钢化夹层玻璃雨棚项目施工合同.pdf

《钢化夹层玻璃雨棚项目施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢化夹层玻璃雨棚项目施工合同.pdf（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 钢化玻璃雨棚施工合同 工程名称:大都会一期玻璃雨棚工程 雇主:某房地产有限公司 业主:重庆某建设有限公司东明项目部 监理单位:某建设监理公司东明分公司 承包商:2015 年十月 钢化玻璃雨棚施工合同 业主:重庆某建设有限公司东明项目部(以下简称甲方)承包商:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本合同建设工程的制作、安装和施工，为明确双方的责任、权利和义务，维护双方的商业利益，经协商一致，订立本合同。双方均应遵守。第一条项目概况:1.工程名称:大都会广场一期钢化

2、夹层玻璃雨棚工程；2.项目地点:东明县沿河路以北、南华路以西；3.建设单位:某房地产有限公司；4.工程设计单位:工程设计院有限公司；5.工程监理单位:某建设监理公司东明分公司；6.总承包商:重庆某建设有限公司；7.工程承包范围；(1)承包范围为东明大都会广场一期工程钢化夹层玻璃雨棚工程；包括材料采购、制作和安装等所有主要材料和辅助材料，直至本合同包括部分竣工验收并交付甲方使用前的所有工作范围。(2)建设依据；甲方应向乙方提供一套经批准的施工图纸及相关设计变更资料。8、承包方式:承包工作和材料的方式，所有材料必须满足设计和相关规范的要求。第二条工程造价及其内容；(综合单价和暂定总价见合同附件)1

3、.合同价格的估价:合同价格是具有固定综合单价的包干合同，包括设计和施工图纸(包括变更)中与合同工程有关的所有材料的采购、制造和安装的全部内容以及甲方的要求，直到工程竣工验收后乙方交付甲方使用为止。除设计变更外，任何一方不得擅自变更。此外，乙方与甲方签订的合同单价不随原材料和工人工资的市场价格波动而变化。无论原材料市场价格上涨或下跌，本合同的部分综合单价不作调整。2.本合同工程约定的分部分项每平方米综合单价见下表:(此综合单价不含税)序列号 名字 单位 关于工程量 每平方米综合单价(元)总数(元)评论 一个 钢化夹层玻璃天蓬 货币供应量之二 90 按实际平面长宽=面积钢化玻璃每平方米综合单价；四

4、 总数/合同总价为暂定总价，最终以实际接收方为准；本合同暂定总价为人民币 0.00 元整(大写:人民币整)。3.明确本合同工程综合单价包含的内容(各项目综合单价见合同附件)；(详细计价清单)制造安装的所有材料(主材、辅材、周材)、脚手架、吊装、防锈防腐处理、管理费、工具费、人工费、临时设施费、安全文明施工措施费、机械费、伙食费、运输费、试验检测费、检验费(东明质监站试验室检验费除外)、利润等。法律法规(包括地方性法规)规定了乙方施工人员的工资、劳保、福利、劳保、工伤赔偿等费用；工具和个人防护设备费用；材料、工具等。、内外二次运费；工程竣工验收合格后，乙方向甲方交付前所需的所有机械费、水电费等费

5、用均包含在包干综合单价中。乙方负责已安装部分的干挂石材幕墙的拆除和恢复，包括拆除和恢复材料的费用，该费用包含在每平方米钢化夹胶玻璃天棚的综合单价中。4.本合同项目暂定总价约为人民币元整。本合同工程总价为暂定总造价，工程竣工验收后以接收方实际工程量为准。5.分项材料、材质、规格、型号和品牌要求；各种材料必须符合设计和相关规范(国标材料)的要求 钢化夹胶玻璃雨棚的材料要求:出入口楼梯处钢化夹胶玻璃雨棚的层间胶应为(品牌)聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜，厚度不小于 0.76mm，玻璃边缘应密封。主体结构采用 30020010mm 厚预埋钢板 16-18 mm 化学螺栓连接。主梁为 5-6mm 厚的 H

