2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（九）附详解.docx

《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（九）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（九）附详解.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师建设工程法规及相关知识考前模考试卷 （九）附详解一、单选题1.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订 合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验 收，此情况下正确处理方式是0。A、承包人应提请建设行政主管部门组织验收B、以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C、视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D、继续等待验收答案：B解析：本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的 竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证 书的，以提交竣工验收申请

2、报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发 包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2004年10月发布的最 高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当 事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程 经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工 验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3） 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日 期。D、经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验答案：A解析：P61在建的建筑工程因故中止施工

3、的，建设单位应当自中止施工之日起一 个月内，向发证机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程 恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单 位应当报发证机关核验施工许可证。经核验符合条件的，应允许恢复施工，施工 许可证继续有效;经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许恢复施 工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。17 .甲报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者 可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。甲试用M产品3个月，始终未 表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。A、该公司不能视其为购买B、甲有权

4、继续试用C、该公司可以视其为购买D、被视为购买的甲应拒绝付费答案：C解析：试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期 间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。18 .某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则 该事故的等级属于。A、一般事故B、较大事故C重大事故D、特别重大事故答案：C解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；.根据建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其 他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是

5、。2018真题A、要求被检查单位提供工程质量保证金B、进入被检查单位的施工现场进行检查C、发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单答案：B解析：本题考查的是政府主管部门工程质量监督管理的相关规定。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施: （1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进人被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。19 .下列物权种类中，属于担保物权的是。2017A、抵押权B、使用权C、收益权D、地役权解析：本题考查的是物权的法律特征和主要种类。此

6、题可以用排除法。财产所有 权包括占有权、使用权、收益权、处分权。故选项B、C排除。用益物权包括土 地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故选项D排除。所以 选择选项Ao20 .甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工 人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据生产安全事故报告 和调查处理条例的规定，该事件属于()事故。A、特别重大B、重大C、较大D V 一般答案：C解析：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以 下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接 经济损失的事故。21 .

7、(2020年真题)施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任 是O。A、独立责任B、按份责任C、补充责任D、连带责任解析：P111712建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对 建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和 分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。22 . (2020年真题)李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工 减料不符合规定的质量标准，所造成的损失。承担赔偿责任。A、仅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、仅由乙公司D、仅由李某答案:B解析：P73-75建筑法规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方 式允许

8、他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款, 可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽 工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位 或者个人承担连带赔偿责任。23 .下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()(2013)A、电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工解析：按照建设工程安全生产管理条例的规定，垂直运输机械作业人员、安 装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工 登高架设作业人员等特种作业人员，必 须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训I,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。住房和城乡建设部2008

9、年4月发布的建筑施工特种作业人员 管理规定进一步规定，建筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子 工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装 拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主管部门 认定的其他特种作业。24 .甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的 有效仲裁协议，此时人民法院应当。A、驳回起诉B、继续审理C、终止诉讼D、将案件移交合同约定的仲裁机构答案：B解析：2007年建设工程法规真题第62题仲裁法规定，当事人达成仲裁协议， 一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在

10、首次开庭前 提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首 次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当 继续审理。乙在法庭调查时，才出示仲裁协议，法庭调查是开庭后的庭审程序, 因此法院应当继续审理。综上所述，本题正确答案为B。25 .某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不 慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约, 其原因是0。A、要约内容不明确B、要约人不特定C、受要约人错误D、无订立合同的意思表示答案：C解析：2007年建设工程法规真题第35题要约是希望和他人订立合同的意思表示。要

11、约的构成要件：由特定人做出的意思表示；有订立合同的意思表示；内容具体；要约人受该意思表示拘束。本题中，施工单位错投投标文件，属于向特定人做出 意思表示错误即受要约人错误，所以不构成要约。综上所述，本题正确答案为Co26 .下列标书不应认定为废标的是()oA、投标文件没有单位盖章B、标书中附有修改报价的函件C、多方案报价未声明哪一个有效D、联合体投标未附联合体共同投标协议答案：B解析：B项：招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止 时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、 修改的内容为投标文件的组成部分。因此，标书中附有修改报价的函件时，函件 属于投

12、标文件的组成部分，投标文件有效。所以B项当选。工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章 的；（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（三） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项 目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方 案的除外；（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（五）未按招 标文件要求提交投标保证金的；（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议 的。A项：对应（一），应做废标处理，

