2023年湖南公路工程造价师职称考试考试真题卷(8).pdf

《2023年湖南公路工程造价师职称考试考试真题卷(8).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年湖南公路工程造价师职称考试考试真题卷(8).pdf（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023 年湖南公路工程造价师职称考试考试真题卷（8）本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。二、多项选择题（共 0 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1.施工招标中资格审查的内容包括哪些方面，为保证资格审查的真实性和有效性，你认为应采取什么方法避免审查材料中的虚假现象。2.（1）简述合同的文件组成，各文件的顺序有何作用（2）简述合同解除的形式和规定。（3）简述 FIDIC 条款中合同争端的处理程序。（1）简述合同的文件组成，各文件的顺序有何作用（2）简述合同解除的形式和规定。（3）简述 FIDIC 条款中合同争端的处理程序。3

2、.某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否为什么 4.（1）根据合同条款，对于隐蔽工程的检验和覆盖以及重新打开检验有什么规定处理时应注意哪些问题（2）如果业主通过与施工单位签定合同补充条款或通过合同的专用条款，将监理工程师的计量支付权剥夺或废除了，你如何评价这件事情应如何处理 （1）根据合同条款，对于隐蔽工程的检验和覆盖以及重新打开检验有什么规定处理时应注意哪些问题（2）如果业主通过与施工单位签定合同补充条款或通过合同的专用条款，将监理工程师的计量支付权剥夺或废除了，你如何评价

3、这件事情应如何处理 5.（1）违反合同责任的构成要件是什么（2）承担违约责任有哪些方式 （1）违反合同责任的构成要件是什么（2）承担违约责任有哪些方式 6.某省内高速公路工程全长 180km，划分为 A、B、C、D、E五个施工合同段，并设置了相应现场监理机构。请按照监理规范要求的机构形式并根据题意选择适当的监理组织形式，画出监理组织结构图，并分析该组织模式的优缺点。7.对格式条款有两种以上解释时，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。_ 8.2006 年 4 月 5 日，某公路建设单位与广通路桥工程总公司签订公路施工总承包合同，合同金额 1200 万元。广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二

4、分公司承担，事后，第二分公司又与兴达建筑公司签订了分包合同，由该建筑公司分包该公路部分施工任务，合同金额 660 万元，4 月 20 日正式施工。2006 年 5 月 10 日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。该建筑公司不予理睬。5 月 24 日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，于 5 月 29 日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。试回答以下问题；(1)依法确认总承包合同及分包合同的法律效力。(2)该案例中合同的法律效力应由哪个机构确认无效(3

5、)交通主管部门是否有权责令停工(4)合同纠纷的法律责任如何解决 9.简述土工织物做反滤层、排水层时施工质量检查及控制内容。10.试分析路基压实的机理与影响压实效果的主要因素。11.简述常见路基防护工程的适用条件。12.公路工程监理的主要内容有哪些 13.论述监理工程师受理工程延期必须满足的条件。14.论述目前我国的建设工程质量管理体制。15.某桥梁为 30m 长的 T 形梁，承包人在施工过程中，在梁已架设完毕，进行下一道工序施工前，发现图纸中设计桥台台帽高程比路线纵断高程高 20cm。监理工程师对工程的处理意见为：将桥台帽高程下降 20cm，桥梁板重新安装，工程结束后，因为图纸是监理提供的，承

6、包人提出费用和工期索赔，请你提出自己的处理意见。16.简述监理工程师在施工准备阶段应当进行哪些主要工作 17.工程项目的质量控制按其控制的主体可分为哪几类各类分别以何种途径来实现 18.简述施工企业建立自检系统的工作内容有哪些 19.某公路项目采用公路工程标准施工招标文件合同条款实施管理，光华监理公司在对派驻到该公路项目的监理人员的指示中，要求每个监理人员都要忠实履行监理职责，维护业主的权益，谨慎代表业主行使对工程管理的权力。因此，不管是驻地监理工程师还是专业监理工程师都要对业主负责。多与业主联系。遇到合同中不明白、含糊不清、有矛盾之处，要及时请示业主，认真的按业主对合同的解释，在业主授权范围

7、内严格行使监理权力，施工中积极主动与设计单位联系，发现有设计修改问题，不要都等总监处理，谁发现谁及时通知设计单位进行修改，不要影响施工进度。试问 上述指示中有哪些不妥之处，为什么 20.与某公路工程公司(乙方)订立了厂区内道路施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价；工作 B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400 元/台班，其中台班折旧费为 50 元/台班。施工网络计划如图 1所示。甲、乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件：