6、 型蜂窝梁，连接件采用 38 镀锌钢管连接。采用(聚润牌)8+0.76+8夹层玻璃。玻璃钢框架采用(品牌)优质不锈钢连接件连接。(具体施工要求严格按照 07J501-1 图集和甲方要求)7.分项计价:在签订施工合同前，乙方应根据合同的综合单价向甲方提供详细的分项计价清单(每平方米)。乙方提供的分项报价表在工程验收合格后交付甲方使用前，视为已包括设计施工图及相关规范要求的全部内容(零星材料按辅助材料综合计价)。如工程量清单中有未明确反映施工需要的分项，本合同单价应视为已包含在本合同约定的综合合同单价中，接收人应按本合同约定的每平方米综合单价按时结算。8.本合同的综合单价不含税。当甲方需要乙方提供

7、发票时，甲方应向乙方缴纳税款(国家规定的当地税率)，乙方保证无条件提供本合同结算总价的发票。第三条合同工期的要求；1.开工日期:2015 年 10 月 5 日 2.竣工日期:2015 年 10 月 25 日。3.合同履行总日历天数:20 日历天。乙方必须满足流水线的需要，按时完成甲方的进度，不得因自身原因延误其他施工进度。4.合同工程应与土建工程完成的工作面进度同步进行。5.如有变更，具体分部工程的开工日期以甲方工程部或监理的书面开工通知为准。(1)乙方的施工进度应满足甲方的进度要求，除非双方另有约定，不允许对不能按时完成进度提出额外要求。(2)如因甲方原因导致开工日期延误，合同工期相应顺延。

8、乙方同意不要求甲方支付由此产生的一切费用。(3)工期延误:本合同约定的工期由乙方在充分考虑工程施工中可能出现的各种情况后确定，除下列情况外，工期不予延长:不可抗力；甲方书面同意相应顺延工期的其他情况。6.工作时间:乙方应确保在本项目施工期间，遵守交通、环保、噪音干扰等相关文件中对施工时间的限制性规定。认真实施，并按规定制定合理的施工方案。因工程进度需要进行夜间施工的，乙方应按工程所在地的有关规定和程序向政府有关部门申请批准，并承担由此产生的一切费用。乙方不得以项目所在地的施工时间限制为由，免除本合同规定的任何责任和义务，特别是工期责任。7.若乙方实际开工时间超过甲方和监理书面通知的 7 天，则

9、视为乙方违约，甲方可解除合同并没收乙方履约保证金，乙方承担甲方损失的全部责任和费用。8.本合同工程的综合单价已包含了为使工程能在竣工日期前完工所必需的加班工作，不允许额外的加班费用。9.如果由于其他不可抗拒的不可归责于乙方的因素造成工程延期，乙方应在情况发生后 3 天内向甲方和监理提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。但甲方不负责包括乙方的窝工、停工、机械进退场等其他费用。10.如乙方因上述原因未能按原定期限完成本合同工程，乙方应向甲方支付违约金:每延期一天支付 1000 元，从结算金额中扣除。违约金的支付并不解除乙方完成工程的责任或本合同规定的其他责任。11、单体的完成时间应符合甲方的总体要求

10、，如因乙方原因导致实际进度与甲方要求的进度不符，且乙方无措施或不能按工期完成或质量达不到合同要求，甲方有权指定第三方施工部分工程，乙方必须无条件服从和配合。该工程费用由甲方根据实际发生的费用从乙方工程款中扣除，并额外收取 10%的管理费。当累计完成工程量低于计划进度的 70%时，可视为乙方不能按时履行合同，甲方有权终止合同，乙方承担全部责任和费用。第四条工程质量、检查验收和工程结算；1、工程质量；本合同所有分项工程必须严格按照设计施工图纸、施工规范和工艺要求进行管理，严格控制质量，工程质量必须一次验收合格。如因工程质量达不到本合同规定的相关质量要求而造成甲方的物质损失，所有责任和费用由乙方承担

11、，甲方在工程结算时从乙方工程款中扣除。2.检查和验收:(1)在施工过程中，乙方必须严格按照设计施工图纸和国家有关验收规范，接受甲方、监理及相关部门的监督检查。乙方应积极配合相关部门的相关检查。(2)合同工程达到验收条件后，按照国家工程竣工验收的有关规定进行验收，乙方应向甲方和监理提交与合同工程有关的全部完整的竣工资料和工程验收报告(包括自检、隐蔽验收、试验、检验等工程技术资料)。(3)合同工程经甲方、监理等有关部门验收合格的，验收日期为竣工日期；如果在重新验收时提出修改意见，乙方必须严格按照要求进行修改，并承担因自身原因修改所产生的一切费用。如修改后通过相关部门验收，乙方修改后的竣工验收日期为

