2021年监理工程师考试合同管理真题及答案.docx

《2021年监理工程师考试合同管理真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年监理工程师考试合同管理真题及答案.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年监理工程师考试合同管理真题及答案一、单选题.直接订购方式适用于采购（）的设备。A.贵重B进口C.交货周期短D.单一来源希赛答案：D直订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产 品或向原供货商补订的采购。该方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格 的比选，适用的条件较为特殊。1 .采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是（）。A.独立评价值.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值希赛答案：D最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依 据其优劣程度获得相应

2、的评价值。3根据英国工程施工合同，条件属于ECC .核心条款的是（）A.履约保证B.承包商预付款D.测试和缺陷希赛答案：DECC核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期;测试和缺陷;付款; 补偿事件:所有权;风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工 承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。4 .根据.标准设计招标文件，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）。A. 3060B. 90120希赛答案：C投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内 容作出响应。除投标人须知前附表另有规定

3、外，投标有效期为90日。5 .根据标准施工招标文件，投标预备会在投标截止时间（）日前召开。A. 57B. 1015希赛答案：D考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预 备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。C.区段竣工.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的0.(2)合同工期自开始工作通知中载明的开始工作LI期起计算。设计施工总承包合同未用开工通知是 由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。(3)因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的

4、费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。42.根据标准设计施工总承包招标文件，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组 评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定希赛答案：D(1)争议评审组在收到合同双方报告后的M天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调 查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。(2)在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作 出巾面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师

5、的确定执行。(3)发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作 为合同的补充文件，并遵照执行。(4)发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的1 4天 内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师 的确定执行。43.根据标准设备采购招标文件，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设 备后，买方应向卖方支付合同价格的0作为交货款。A. 40%C. 60%70%希赛答案：C.预付款：合同生.效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核 无误后2

6、8日内，向卖方支付签约合同价的10席作为预付款。1 .交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无 误后28日内，向卖方支付合同价格的60%;.验收款：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本 一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25% o2 .结清款：买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正一 份，并经审核无误28日内，向卖方支付合同价格的5%。44 .根据标准设备采购招标文件，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱 两侧标注()，以便装卸和搬运。A.起吊点

7、和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点希赛答案：D(1)根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心，轻放” “此端朝上，请勿倒置” “保持干燥”等字样和其他适当标记。(2)对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点”以便装卸和 搬运。(3)如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标 明危险品标志。45 .根据FIDIC施工合同条件承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结券申请D.业主颁发工

8、程缺陷责任希赛答案：B(1)承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接 收证书之日止，这时工程照管责任应移交给业主。(2)如果对某分项工程或部分工程已颁发或视为已颁发接收证巾，则对该分项工程或部分_L程的照 管责任应移交给业主。46 .根据FIDIC设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件，优先解释顺序仅于合同协议书和合同 条件的合同文件是()。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准希赛答案：C合同组成文件：银皮书合同文件的组成及其优先次序是：(1)合同协议书；(2)专用合同条件；(3)通用合同条件；(4)业主要求；(5)明细表；(6)投标书

9、；(7) 联合体保证(如投标人为联合体)；(8)其他组成合同的文件47.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因 子的变值权重之和为()。A. 0. 81.0C. 1.2D. 1.8希赛答案：A公式法调价AP = P：A十（B： XE -F B： XF,-:F： + B, X R.E .B, XF., F：J-T（DA-定值权重（即不调部分的权重）；（2）B1、B2、B3、Bn-各可调因了的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因了在投标函投标 总报价中所占的比例；（3）定值权重加可调因子的变值权重一定等于1;即A+ B1+B2+B3+Bn=l。48.根据

10、标准施工招标文件，施工评标办法应在（）中明确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告希赛答案：A（1）施工招标文件包括下列内容：1）招标公告或投标邀请书;2）投标人须知;3）评标办法;4 ）合 同条款及格式;5）工程量清单;6）图纸;7）技术标准和要求;8）投标文件格式;9）投标人须知前附 表规定的其他材料。（2）评标办法是招标人根据项目的特点和要求，参照一定的评标因素和标准，对投标文件进行评价 和比较的方法。应在招标文件中明确规定49.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、

11、先进性、经济性,D.正确性、适用性、可靠性希赛答案：D(1)勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘 探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。(2)勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。50.根据标准设计施工总承包招标文件，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使 用费的报价和评审正确的是()。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由理标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审希赛答案：B(1)设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权

12、以外的著作权 以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有(专用合同条款另有约定除外)。(2)承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。二、多选题51.工程施工投标资格预审公告包括的内容有()。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法【).申请人资格要求E.招标保证金要求资格预审公告包括：招标条件、项目概况与招标范惘、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预 审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。52.根据FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙工程合同条件，承包商应履行的合同义务有（）A.向业务提供工程设计标准B.向