8、1降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日。28 月 21 日至22 日，场外停电，停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日。3 因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3 增至350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m3，经协商调整后综合单价为 50 元/m3。4为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B 原设计尺寸扩大，增加工程量 15m3，该工作综合单价为 78 元/m3。5在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台班，人工 10 个工日。问题 与某公路

9、工程公司(乙方)订立了厂区内道路施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价；工作 B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400 元/台班，其中台班折旧费为 50 元/台班。施工网络计划如图 1所示。甲、乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件：1降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日。28 月 21 日至 22 日，场外停电，停工 2 天，造成人员窝工16 个工日。3因设计变更，工作

10、E 工程量由招标文件中的 300m3 增至350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m3，经协商调整后综合单价为 50 元/m3。4为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B 原设计尺寸扩大，增加工程量 15m3，该工作综合单价为 78 元/m3。5在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台班，人工 10个工日。问题 21.某省 HND 大桥由中标的 CHD 公司大桥项目经理部施工，KNS 咨询监理公司进行施工监理，全桥 380 根钻孔灌注桩(采用白云山水泥，接孔内灌注温度 T。初凝时间 9h，终凝时间16h)。刚

11、进行到第五根桩施工时，遇到下列事件：第五根桩从 9 月 14 日 7:00 开始灌注混凝土，15:16 因电焊机使用不当导致发电机组故障，使搅拌机及灌注设备被迫停工，CHD公司大桥项目经理部立即组织人员抢修，发电机组于 17:08修复，17:13 恢复施工，恢复施工后提升导管提不动，经反复转动，上下冲振，至 17:32 才将导管拔出，就位到预定高度，开始灌注新混凝土，17:42 监理工程师到现场视察，19:34灌注完全部混凝土。当导管全部提出孔外清点时，导管总长只有 48m，因此，监理工程师同意桩基按 48.5m 计量，承包人要求按设计桩长 55.6m 计量。其证据是业主提供的设计图纸(除此外

12、，监理工程师的承包人不能再提供其他证据证明施工的实际桩长)。试问：22.某工程项目，合同价为 3856 万元人民币，工期为 2 年。业主通过招标选择了某承包人进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，业主委托了一家工程监理公司协助业主完善和签订工程施工承包合同，并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。监理工程师看过了业主(甲方)和承包人(乙方)草拟的工程施工合同条款后，认为以下条款不妥：(1)监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。(2)乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担由此引起的工程延误和费用增加的责任。(3)甲方向乙方提供施工场地的

13、工程地质勘探资料供乙方参考使用。(4)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他承包人。(5)无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期应予顺延。(6)乙方按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告按乙方提供的实际完成的工程量报告予以计量，并在计量 24 小时前通知乙方。问题 23.公路工程施工监理招标文件应包括哪些基本内容 24.监理工程师在

14、签发支付材料设备预付款证明时，应注意哪些问题 25.论述工程量清单及其作用。26.监理工程师在费用监理中的根本职责和权利是什么 27.材料设备预付款的支付条件及应注意的问题 28.用净现值法比较甲、乙两个投资方案哪个好。（）甲方案：初始投资 180 万元，410 年每年的收入 60 万元，标准折现率 i012%，现金流量图如下：乙方案：初始投资 100 万元，第一、第二年投资 100 万元，410 年每年的收入为 90 万元，标准折现率 i012%，现金流量图如下：29.某路基施工时，工地试验室用重型击实法测得填料土的最大干密度（dmax）为 1.891g/cm3，最佳含水量为 19%。现在用

15、灌沙法测定该路段的压实度，其中一组数据为：挖孔容积 1994cm3，湿土重 4266g，烘干试样重 3582g，试求该路段的实际含水量及压实度，并判断该点的压实度是否合格（要求压实度大于 93%）。30.某单位拟建三个结构形式与规模完全相同的桥梁工程，施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、桥板与桥面板吊装。根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础一个月后才能进行桥板与桥面板吊装。各施工过程的流水节拍见表 1 所示。组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工进度计划。表 1 施工过程流水节拍(月)施工过程流水节拍(月)挖基槽 2吊装 6 浇基础 4 防水 2 1绘制组织四个专业工作队的流水施工

16、进度计划，并计算工期。2绘制增加相应专业工作队的流水施工进度计划，并计算工期。31.某桥梁工程，承包商在桥梁基础上施工的具体方法如下：(1)基坑开挖采用混凝土加固坑壁进行施工。(2)对围堰的施工采用双壁钢围堰施工。(3)基坑排水施工采用帷幕法，并详细制订了排水管道的布置方式。(4)地基加固时，采用钢筋混凝土短桩将基础范围内的地基土挤密，使地基土与桩体形成复合地基，达到加固地基的目的。1明挖基础施工的方法除混凝土加固坑壁开挖方法外，还有哪些方法 2对围堰的一般规定涉及哪些内容 3除双壁钢围堰施工方法外，围堰的施工方法还有哪些双壁钢围堰施工的工序有哪些 4采用帷幕法对基坑排水施工的具体方法有哪些

