消防工程安装施工合同协议书范本三篇.docx

《消防工程安装施工合同协议书范本三篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程安装施工合同协议书范本三篇.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑消防工程安装施工合同协议书范本三篇消防工程安装施工合同协议书范本篇1 发包人：（甲方） 承包方：（乙方） 甲乙双方根据我国合同法、建筑法、消防法建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就甲方开发的市政花园小区住宅楼消防工程施工等相关事宜，经友好协商达成一致，签订合同如下，以资双方共同遵守： 第一条工程概况 一、工程名称：市政花园小区住宅楼四个单元及地下室 二、工程地点：银湖西街33号 三、工程内容：施工图纸范围内不含应急照明、线管预埋、防火门以外的所有消防内容。 第二条承包方式 包工包料 第三条工程造价 本工程总固定合

2、同价款为人民币元整（￥元）（含消防验收费等一切费用）。不论施工中市场及材料等发生涨浮或下跌，合同总价款不变。 第四条工期 本工程工期为日（日历天数），自年月日开工，年月日完工。在工程完工后两个月内完成竣工交验并将相关检验合格证交付甲方。 施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延： 1、设计变更或工程量增加； 2、不可抗力（包括战争、空中飞行物坠落、政府强制性制约或非承包人责任造成的爆 炸、火灾以及风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害无法施工的）； 3、因甲方原因导致不能正常施工，经甲乙双方和监理部门共同签证，工期顺延，但甲 方不承担乙方由此产生的经济损失。 第五条工程质量 1、乙方应规范施工，确保工

3、程质量达到设计要求和符合消防规范并经相关部门验 收合格。 2、在施工过程中应接受甲方和监理方对质量的检查和监督。所有隐蔽工程须经甲 方代表和监理方签字确认后，方可进入下一道工序。 第六条工程价款的支付与结算 1、消火栓、喷淋系统管道及箱体全部完成并经初验合格，支付合同总价款的20。 2、楼梯间火灾自动报警及消防联动控制系统线穿完并经初验合格，支付合同总价款的 20。 3、火灾自动报警系统完成并调试合格，支付合同总价款的20。 4、剩余消防工程全部完工并经初验合格后，支付合同总价款的20。 5、消防工程全部验收合格并获取验收合格证、整体消防系统工程竣工资料齐全后支付 合同总价款的15，留5质保金

4、，在交工满两年后，无质量问题一次性付清。在保修期内，乙方如在24小时内（紧急情况4小时内）不到场，甲方可另请人维修，维修费用（人工及材料费）在乙方的质保金内按3倍扣除；在保修期外，如因甲方使用不当，人为损坏，或因不可抗拒的因素造成消防系统不能使用，乙方免费维修，甲方负责材料费用；。 第七条甲方权利和义务 1、甲方派驻施工现场代表。负责双方往来的工程联系单、通知单、验收单、确认书等函件的签字确认。向乙方提供完整审核合格图纸一份（领图纸交费用300元），负 责组织图纸会审，审查乙方编制的施工组织设计和详细的作业计划； 2、对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督； 3、负责提供工程定位，轴线控制

5、点及水准点； 4、负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动提前一周通知乙方； 5、负责组织现场的生产协调； 6、负责向乙方提供水、电源（生活用水、电产生的费用由乙方承担）； 第八条乙方的权利和义务 1、按双方议定品牌及规格供应材料并按设计图纸、说明文件和国家有关规定、规范的标准要求施工，确保工程质量达到合格并向甲方交付相关验收达标材料及证件。 2、施工中自觉接受甲方工程师及监理的监督，按要求及时处理施工中存在的质量问题。 3、按照甲方通知的时间准时进场并按期保质完成施工。 4、未经甲方书面同意某一方面不得将整体工程转包给他人，也不得将工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 5、乙方负责做好所有

6、施工资料，完成全部竣工验收资料并提交甲方备案。 6、施工期间保护好甲方已完成品工程和半成品工程，否则折价赔偿。妥善保管自身设 备材料等，费用自理。 7、按时足额发放劳务人员工资，否则甲方有权从应付工程款中监管发放。 8、乙方的工作范围还应包括相关施工和施工安全所要求的脚手架的搭设及拆除工作。 为现场施工人员办理足额的工伤保险，确保安全施工。由此造成的一切后果，由乙方承担。 9、遵守甲方施工现场的规章制度，配合其他工序的正常施工。 10、施工中经甲方工程师认可的停工整改，以书面形式通知乙方。乙方应无条件按 甲方要求施行。整改合格完成后向甲方书面提请复工，甲方应在收到申请后24小时内做出答复，否则