13、所以A项不选。C项：对应（三），应 做废标处理，所以C项不选。D项：对应（六），应做废标处理，所以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。27 .报据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）o 2018真题A、责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D、责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款答案：D 解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。出租单位出租未经安全性 能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿

14、，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。28 .某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货 物，届时合同生效；施工企业有权？提取或？提取货物，关于该仓储合同 的说法，正确的是。2017真题A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：A解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D,正确的说法应为“存货 人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”； 关于合同生效，合同法第

15、382条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合 同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件 成就时。29 . （2020年真题）关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确 的是（）。A、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期 间提出B、招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C、公示期不得少于5日D、招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动 继续进行解析：P103-104招标投标法实施条例规定,依法必须进行招标的项目，招标人 应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投

16、标 人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出 答复前,应当暂停招标投标活动。30 .下列有关担保的说法，正确的是（）。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保B、担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任C、担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度D、主合同无效，不影响担保合同的效力答案：C解析：A错误，第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担 保。反担保适用担保法担保的规定。B错误，担保合同被确认无效后，债务 人 担保人、

17、债权人有过错的，应根据其过错各自承担相应的民事责任；D错误， 主合同无效，担保合同也无效。31 . （2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是0。A、工程价款支付条款显失公平的合同B、发包人对投标文件有重大误解订立的合同C、依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D、承包人以胁迫手段订立的施工合同解析：P139741合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1) 一方以欺诈 胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。最高人民法院关于审理建设工程施

18、工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定, 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第5项的 规定(即违反法律 行政法规的强制性规定)，认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。33.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元， 双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说 法正确的是0。A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利

19、率计息D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息答案：B解析:工程垫资的处理，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的， 不予支持。2 .关于劳务派遣的说法，正确的是（）。（2015）A、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：B解析：劳务派遣（又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁），是指依法设立的劳 务派遣单位与劳动者订立劳动合同。劳动合同法规定，被派遣劳动 者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。（不是被派遣者相同）劳务派遣只 能在

20、临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。2014年1月人力资源和社 会保障部发布的劳务派遣暂行规定进一步规定，临时性工作岗位是指存续时 间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位是指主营业务提供服务型的非主营业务 岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习，休假等原因无法工作 的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。（这一段是教材新增的内容， 大家多看一下）2.根据建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正确的是。2 017真题A、为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C、有特殊要求的专用设备,设计单位可

21、以指定生产厂商或供应商D、设计深度由设计单位酌定答案：C.甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息 扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。 A、90B、99C、100D、110答案：B解析：借款的利息不得预先在本金中扣除。利息在本金中扣除的，应当按照实际 借款数额返还并计算利息。即银行借款100万，但是预先扣除10万的利息的， 应当按实际借款数额即90万返还，并按90万来计算利息即90义10%=9,即实际 还给银行为90+9=99万元。34 .根据合同法的规定，下列承诺有效的是()。A、对要约的内容作了实质性变更B、撤回承诺的通知

22、与承诺同时到达要约人C、撤回承诺的通知先于承诺到达要约人D、承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人答案：D解析：D合同法第29条，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能 够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人 及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。jin 36.安全生产监督检查人员的职权之一是。A、财务报表审查权B、责令紧急避险权C、现场调解裁决权D、设备物资检验权答案：B解析：2004年建设工程法规真题第20题根据中华人民共和国安全生产法规 定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的 法

23、律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（一） 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二） 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应 当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律 行政法规的规定作出行政处 罚决定；（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排 除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责 令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生 产经营和使用；（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标 准的设施、设备、器材予

24、以查封或者扣押，并应当在十五日内依法作出处理决定。 综上所述，本题正确答案是B。jin37 .建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验 收。A、在投入试生产之日B、投入试生产之日起3个月内C、投入试生产之日前3个月D、分期验收后 答案：B解析：根据建设项目环境保护管理条例的规定，环境保护设施竣工验收，应 当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自 建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书 环境 影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要 配套建设的环境保护设施竣工验收。综上所述，本题的正确

25、答案为B。38 .根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,建筑施工过程中场界 环境噪声排放限值的是()。A、昼间 75dB (A),夜间 55dB (A)B、昼间 70dB (A),夜间 55dB (A)C、昼间 75dB(A),夜间 60dBD、昼间70dB,夜间60dB答案：B解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB (A),夜间55dB (A)。39 .下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B、大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C、注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使