13、业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训希赛答案：BE承包商的主要责任和义务（1）按照合同进行设计、实施和完成工程，并修补工程中的缺陷；（2）工程完工后应满足合同规定的 预期目标；（3）应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的 人员、物资利服务；（4）为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境；（5）提供履约担保 证；（6）负责核实和解释现场数据；（7）遵守安全程序；（8）建立质量保证体系;（9）编制提交月进度报 告；（10）办理工程保险；（11）负责承包商设备；（12）负责现场保安；（

14、13）照管工程和货物；（14）编制和 提交竣工文件；（15）对业主人员进行工程操作和维修培训等。53.关于CM合同模式的说法，正确的有（）。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C. CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作CM模式分为代理型CM模式和风险型CM模式。代理型CM模式CM承包商只为业主对设计和施匚阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包 单位的合同由业主白.接签订，C承包商不承担项目实施的风险。(2)风险型CM承包商工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施

15、工阶段的组织管理工作。CM承包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议，包括根据施工经验提高设计的可施工 性建议、运用价值工程提出设计改进建议、提出工程投资优化的建议，同时也帮助减少施工期间的 设计变更。当部分工程设计完成后CM承包商即可选择分包商施工，而不必等到设计全部完成后才开始施 工，通过快速路径方式缩短项目建设周期。CM承包商对业主委托范围工作，可以自日承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。54.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。A.付款周期末已实施工程的价款金额.B.工程预付款的支付金额C.工程预付款的扣回金额D.按合同约定价格调整的金额E.

16、按合同约定经监理人核实的计日工金额希赛答案：ABCD(1)质量保证金从第次支付工程进度款时开始起扣；(2)从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除预付款的支付、扣I可以及因物价浮动对合同价格 的调整三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。55.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供 的设计文件的()。A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间希赛答案：ACE承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监现人陆续提供文件的内容、数量 和时间。56.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程

17、保险的 ()oA.投保时间B.投保险种C.保险范围D.保险期限.E.投保对象希赛答案：BCD .(1)承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或 安装工程一切险。(2)具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明 确约定。57.根据标准设计施工总承包招标文件，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得 工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误希赛答案：ABE主且石件可补偿的内容工期利得为匕人以供方变J发

18、包人总求拉汇交货J底尸点任用内非承色大身团法产的修HJJ发包人这Q婚除台向JJ文一、化石JJA设评甲殂对监理人不定的修改JJ58.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。不可秒见物将条件JJ发包人比供的材料、设的不符合事求JJ异汴恶劣的气，条件JJ行政中批次JJA.材料生产制造B.材料交接程序C.质量检验方式D.材料质量要求E.合同价款支付希赛答案：BCDE(1)建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和 合同价款的支付等。(2)大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产制造阶段、设备安装调试阶 段、设备试运行阶段、设备性能达标检验

19、和保修等方面的条款约定。59 .根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交 付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计 算方法有()。A.延迟交两周的,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0. 5%B.延迟交三周的,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0. 5%C.延迟交四周的,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.延迟交八周的,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%E.延迟交九周的,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%希赛答案：ABE 迟延交付违约金的计算方法如下：(1)从迟交的第一周到

20、第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;(2)从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%:(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的L 5% o在计算迟延交付违约金时，迟交不足周的按周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10 % O.招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法希赛答案：ABC招标备案(1)招标人向建设行政主管部门办理中请招标手续。(2)招标备案文件应说明：招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的

21、资质要求;招标项目的前 期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。60 .根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务 工作有()。A.审查勘察作业安全措施计划B.进行设计技术交底C.参与施工过程及工程竣工验收D.参与工程试运行E.配合施工单位编制施J2方案希赛答案：BC设计服务包括内容：编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或 发包人委托的其他服务。62.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件“得有()。A.不可预见的自然物质条件B.不可预见的非自然障碍C.突发性重大疫情D.恶劣的气候条件E.