17、5地基加固的方法有哪些 32.某道路工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问

18、题，经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计，导致设计不合理，给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效请分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当为什么 3工程存在严重质量问题的责任应如何划分 4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果 33.某公路工程进行招投标，业主成立了招标工作组，负责对招标工作中的重大问题进行决策并处理各方面的关系，接着确定招标方式、合同形式和合同段后，据

19、此制定工作计划。业主委托招标代理机构编写了招标公告，并在指定的媒介发布。接着招标代理机构编制了招标文件，并进行发售。招标文件发售结束后，向购买招标文件的投标人进行资格预审。1以上材料中有哪些不妥之处请指出来并改正。2招标公告的内容主要有哪些 3对潜在投标人资格审查时应侧重哪些方面 34.某高速公路 B 合同段为桥梁工程，业主与 H 监理公司签订了监理合同，与 D 公司签订了施工合同。监理工程师在进行监理工作过程中发现以下问题；(1)D 公司考虑工期紧，将 30 根混凝土灌注桩(约占总桩数 1/5)分包给 F 公司，而 F公司未经审查批准，其设备已进入现场准备施工。(2)在钢筋骨架焊接的旁站过程

20、中，监理工程师发现焊工将设计图纸应为 E5001 焊条焊接的主筋改用 E4303 焊条焊接。监理工程师对上述问题应如何处理 35.材料预付款的支付条件是什么 36.按时间和金额计算扣回动员预付款的特点各是什么 37.竣工验收的程序是什么 38.企业定额的作用有哪些 39.计算资金成本对投资项目有何影响 40.某建设项目业主与承包人签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：(1)因窝工发生的人工费以 25 元/工日计算，监理方提前一周通知承包人对不以窝工处理，以补偿费支付 4 元/工日。(2)机械设备台班费：塔吊：300 元/台班；混凝土搅拌机：70元/台班；砂

21、浆搅拌机：30 元/台班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费 70%计算。(3)因临时停工一般不补偿管理费和利润。在施工过程中发生了以下情况：(1)于 6月 8 日至 6 月 21 日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使 1 台塔吊、1 台混凝土搅拌机和 35 名支模工停工(业主已于 5 月 30 日通知承包方)。(2)于 6 月 10 日至 6 月 21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的1 台砂浆搅拌机和 30 名砌砖工停工。(3)于 6 月 20 日至 6 月 23 日，因砂浆搅拌机故障而使 1 台砂浆搅拌机和 35 名工人停工。问题：承包人在有效期内提出索赔要求时，监理工

22、程师认为合理的索赔金额应为多少 41.某工程施工期 5，6，7，8 月份经监理工程师对现场材料的盘点，确定材料现场价值为 50 万、40 万、60 万、55 万，试分析确定业主应在 6，7，8 三个月向承包人支付的材料预付款的金额，已知 5 月份，支付材料预付款为 30 万。42.某道路工程项目的筹资方式是与外商合资，总造价为 1.2亿元人民币，预期收益率为 12%，使用期为 20 年，残值 1000万元人民币，外商投资 58%，其余 42%由中方投资，项目的筹建期为 3 年，前 6 年的净收益归外商所有，6 年后由我方经营。前 6 年预计第一年净收益 2500 万元，后 5 年每年 3000

23、万元；以后每年净收益预计为 2800 万元，第 15 年大修费预计 1000 万元。试计算：(1)外商所得收益净现值。(2)中方所得收益净现值。43.一级公路浆砌片石边沟 15000m3，试计算其施工图预算建筑安装工程费为多少。资料：(1)浆砌片石边沟每 10m3 预算定额：人工：23.0 工日；32.5 级水泥：0.939t；水：13m3；中(粗)砂：4.24m3；片石：11.50m3；其他材料费：1.5 元；基价：1060 元。(2)工、料、机预算单价：人工：17.21 元；32.5 级水泥：每吨 330 元；水：每立方米 1.0 元；中(粗)砂：每吨 29.7元；片石：每吨 27.5 元

24、。(3)取费标准：其他直接费综合费率 6.04%；现场经费综合费率 11.32%；间接费综合费率 4.87%；施工技术装备费 3%；计划利润 4%；税金费率 3.41%。44.某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工 10 天，并同意合同工期顺延 10 天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其损失过大，意欲索赔。作为监理工程师请分析回答以下问题(1)索赔能否成立，索赔证据是什么(2)由此引起的损失费用项目有哪些(3)如果提出索赔要求，应向业

