签署意见。凡出现不及时或漏签现象，造成工程质量及进度失控的，委托人第一次发现 扣罚监理费 5000元，限期5天内整改完毕，第二次发现扣罚监理费合同价的 30

44、%,第三次发现 委托人有权终止合同（监理人收到委托人的终止合同通知的时间即为合同终止时间），委托人 不予支付监理费。5.2在工程完工或部分（单位、分部）工程完工验收后，即进入缺陷责任期阶段监理，监理 人除应对工程缺陷、修补、修复及重建进行监理外，并应视同施工阶段一样做好监理工作。6.隐蔽工程进行验收，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48小时以书面形式通知监 理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人 在工程师限定的时间内修改后重新验收。监理工程师不能按时进行验收，应在验收

45、前 24小 时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48小时。工程师未能按以上时间提出 延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。7.监理中标后发生的一切费用包括在监理费内。8.委托人对监理人员的工作情况定期（半月或一月）做出意见评定，反馈给监理单位的法 人代表，监理人的法人代表签署意见并根据委托人的评定意见采取相应的措施，监理人员的 工作情况将列入委托人的分供方档案，以供今后的招标参考。附录A相关服务的范围和内容 A-1勘察阶段：_无_。A-2设计阶段：_无_。A-3保修阶段：_无_。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：无。附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 B-1委 托人派遣的人员 B-2委托人提供的房屋 B-3委托人提供的资料 B-4 委托人提供的设备