22、不可预见的污染物希赛答案：ABE不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非 自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。63.与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。A.适用地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高希赛答案：D.E(1)承包商儿乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上 涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。(2)对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目

23、总投资额，有利于投资控制;通过把风险分配给 承包商，业主承担的风险较小。(3)固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生.变化、工程变更超过一定幅度等特殊 情况下可以对合同价格进行调整。(4)固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。64.根据标准施工招标文件，招标人需重新招标的情形有()。A.招标人在投标截止日前对招标文件内容提出修改B.至投标截止日共有2家单位投标C.开标时发现所有投标人报价均高于标底D.评标委员会中有投标人的近亲E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决希赛答

24、案：BE有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。65 .根据标准材料采购招标文件，材料采购投标文件中应包括的内容有（）。A.商务和技术偏差表B.技术支持资料C.投标材料质量标准D.合同条款修改建议E.资格审查资料希赛答案：ABCE根据标准材料采购招标文件），材料采购投标文件应包括下列内容：（1）技标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保 证金；（5）商务和技术偏差表：（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）投标材料质量标准；

25、（9）技 术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。66 .分项报价表内容（）。A.规格B.单位C.性能D.数量E.总价希赛答案：B,D,E分项报价表内容包括：1）型号和规格；2）数量；3）原产地和制造商名称;4）单价（注明装运地 点）；5）总价;6）至最终目的地的运费和保险费。67 .依法必须进行勘察设计招标的项目，在招标时应具备的条件有（）。A.招标人已经依法成立B.已确定勘察设计单位初选名单C.勘察设计资金来源已经落实D.必需的勘察设计基础资料已收集完成E.已组织投标申请人踏勘现场希赛答案：ACD依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列

26、条件：（1）招标人己经依法成立；（2）按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案；（3）勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；（4）所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；（5）法律法规规定的其他条件。68 .投标建设工程一切险的工程，保险人对（）造成的损失不予赔偿。A.地方下陷B.设计错误C.维修保养D.正常检修E.气温变化希赛答案：BCDE建设工程一切除外责任:自身问;蹲不保（保外孥风险）设计错设、原材料缺陷事工艺不占、非外力引起或装置失灵必然二失不保（保突变风度）自然片二、内在或潜在方尸.梅版本身苣L自然、自用.feit.铉修/度号团：维修保乔或正i检修的/

27、,用不可亢i计不快i保可松风险）档案.文件、昨病、丝母.”金、告冲有价证券 国表.资料及区了拖科的二失：就手时发获的短坛：建造期外不保f保建后过程i在保归工程开农以土已注存在或W成的；工程所有人恚发”工吩彳证书或除廿合格或实:丁占有或%用或假T的警工：已有保住不保辿有“共运谕行噢依选, 已由月匕保偿予以保障.关于抵押权的说法正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押C.以正在建造的处筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.使用权不明的财产不得抵押 希赛答案：BCDE(1)以建筑物抵押的，该

28、建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用 权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。(2)当 事人以建筑物和其他上地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵 押权自登记时设立。(3)当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵 押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。70.合同法律关系的构成要素有()。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质希赛答案：BCD(1)定义：是指由合同法律规

29、范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。(2)内容：合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三要素构成了 合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变 了原来设定的法律关系。71.根据标准施工招标文件，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有()。A.资格评审标准B.形式评审标准C.施工组织设计评审标准D.付款条件评审标准E.项目管理机构评审标准希赛答案：ABCE根据标准施工招标文件的规定，投标初步评审为：形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。72.关于施工招标中开标工作的

30、说法，正确的有（）。A.开标时应宣布投标人姓名B.开标时C.设有标底的，开标时应公布标底D.开标时应对投标报价进行排序E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法希赛答案：AC主持人按下列程序进行开标：1）宣布开标纪律;2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否 派人到场;3）宣布开标人、唱标人、记录入、监标人等有关人员姓名;4）检杳投标文件的密封情况;5） 确定并宣布投标文件开标顺序;6）设有标底的，公布标底;7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布 投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录 在案;8）投标人代表、招标人代表、监

31、标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;9）开标结 束。73.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力 有（）。A.在发包人授权范围内发出监理人指示B.根据合同约定向承包人发出变更指示C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务D.与施匚合同当事人商定变更工程价款E.检查工程实体、材料和设备质量希赛答案：ABE(1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。(2)在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力。(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得

32、到发包人的批准，应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。(5)不能协商变更或者免除合同中实质性内容和责任。74 .根据标准施工招标文件中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包 人应完成的工作内容有()。A.提交材料和工程设备的质量证明文件B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的H期计划C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收D.运输、保管材料和工程设备E.支付材料和工程设备合同价款希赛答案：BC对发包人提供的材料和工程设备管理(1)承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划

33、。(2)发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在 到货7天前通知承包人。(3)承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备 验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。(4)发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保 管费用。75 .根据标准施工招标文件中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工D.因不利物质条件