25、主提供哪些索赔文件 45.某公路建设项目，初始投资 20000 万元，第一年和第二年年末分别投资 20000 万元，项目的计算期为 20 年，建设期 2年。建成后就开始收费，年收费额为 9000 万元，建成后每年的养护管理费支出为 500 万元，在第 10 年末需进行大修一次，费用为 10000 万元，项目寿命期结束时，残值为 30000万元。标准折现率为 10%。试计算分析：（1）用净现值法分析建设项目是否可行（2）该建设项目的内部收益率 某公路建设项目，初始投资 20000 万元，第一年和第二年年末分别投资 20000 万元，项目的计算期为 20 年，建设期 2年。建成后就开始收费，年收费

26、额为 9000 万元，建成后每年的养护管理费支出为 500 万元，在第 10 年末需进行大修一次，费用为 10000 万元，项目寿命期结束时，残值为 30000万元。标准折现率为 10%。试计算分析：（1）用净现值法分析建设项目是否可行（2）该建设项目的内部收益率 46.某投资方案设计年生产能力为 10 万台，计划总投资为1200 万元，期初一次性投入，预计产品价格为 35 元/台，年经营成本为 140 万元，方案寿命期为 10 年，到期时预计设备残值收入为80万元，标准折现率为10%。参考系数：(P/A，10%，10)6.1446(P/F，10%，10)0.3855 问题：(1)用净现值法对

27、投资方案进行经济评价。(2)就投资额、单位产品价格、经营成本影响因素向不利方向变化，变幅分别为 5%、10%、20%对该投资方案进行敏感性分析。(3)绘出敏感性分析图。(4)对各个因素敏感程度进行排队。47.某公路工程土方工程中，承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此，工期提前 1 个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了 5 个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2 个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期 3 个月。为此承包商准备提出索

28、赔。问题：(1)该项施工索赔能否成立为什么(2)该索赔事件，应提出的索赔内容包括那两个方面(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些(4)承包商提供的索赔文件有哪些请协助承包商拟定一份索赔通知。48.某工程建设项目在实施过程中发生了两件事情：事件 1：该建设项目的业主提供了地质勘查报告，报告显示地下土质很好。承包商依此作了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨期，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土作为道路填方材料。事件 2：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土

29、设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。问题：(1)对于事件 1，承包商是否可以提出赔偿要求为什么(2)对于事件 2，承包商是否可以提出赔偿要求并说明理由 49.某承包商承包某项工程，合同总价 500 万元，合同工期 5个月。承发包双方在合同中签定的关于工程价款的条款包括：(1)预付备料款为合同总价的 18%；(2)工程进度款按月结算；(3)当预付备料款与进度款达到合同总价的 60%后的次月开始扣回预付款，扣回方式为按以后每月平均扣回；(4)工程

30、保修金为合同总价的 5%，在办理竣工结算时一次扣除，保修期 1 年；(5)材料价差调整按有关规定执行，上半年材料价差的调整系数为 1.1，逐月调整进度款支付；(6)工程各月实际完成产值见下表。月份 23456 产值(万元)5010012080150 问题：(1)工程预付备料款是多少 (2)25 月，每月支付进度款为多少累计支付进度款为多少 (3)6 月办理竣工结算，该工程估算总造价为多少 (4)竣工结算时应扣除工程保修金是多少 (5)工程竣工半年后，工程出现质量问题，业主多次要求承包商前来修理，但承包商一再拖延，最后业主不得不另请人修理，共用修理费用 8 万元，问此项费用应如何处理 50.施工

31、单位(乙方)与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，负责计量的工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：(1)乙方对已完工的分项工程在 7 天内向监理工程师申请质量认可，取得质量认可后，向负责计量的工程师提交计量申请报告；(2)负责计量支付的工程师在收到报告后 7 天核实已完成工程量，并在开始计量前 24h 通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，负责计量的工程师按照规定的计量方法自行计量，

32、计量结果有效。计量结束后，负责计量支付的工程师签发计量证书。(3)乙方凭质量认可和计量认可书向负责计量支付的工程师提出付款申请。负责计量支付的工程师在收到计量申请报告后 7 天内进行计量，报告中的工程量从第 8 天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。(4)负责计量支付的工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。(5)甲方根据乙方提供的付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题：(1)在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向负责计量支付的工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理为什么(2)在工程施工过程中，乙方按监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定(3)在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是由业主原因造成工期延误；另一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期；随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件为什么