26、用D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为答案：D解析：册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注 册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。 申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2） 原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明 文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。2008年2月建 设部发布的注册建造师执业管理办法（试行）规定，注册建造师注册证书和 执业印章由本人保管。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。 一级注册建造师可担任大、中

27、、小型工程施工项目负责人。建筑业企业信用档案 应当包括企业基本情况、资质 业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和 违法行为等情况。违法违规行为、被投诉举报处理 行政处罚等情况应当作为注 册建造师的不良行为计入其信用档案。40 . 2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方 米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间 交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送 甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将 乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的0。A、继续履行合同B、

28、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿答案：D解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销 权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同， 可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也 可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项 都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该 合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。41 .关于劳务派遣的说法，正确的是（）。（2015真题）A、所有被派遣的劳动者应当实行相同

29、的劳动报酬B、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：B解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同 酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办 法，所以A错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可, B正确；劳务派遣只能在临时性 辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。42 .甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来 抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列 说法正确的是（）。A

30、、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤销答案：A解析：2007年建设工程法规真题第39题最高人民法院关于适用中华人民共 和中合同法若干问题的解释（一）规定，当事人超越经营范围订立合同，人 民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律 行政法 规禁止经营规定的除外。因此乙钢材厂出售水泥虽然超出了经营范围，但是没有 违反法律 行政法规等禁止性规定，属于有效的合同。综上所述，本题正确答案 为Ao43 .生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属 于（）。As综合应急预案B、施工单位的生产安全事故应急救援预案C

31、、现场处置方案D、专项应急预案答案：D解析：专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事 故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的 专项性工作方案。44 .某建筑公司中标了某桥梁工程，依照建筑法的规定，该建筑公司必须投 保的险种是0。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、工伤保险D、建筑意外伤害险答案：C解析：建筑法规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险 费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。45 .招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式 称为()。A、公开招标B、邀请招标C

32、、议标D、定向招标答案:A解析：本题考察的是：公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式 邀请不特定的法人或者其他组织投标。46 .仲裁庭的组成形式有0种。Av 一种B、二种C、三种D、四种答案：B解析：2005年建设工程法规真题第22题根据中华人民共和国仲裁法第三十 条规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的, 设首席仲裁员。由此可知，仲裁庭有两种组成形式。综上所述，本题正确答案是Bo.根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不 应超过最低照度的。2018真题A、10%B、15%C、20%D、30%答案：C解析：本题考查的是施工合理使用与

33、节约能源的规定。临时用电照明设计以满足 最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。47 .下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是。A、建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B、总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 答案：B解析：B项：根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程实行施工总 承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工 程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产

34、方面的权利、义务。 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，B项中总承 包单位和分包单位是对分包工程的安全生产承担连带责任。故B项表述错误。A 项：根据建筑法的规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承 包的，由总承包单位负责。分包单位对总承包单位负责，服从总承包单位对施工 现场的安全生产管理。由此可见，施工总承包商对施工现场具有统一管理权。因 此，A项表述正确。C项：根据建设工程安全生产管理条例的规定，分包单 位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故 的，由分包单位承担主要责任。因此，C项表述正确。D项：根据建设工程安 全生产管理条例

35、的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现 场的安全生产负总责。因此，D项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的 正确答案为Bo.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约 定为由主张权利的说法，正确的是()(2013)A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案：B解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使

36、用后，又以使用部分质量 不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用 寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。2248 .强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。A、国务院B、国务院标准化行政主管部门C、国务院工程建设行政主管部门D、国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会答案：A解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。49 .关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。2016A、设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B、自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C、省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D、自

37、治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。行政法规 地方性法规 自治条例和单行条 例 规章应当在公布后的30日内依照下列规定报有关机关备案：（1）行政法规 报全国人民代表大会常务委员会备案；（2）省、自治区、直辖市的人民代表大 会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院 备案；设区的市 自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由 省自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院 备案；（3）自治州 自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省 自治区、直辖市的人民代表