7、视为同意复工。 11、负责工程报建。 12、乙方自行解决安装现场材料设备的堆放、运输，发生的任何和总包单位的配合 费用由乙方承担，不计入合同总价。 第九条安全施工 1、乙方应根据甲方提供的工程施工图及国家有关施工进行安装、调试，所有材料、设备等应符合国家消防工程标准要求，在公安部消防网上能查到，不能以假充真，以次充好，甲方及监理可对材料的采购及质量进行监督和抽查。 2、在施工中如有变更须经甲方、监理、设计出技术变更签字后，乙方方可按变更施工。 3、管理人员及技术人员工种均要持证上岗。 4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检

8、查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若施工中发生任何机械和人身安全事故，一切责任由乙方承担。甲方不承担经济赔偿责任和其他任何法律责任。 5、乙方应在必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。 6、文明施工，工完场清。 第十条违约责任 1、履约中乙方不得以任何理由停工或终止合同履行，停工三日以上，处以合同金额日1的罚款，七日（含七日）以上，甲方有权单方终止本合同，之前所完工程不予结算。 2、甲方应按约定付款，逾期应以应付款为基数按每日万分之一向乙方承担延迟违约金。 3、乙方应按期完工并取得验收合格，逾期应按每日壹仟元人民币向甲方承担迟延违约 金。 第十一条设计变更 施工过程中，如遇设计变更，须

9、经设计部门同意并出具书面变更图纸后方可施工。所发生的材料及人员费用的增减结算：套用2023年山西省建筑工程预算定额山西省建筑工程装饰预算定额全国统一安装工程预算定额等相关定额，材料价差调整：安装主材按市场价计取，如遇材料增加经甲方认质认价方可进场。 第十二条工程的竣工验收 1、乙方负责协调和消防支队的关系，保证工程顺利交验。 2、验收时，先由乙方联系好消防支队，确定验收日期，然后由甲方组织消防、设计等 有关人员根据设计和消防规范进行验收。 3、乙方应在工程具备完工验收条件后15日内联系好消防支队验收。 4、验收发生的费用乙方自理。 5、由乙方报请公安消防部门对工程进行消防验收，并承担费用，通过

10、公安消防房产验 收并取得验收合格证，并保证甲方正常使用，视为本工程验收合格。 6、工程交验合格后，根据有关要求，乙方负责编制整体消防系统工程竣工资料（含土 建预埋管等消防材料的检验）报送有关部门或土建总包单位。 第十三条争议解决 履约中发生争议，首先由双方友好协商解决，协商不成，交由合同签订地人民法院诉讼解决。 第十四条本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章后成立生效，本工程验收合格，工程款支付完毕后终止，合同书一式六份，甲方四份，乙方两份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：法定代表人： 委托人：委托人： 年月日年月日 消防工程安装施工

11、合同协议书范本篇2 发包商（以下简称甲方）：凤城城北物流有限公司 承包方（以下简称乙方）： 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议； 第一条：工程概况 1、工程名称：城北物流5#楼室内消防水系统安装 2、工程地点：凤城市凤山路1368号 第二条：工程范围 5#楼室内图纸设计标示的消防水系统，包人工费。按图纸设计范围增减的工程量，经设计和甲方代表现场签证后，乙方负责施工。 第三条：工程承包方式 室内消防系统安装工程大包人工费。 第四条：施工工期 按甲方通知乙方人员进场之日起计算日历工期60天。

12、竣工日期：本工程经消防部门验收合格，并出具消防全部验收合格证为准。 第五条：工程造价，付款方式及价款调整 1、工程造价：暂定捌万伍千元人民币（85.000元）。以审定总价款为准。 2、付款方式：按工程进度工程计量表核定按期拨款。材料进场审核合格，按材料总价款支付。 3、质保金按工程总价款5%。 第六条：工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方及消防部门消防施工验收规范为标准共同验收。 2、甲方所进场的各种原材料必须有出厂合格证书，实验、化验报告单，使用说明，检测检验报告和设备验收标准，费用由甲方承担。不合格材料、设备乙方有权拒收。 3、工程质量必须符合建设工程施工质量标准gb50300-202

13、3，自动喷水系统施工及验收规范gb50261-1996，机械设备安装工程及验收规范gb50231-1998，室内消火栓给水系统安装工程施工工艺标准j512-2023，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范验收。 4、乙方交工前做48小时的试运行实验。 第七条：安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行建设工程安全文明管理办法。 2、甲方主材料进现场，通知乙方进工地开始工作。 3、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等，因乙方原因导致发生的质量事故，安全或火灾事故，乙方承担全部责任及由此造成的一切损失。 4、甲方负责材料的运输。 第八条：所有材料由乙方

14、提供材料单，甲方负责采购。 第九条：质量保修 1、本工程的消防竣工验收合格之日起，免费质量保修一年。 2、在质量保修期接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内，乙方派专员负责该项目保修工作，每月定期与甲方沟通达到两次。以书面材料为准。同时，必须保证通讯畅通，保证甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，及时通知甲方，若因乙方通讯不畅或故意不接电话，拖延推诿，甲方视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，所产生的人工费用由乙方承担并加收10%的劳务费。 4、保修金支付办法： 4.1，质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。 4.