12、竣工日期。(4)检验和返工:乙方应严格遵守本合同规定的有关标准和设计图纸的要求，随时接受甲方、监理及其他有关部门的抽查、检验和检查，并为抽查、检验和检查提供便利条件。一旦发现不符合本合同及设计施工图等相关规范的要求，乙方应无条件返工，直至符合本合同及设计施工图等相关规范的要求。如因乙方材料或安装原因未能达到合格标准，乙方应承担返工造成的一切责任和费用。安装完毕后，必须经甲方、监理等相关部门检查验收合格后，方可进行下道工序的施工。因此，乙方必须严格控制，确保所有分项工程的质量和安装合格。如甲方或监理等相关部门复检发现材料质量或安装不合格，必须全部返工并承担违约责任。3.竣工结算:本工程竣工验收合

13、格后，乙方应同时向甲方和监理提交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方应在收到报告后 10 个工作日内完成审查并提出审查意见。结算报告经甲方、监理和乙方签字确认后，甲方应在 30 天内向乙方支付本合同约定的结算款。第五条合同付款方式:1.具体支付方式是:(1)第一次付款:本合同约定的各分项工程量全部制作安装完成并经甲方和监理验收合格后，甲方将向乙方支付本合同工程总价的 50%(2)第二次付款:本合同全部工程完工后，乙方必须向甲方提供完整的工程竣工技术资料，竣工技术资料必须经有关部门签字验收。若乙方未能向甲方提供完整的工程技术资料(必须经甲方、监理等相关部门确认合格、完整)，甲方有权拒绝支付该款项，

14、且不承担任何违约责任。工程通过甲方、监理及其他相关部门验收后，乙方应及时办理竣工资料及相关结算资料手续。工程量及相关结算资料经甲方、监理、乙方(三方)签字认可后，在乙方向甲方移交竣工技术资料后 30 天内，甲方向乙方支付本合同工程总价款的 95%2.剩余工程总价(结算总造价)的 5%作为质量保证金。工程经有关部门验收合格后，以验收竣工日期为准，保修期为一年。保修期满后，甲方应在一个月内全额支付给乙方，不计利息。第六条履约担保:履约担保的形式；1.签订本合同前，乙方应向甲方支付履约保证金人民币:5000.00 元整(大写:人民币伍仟元整)。2.上述履约保证金应在本合同工程竣工验收合格之日起 10

15、 日内(扣除乙方违约违约金后)退还给乙方(无息)。若乙方未能按照本合同的相关规定履行义务，或因乙方原因给甲方造成损失，甲方有权直接扣除相应金额。3.签订施工合同后，乙方应严格按照本合同约定的相关质量、安全、进度条款进行施工。如果乙方在施工过程中未能遵守本合同约定的条款，甲方有权没收乙方的全部履约保证金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担，乙方承诺无条件离开。4.本合同施工前，施工单位必须以委托书形式明确。在本合同中，建设单位法定代表人授权代表建设单位法定代表人的权限范围。建设单位因特殊原因需要变更授权人的，建设单位法定代表人必须详细说明变更授权人的原因。5.甲方禁止乙方分包本合同工程。若乙方分

16、包本合同工程，且乙方在签订合同后单方违约，甲方不予接受。甲方有权没收乙方的全部履约保证金，并将本合同工程发包给第三方施工单位，乙方承诺无条件离开，但甲方因此遭受的一切损失由乙方承担 第 7 条所有缔约方的代表；1.甲方代表:2.甲方现场经理:3.监理工程师:总监 4.乙方项目负责人:第八条甲方的责任；1、现场协调，配合管理，监督检查工程质量，负责签证；2.负责向乙方提供施工用水、用电连接点；3.负责工程结算，按本合同约定的条款支付工程款；4.负责监督进场材料的抽样检验(所有规定要求的检验费和试验费由乙方承担)，组织工程竣工验收，办理甲方部分的竣工手续；5.监督检查材料质量、制作和安装工艺要求等