34、导致承包人暂停施工E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地希赛答案：AB主要石件可补偿内容工朋费用利利文物、化石J不利的物质条件（小可帔虬，天气除外）JJ发包人提供的材料和工程设缶松前交货J舁笊恶劣的气候条件JEJ蔽工粗干新检龄质配合格JJJ附加浮动引起的价格谓整J法双变化引起的价格调整J不可抗力停工期间的照恰和后蟆清理J不可抗力不能按期竣工J76.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有（）。A.勘察范围发生变化B.对工程同一部位进行再次勘查C.暂停勘察及恢复勘察I).发包人原因引起的勘察周期延误E.勘察成果未达到合同约定的深度要求希赛答案：ACD勘察范围发生.变化

35、会造成勘察工作内容发生变化，引起合同变更；暂停勘察及恢复勘察及发包人原 因引起的勘察周期延误会导致勘察时间变化，引起合同变更。而对工程同一部位进行再次勘察、勘察成果未达到合同约定的深度要求是由于勘察人勘察工作失误 导致，勘察人应自己承担相应责任。77 .根据(标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施希赛答案：BCD标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：(1)取消

36、合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作。78 .采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有()。A.产地A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人希赛答案：B依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承 包人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在 其核准的经营范围内从事建

37、设活动。7 .材料合同采购根据文件合同材料的所有权和风险自（）时由卖方转移买方。A.交付.核验C.清息D.签约希赛答案：A合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的 所有风险均由卖方承担。8.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期 届满之日起（）个月。A. 1B.3C.6D. 12 希赛答案：C 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的， 按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 一般保证的保证人未约定保证期间的

38、，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。9建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求希赛答案：C投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在 规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规 定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。10.安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全

39、寿命期D.施工安全合同有限期希赛答案：A安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被卸至施工地点 时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止U,则验收完毕 时保险期也终止。11根据标准勘察招标文件，属于勘察招标文件内容的是（）。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析B.包装C.技术D.服务E.商务希赛答案:CDE建设工程设备采购的评标采用综合评估法价格的因素及评价值：将对招标项目的评价因素分成价 格、商务、技术、服务等一级评价因素，并可再将级评价因素细分为若干二级评价因素。79.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约

40、定合同价中应包括的费 用有()。A.进行测绘、取样、试验、评估的费用B.占地及青苗、园林绿化补偿费用C.发包人要求勘察人外出考察的费用D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用E.不可抗力导致勘察人勘杳设备损坏的修复费用希赛答案：AB(1)除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、 勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林 绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险 等全部费用和国家规定的增值税税金。(2)发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审

41、时，相应费用不含在合同价 格之中，由发包人另行支付。80.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有()。A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项B.发包人未按合同约定及时支付设计费用C.设计人原因导致设计文件未能按期提交D.行政管理部门审查图纸时间延长E.勘察人提供的勘察成果滞后希赛答案：ABDE发包人义务：（1）遵守法律。（2）发出开始设计通知。（3）办理证件和批件。（4）支付合同价款。（5）提供设计资料。 （6）其他义务。发包人未按合同约定期限及时答宜设计事项、未按合同约定及时支付设计费用是发包人直接责任， 应承担相应的违约责任。而办理证件和批件是属于

42、发包人责任，行政管理部门审查图纸时间延长导致延误发包人应承担责 任；设计资料是由发包人提供给设计人的，勘察人提供的勘察成果滞后，属于发包人应承担的责任。C.发包人要求D.勘察工作具体措施希赛答案：C 勘察设计招标文件应当包括下列内容：(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求；(6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他资料。12根据标准设计招标文件：工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、

43、设计方案评审希赛答案：B依据国家发展改革委员会等九部委标准勘察招标文件和标准设计招标文件，在初步评审阶 段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。13.根据标准设计招标文件，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将() 的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优希赛答案：C工程设计评标中，应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。 如综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优 先;如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。14.对于技

44、术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的，可 有由（）直接确定评标专家A.招投标鉴定机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人希赛答案：D评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专 家。（1）一般项目，可以采取随机抽取的方式；（2）技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标 项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。15.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与

45、资格后审的审查内容一致希赛答案：D资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审杳的内容是一致的。（1）一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高, 或潜在投标人数量较多的招标项目；（2）资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项 目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。16.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法.希赛答案：A经评审的最低投标价法（最低评标价法）一般适用于具有通用技术、性能标准

46、或者招标人对其技术、 性能标准没有特殊要求的招标项目。17采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价希赛答案：B投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% X （投标人报价一评标基准价）/评标基准价18 .工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构希赛答案：B评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应 当要求该投标人作出书而说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证 明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。19 .根据标准设计施工总承包招标文件中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设 计类注册执业资格的人员是指（）。A.设计负责人B.设计专业负责人C.项目经理D.项目技术负责人希赛答案：A与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求：1）质量标准：包括设计要求的质量标准；：2）投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应