装修合同范本包工不包料 宾馆包装修合同范本.doc

《装修合同范本包工不包料 宾馆包装修合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修合同范本包工不包料 宾馆包装修合同范本.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、装修合同范本包工不包料 宾馆包装修合同范本合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面是WTT给大家整理的 宾馆包装修合同范本，。宾馆包装修合同范本甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1 工程地点：_。2 工程内容：总建筑面积 平方米。3 承包范围;装饰装修人工费用;4 开工日期：2022年 月 日;开工日期：2022年 月 日;总工期包括法定节假日：29个工作日。

2、第二条;合同价款1 装饰装修人工费用总金额人民币大写：壹拾叁万贰仟元;￥：2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：4、工程开工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程开工验收后的一年内支付，￥：。第三条;甲方责任1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，和其他事宜。2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。负责协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明，

3、并向承包人进展现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程开工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。5 保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供给1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合

4、格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1 发包人提供确认的图纸施工说明，违背有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承当由此产生的一切经济损失。2 承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，按照规定采取必要的平安防护和消防

5、措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的平安。3 由于承包人在施工过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安事故包括人身事故，应承当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。3 工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1 发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进展该工程施工并以此为根据相应变更价款

6、及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程保修一年。第十条;违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4

7、 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承当损失。5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承当赔偿责任。6 未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方盖章：_承包方盖章：_发包方 承包方 _年_月_日 _年_月_日第 8 页 共 8 页