17、。6.在现场条件具备的情况下，书面通知乙方进场施工；7.负责协调现场施工单位之间的关系，监督各单位对地暖工程成品和半成品的保护。如有损坏，甲方有责任要求现场施工单位对损坏负责，前提是乙方有确凿证据证明是第三方损坏。8.施工条件:负责将地暖材料分配到现场堆放场地。9.施工技术:提供施工图纸，全程监督指导质量。10.安全监督:负责对乙方的安全生产、文明施工、安全帽、安全带、安全网的检查和监督。第九条乙方的责任:1.现场管理:乙方应按规定配备现场管理人员，熟悉施工图纸和施工现场，并对工人进行局部安全技术交底。所有工人必须是技术工人，特殊工种必须持证上岗；乙方致谢的现场施工人员和后勤人员应为符合国家健

18、康标准和法定就业年龄的合法公民。人员年龄限制为 18-55 岁。严禁带小孩和孕妇进入施工现场。工作现场布局清晰，标志明确，材料堆放整齐，施工通道畅通。所有机械工具安全完整，装置齐全。生活区的管理有专人负责。个人不得在宿舍加工饭菜、使用家用电器和液化气。施工人员进出现场应服从甲方的管理和规定。材料、设备、车辆等物资出场时，甲方相关部门必须出具退场单，并进行安检。如发现乙方人员和车辆携带甲方及其他施工单位的材料、设备和工具，乙方将受到严厉处罚，情节严重的将上报公安机关处理。建筑垃圾由乙方按照环保法规的要求进行处理。2.与本合同工程有关的所有施工材料、机具、工具、脚手架、临时设施、辅助材料、施工人员

19、劳保用品、施工及生活水电均由乙方组织采购，所有费用均包含在本合同综合单价中，所有费用均由乙方承担 3.施工要求:严格按照施工图、现场实际情况和施工工艺要求，提前做好材料计划；按照施工组织设计和施工方案的要求组织施工，严格按照设计施工规范和行业标准进行施工。如发现施工图纸有问题，应提前向甲方和监理报告，不得擅自变更设计图纸。4.安全生产:乙方应严格按照 JGJ59-99 安全要求标准组织施工，严格遵守安全技术操作规程和有关安全规定，并与进入施工现场的每个劳务人员签订安全责任书，对施工人员进行安全教育。必须设立安全员，配备安全设施，负责施工前和施工中的安全交底、安全防护和安全措施检查。不符合要求的

20、，责令立即停工，启动相关安全应急措施。施工中的“四口五临”防护必须按要求正确设置，安全帽、安全带、安全网必须正确使用。重点是高空作业要防止高空坠物，必须给工人个人劳动保护。施工用电和机械必须有良好的“接地”、“接地”、“漏电保护”、“限位”等装置，严禁超限使用。定期进行消防知识培训，禁烟禁火标志明显，消防通道畅通，不得随意移动或损坏专用消防设施。乙方应承担施工过程中自己或(第三方)他人的一切人身和财产安全事故及经济损失。5.因质量不合格或其他原因造成的本合同工程返工由乙方负责，由此产生的一切责任和费用由乙方承担。如果乙方故意购买或使用不合格产品，一经发现，乙方必须将其清除出施工现场(拆除已安装

21、的产品)。所有责任和费用由乙方承担，并对乙方处以 10000 元以下的罚款，工期不予顺延。6.负责不在工地闹事，不诽谤他人，不打架。所有违法行为一经发现，乙方每次将被罚款1000 元以上。情节严重的，将提交公安机关处理。7.乙方与第三方在本项目中签订的任何协议或合同均属于乙方自己的责任，与甲方无关，甲方不予认可。8.乙方负责人必须按照设计、甲方要求及相关施工操作规范，坚守施工现场，布置工作，指挥管理，带领其员工按进度要求保质、保量、安全施工。因乙方管理或协调不善造成的一切损失和责任由乙方承担.9.负责合同范围内工程材料的检验和试验，各种资料和其他数据的收集，工程的验收。10.负责施工前的现场勘