15、2，在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第2条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。 4.3，出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方记录为准，维修项目费用以甲方、实际施工方的人工费双方签字发票单据为准。 4.4，乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定时间、材料、（甲方供）工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金扣除。 第十条：双方的权利和

16、义务 1、甲方负责供材料和为乙方协调施工用水、用电。 2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。 3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务提交消防验收报告、档案材料，与甲方指定设计单位沟通等工作。 5、乙方必须按照甲方提供施工图纸进行施工安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知单为准。 6、乙方提出变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方予以赔偿。 7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范进行施工，发现异常要主动及时向甲方报告。

17、8、乙方对消防给水管道等隐蔽工程安装、调试、验收等分阶段做好质量记录。消防验收合格后，向甲方提供有关消防设施安装调试记录，开通报告，并做好记录。切实履行交接手续，主动做好工程后 期看护保养工作。 9、工程竣工移交甲方前，乙方妥善保护好设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。 第十一条：违约责任、索赔 1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2违约金。 2、乙方因施工质量原因，导致本工程在使用期间出现质量事故，安全事故或火灾事故，乙方承担由此造成的一切损失。 3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同

18、时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。 4、乙方在工程竣工后，七日内将竣工资料及其他工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2的违约金。 第十二条：争议的解决 本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。 第十三条：其他约定 1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 2、本合同双方签字盖章之日起生效。 3、本合同未尽事宜，双方签订补充协议、合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。 甲方（公章） 法定代表人 委托代理人 电话 签订时间 乙方（公章）法定代表人委托代理人电话签订时间 消防工程安装施工合同协议书

19、范本篇3 甲方： 乙方： 依照合同法、建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方对安装工程进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，一致达成以下条款，承诺将共同信守，严格履行。 1、工程项目2、范围及承包方式：消防防排烟系统工程乙方包人工自带设备机械工具进行安装（包括卸货、二次搬运）工作，以甲方提供的设计施工图纸进行施工；在施工过程中与实际图纸有变动以现场签证为主。结算单价按报镀锌板风管制作安装24元/；柜式风机400元/台；园桶风机5#以上/台，5#及以下元/台；正压送风口、防火软接元/个；防火阀/个；铝合金类百叶、自垂、防雨百叶等风口

20、18元/个计算。 3、工程价款支付及结算：施工期间乙方每月前上报当月完成工程量，由甲方施工员审核确认，于下月10日按进度的80%支付，工程试验、调试经现场监理确认后，支付至总工程款的95%，余5%待工程验收合格后一个月内结清。 4、物质供应：工程主材、辅材、耗材由甲方负责采购提供，乙方现场施工时若发现所购材料与实际用材不符合，应及时通知甲方。乙方应提前三天报送所有材料及用料计划，以便甲方采购。按照预算提供材料，乙方不得随意浪费材料。 5、双方责任：甲方责任： 本协议签订后三天内提供壹套完整的施工图给乙方，供乙方熟悉图纸。 负责协调乙方与其他相关施工单位的关系。 负责生产、质量、安全、工期监管控

21、制、管理。 乙方责任：做好员工安全宣传教育工作，采取切实可行的安全措施，文明施工，服从现场 管理，工人在现场应戴好安全帽。在施工过程中，如造成人身安全事故而产生的一切费用由乙方全部负责，甲方不负任何责任。 乙方在施工中应遵守现场各项规章制度，严格按照施工安全操作规范进行施工，做好防范措施，并接受安全员的管理和监督。同时必须遵守项目部的规章制度，如有违反所产生罚款金额，责任由乙方自行承担。 乙方应接受监理人员、建设单位人员、现场施工人员的监督检查。 6、工程质量：工程质量要求为乙方必须按照施工图纸、建设工程规范、规程和技术标准进行施工，并接受甲方指派代表监督和检查。不得擅自修改工程设计，不得偷工

22、减料。 7、违约责任： 甲方未按协议规定时间支付工程款及材料进场而造成工期延误，则工期顺延。 因乙方施工造成工程质量无法验收合格，返工所造成的材料损失和费用由乙方承担。乙方必须严格执行本协议，不得转包，如有违反，甲方有权取消与乙方签订的协议。 8、开工及竣工：本工程配合总体工程的工期完成。因不可抗拒原因及其它甲方原因，不能在原定的竣工日之前完成，则乙方须以书面详细的报告提交甲方，甲方在核实后以书面批准工期的合理延长。 9、本协议未尽事宜，双方可友好协商，另行签订补充书面协议。 10、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，工程竣工结清余款后中止。 甲方：乙方： 身份证号： 代表：电话： 日期： 第 17 页 共 17 页