38、大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国 务院备案；自治条例 单行条例报送备案时，应当说明对法律 行政法规、地方 性法规作出变通的情况；（4）部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政 府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市 自治州的人民 政府制定的规章应当同时报省、自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备 案。 解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。选项A错误，建 设工程质量管理条例规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计; 选项B错误，设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程；选项D错误，设计 文件应当符合国家规定的设计深度要求，不能自定

39、。4 .在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和 死亡，该施工企业的行为构成。(2016)A、重大责任事故罪B、强令违章冒险作业罪C、重大劳动安全事故罪D、工程重大安全事故罪答案：C解析：重大劳动安全事故罪刑法第135条规定，安全生产设施或者安全生产 条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接 负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别 恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。总结性的知识点工程重大安全事故罪一 一降低工程质量标准，造成重大安全事故的。重大责任事故罪一一在生产 作业 中违反有关安全管理的规定，或强令

40、他人违章冒险作业。重大劳动安全事故罪一 一安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定.施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A、安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B、设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C、设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意.下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。A、建设工程的承包活动可以委托代理B、建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任C、代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带 责任D、代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人答案：C解析：设工程的承包活动不得委托代理。故A错误。一

41、般的代理行为可以由自然 人 法人担任代理人，对齐资格并无法定的严格要求。即使是诉讼代理人，也不 要求必须由具有律师资格的人担任。52 .下列凭证中，免纳印花税的是（）A、财产租赁合同或者具有合同性质的凭证B、加工承揽合同或者具有合同性质的凭证C、营业账簿D、财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据答案：D解析：列凭证免纳印花税：（1）已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本；（2）财产 所有人将财产赠给政府、社会福利单位 学校所立的书据；（3）经财政部批准 免税的其他凭证。53 .下列关于安全生产许可证的说法中正确的是。A、装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B、施工单位的架子工应当持证上岗C建筑施

42、工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D、参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一答案：B解析：B项：根据建设工程安全生产管理条例的规定，垂直运输机械作业人 员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人 员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训I,并取得特种作业操作资格 证书后，方可上岗作业。因此，B项正确。A项：根据建筑工业企业安全生产 许可证管理规定的规定，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施 工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工 企业，是指从事土木工程 建筑工程 线路管道和设备安装工程及装修

43、工程的新 建 扩建、改建和拆除等有关活动的企业。因此，A项错误。C项：根据建设 工程安全生产管理条例的规定，施工单位的主要负责人 项目负责人、专职安 全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任 职。因此，C项错误。D项：根据安全生产许可证条例的规定，企业取得安 全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一是依法参加工伤保险，为从业人 员缴纳保险费。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。54 .根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()o Av项目经理B、脚手架作业人员C、兼职安全员D、BIM系统操作员答案：B 解析：该题主要考察的是：申

44、请领取安全生产许可证的条件，建筑施工企业安 全生产许可证管理规定中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证, 应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全 生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3） 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主 要负责人 项目负责人 专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部 门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操 作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考 核合格。/建筑施工特种作业包括：（1）建

45、筑电工；（2）建筑架子工；（3）建 筑起重信号思索工；（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工;（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的 其他特种作业。55 .甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司 发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了 丙公司，甲公司发出的文件属于0。A、要约邀请B、新要约C、承诺D、承诺意向答案：B解析：根据合同法的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思 表示应当符合下列规定：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要 约人即受该意思表示约束。承诺必须是

46、受要约人同意要约的意思表示。本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺。因甲公司按 丙公司的要约进行了回复，因此，是向丙公司发出了新的要约。综上所述，本题 的正确答案为Bo56 .甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲 公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程 款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工 程款的利息，人民法院应()OA、对该诉讼请求予以支持B、对该诉讼请求不予支持C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答

47、案：C解析：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 解释的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫 资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同 期同类贷款利率的部分除外；当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款来处理; 当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。综上所述, 本题的正确答案为Co.下列情形中，构成委托代理终止的是。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C代理人并不知道被代理人死亡D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭答案：A解析：一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期

48、间届满或 者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人 丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被 代理人的法人、非法人组织终止。57 .下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（）oA、销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作 为价外收入计算征税B、进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税C、纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销 售价格确定，不包括增值税税款D、销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税 答案：D解析：项D,代收款项应区别征收：凡使用代收单位（受托方）票据收取款项, 应视为代收单位价外费用，购买者支付的价费款，应并入计税价格中一并征税; 凡使用委托方