22、察，核实土建工程尺寸。11.负责清理施工现场因乙方施工产生的垃圾，并及时运走。12.负责向甲方和监理提交各分部分项施工方案，经甲方、监理及其他相关部门批准后实施。13.乙方进口的所有材料必须堆放在指定地点，由乙方自行保管。如有遗失或损坏，由乙方负责。14.负责办理因变更引起的数量增减的申报和签证。15.乙方所有临时设施由乙方承担，所有费用由乙方承担.16.在乙方将本工程交付给甲方之前，乙方应负责本工程使用的所有材料、半成品和成品的保护。如有遗失或损坏，乙方应承担由此造成的一切损失和费用，甲方不承担任何责任。17.乙方必须提供与本施工合同相关的相关证明手续(包括所有备案证明手续)，如具有安装施工

23、资质的公司资料，完善所有竣工资料，并提供施工方案。18.主要材料、辅助材料、劳动保护用品等。:乙方应自备，所有与本项目有关的主要材料和辅助材料应由乙方购买，并自备机器和工具的维修配件，包括但不限于以下辅助材料:基层清扫和清洁工具等。，以及所有施工人员的劳动保护用品。第十条材料供应:1.本合同工程的所有材料均由乙方采购，所有材料均严格按照合同约定的材料品牌和要求采购，并符合设计和施工图纸的相关要求。采购前，乙方必须将材料样品及所有相关资料提交甲方存档，经相关部门确认后盖章。乙方材料必须严格按照样品采购，否则给乙方造成的一切损失由乙方承担。2、承包商采购的材料:(1)各种材料和产品必须按本合同约定

24、并经双方确认的样品规格、型号和厚度进行采购(本合同签订后 5 个日历日内承包人向发包人提交的所有材料样品)。其他材料必须根据设计要求(如甲方确认设计变更，则应进行变更)和双方确定的材料质量要求、规格、型号进行采购。(2)材料的品种、规格和质量必须符合现行有关国家或行业标准的规定和要求。(3)乙方采购的材料和设备必须附有合格证、试验报告、备案证明及相关生产厂家资料等。，并提交甲方和监理方检查验收和签字。不合格产品不得进入市场，乙方应对所采购的材料和设备承担一切法律和经济责任。(4)乙方有意购买劣质产品或以次充好或擅自改变质量、品牌、型号、规格等材料，一经发现，必须收回所有材料，并处以所购材料两倍

25、的罚款。第十一条工程变更:1.如果甲方对本工程或其一部分的形式、质量或数量作出以下变更，乙方应接受并立即完成:(1)施工中如发生设计变更，由设计单位发出变更通知，经甲方认可并签字，所发生的费用按合同规定的清单中所报单价增减；如施工合同中未规定单价，甲乙双方协商确定变更后的综合单价，经双方签字确认后执行。如果甲乙双方未能就变更后的综合单价达成一致，甲方有权另行发包给第三方。(2)增加或减少本合同包括的某些工作的数量。(3)改变一些项目的位置和大小。(4)实际工程竣工所必需的额外工作。(5)改变部分工程项目的性质、质量或类型。(6)本项目施工顺序或进度的调整。2.除非本合同另有约定，上述变更不影响

26、本合同其他内容的有效性。3.因施工图内容发生较大变化，导致建设工程增加或造价大幅增加，原合同条款无法言表的，可以协商签订补充协议。第十二条安全文明施工；(本条内容已全部包含在本合同的综合单价中)1.乙方负责办理相关手续及相关费用，建立健全各项岗位责任制，采取其他必要措施保证施工安全和现场文明，满足交通、环保、卫生等政府相关部门的规定和要求。按照国家、地方政府及项目相关部门颁布的规定，承担因违反上述规定而引起的一切责任和费用。2.乙方应提供所有必要的临时保护装置，并采取所有必要的措施保护现场及其附近的环境，避免因其施工方法不当而造成的污染、噪音或其他后果，对公众和居民造成人身或财产损害、伤害或妨

27、碍。乙方施工引起的任何干扰应由乙方按照项目所在地的相关规定和程序处理，由此产生的所有责任和费用由乙方承担.3.工程施工期间，乙方应保持现场清洁，每日清理现场，及时清除障碍物，存放和处理自有设备和剩余材料。乙方应根据甲方的指示，从施工现场清除垃圾和废料，并按照环保要求清除。4.在本合同工程完工之前，乙方应在规定的时间内清理和运输甲方允许离开现场的由乙方提供的设备、设施和临时工程。清理现场多余材料和垃圾，保持现场和工程整洁。5.甲方有权对上述工作发出指令。如果乙方不遵守指示，甲方有权雇佣其他人来做。甲方有权从应付给乙方的工程款中扣除所发生的费用.6.如因乙方施工人员违反国家和本合同的有关规定，以及

28、甲方根据本工程具体情况制定的安全规章制度和安全交底而造成任何伤亡事故，乙方应承担一切责任和费用。同时，一旦发生事故，乙方应立即采取一切合理和必要的措施保护现场，防止损失扩大，并立即向甲方报告事故的详细情况。乙方应履行国家和项目所在地规定的相关事故处理程序。7.签订本合同时，乙方还应与甲方签订安全责任书，明确乙方在施工过程中应承担的安全责任。8、乙方应加强施工期间对员工的安全教育，注意施工期间的安全，并承担施工期间发生安全质量事故的一切责任和费用。第十三条违约和争议:1.违反合同:(1)因乙方原因(甲方原因或甲方同意顺延工期、不可抗力除外)导致工程不能按本合同约定的竣工日期竣工的，乙方应承担违约

29、责任。工程每延期一天，乙方应承担合同总价 1%的违约金。(2)如因乙方原因导致工程质量达不到合格标准，乙方应无条件返工，并承担返工造成的一切责任和费用。(3)如乙方擅自停工或处于停工状态，甲方有权终止合同并拒绝支付剩余工程款，由此给甲方造成的一切损失和责任由乙方承担。2.争议:双方同意，如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，双方无法调解的，可向东明县人民法院提起诉讼。第十四条质量保证:1.质量保修范围和内容:本合同约定的全部分部工程(包括补充协议的工程内容)均由乙方施工。2.质量保修期:质量保修期为一年。3、质量保修责任:(1)根据国家有关规定，本合同工程的质量保修期为一年。(2)在工程保修期内

30、，如因乙方工程质量或维修原因导致居民提出索赔，甲方应与居民协商，所发生的索赔费用不从保修金中提取，由乙方另行支付。(3)如经两次或两次以上维修仍不能解决问题，甲方有权安排其他维修，由此产生的一切费用和责任由乙方承担，乙方每次另支付总维修费用的 10%作为甲方的管理费。费用低于 500 元的，按 500 元次执行。(4)乙方的维修质量应保证维修后不会再出现类似问题；否则，即使保修期满，也应继续保修，保修金从维修竣工日起计算，到期后支付。(5)工程的维修部分由乙方负责，竣工后必须经业主和甲方验收签字，乙方负责维修时，应坚持工完场地清的原则。如果在维修过程中给业主造成损失，乙方应承担相应的责任和费用

31、。(6)保修金返还方式:以工程结算总造价的 5%作为保修金，竣工结算后一次性扣除，返还时不收利息。(7)工程保修的保修期为一年，保修期满或维修后延期一个月内，甲方一次性支付给乙方。(8)工程保修金结算时，必须经工程技术部和物业公司签字认可。扣除工程技术部和物业公司支付的维修费用和维修管理费用，以及承包商未按要求维修时指定单位的维修费用和违约金后，在一个月内支付。(9)对于保修范围内的项目，乙方应在收到保修通知后一天内指定专人进行保修。如乙方未能在约定期限内指定专人进行保修，甲方可委托他人进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方将从乙方保修金中扣除保修期间产生的一切费用(另加 10%管理费)

32、。(10)如发生抢修事故，乙方应在接到事故通知后立即到达事故现场进行抢修。(11)对于涉及结构安全的质量问题，乙方应采取积极的预防措施，联系总包商并配合有资质的设计单位提出保修方案，乙方应实施保修。质量保修完成后，甲方应组织验收。(12)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第十五条合同生效；甲乙双方应按照本合同的约定执行本合同，并在双方签字盖章后生效。第十六条合同数量；1.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力，双方履行完合同内容后自然失效。2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。雇主(甲方):(公章)承包商(乙方):(公章)法定代表人:校长:校长:电话:电话:签署日期:年、月、日