2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（一）附详解.docx

《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（一）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（一）附详解.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师建设工程法规及相关知识考前模考试卷 （-）附详解一、单选题1 .关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A、借款合同一般为要式合同B、借款合同一般为不要式合同C、借款合同的标的物是货币D、借款合同一般是有偿合同答案：B解析：一、借款合同的主要法律特征（一）借款合同的标的物是货币（二）借款 合同一般为要式合同（三）借款合同一般是有偿合同（有息借款）P121：根据合 同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同 是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。实践合同是指除当事人双方意 思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同。2 .甲报名参加了某

2、公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内，使用者可 以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。甲试用M产品3个月，始终未表 示是否购买。对此,下列说法中正确的是（）。A、该公司不能视其为购买B、甲有权继续试用C、该公司可以视其为购买D、被视为购买的甲应拒绝付费 规禁止经营规定的除外。因此乙钢材厂出售水泥虽然超出了经营范围，但是没有 违反法律、行政法规等禁止性规定，属于有效的合同。综上所述，本题正确答案 为Ao18 .根据刑法的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生 重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处()。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期

3、徒刑C、5年以下有期徒刑或者拘役D、5年以上10年以下有期徒刑答案：B解析：刑法规定，在生产 作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤 亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣 的，处3年以上7年以下有期徒刑。19 .下列有关建造师的权利和义务，说法正确的是()。A、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，必须由注册建造师签章B、修改注册建造师签章的工程施工管理文件，可由企业指定同等资格条件的注 册建造师修改C、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签章D、接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本权利答案：C解析：A错误，建设工程施工活动中

4、形成的有关工程施工管理文件，应当由注册 建造师签章；B错误，修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在 企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应 当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章；D 错误，接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本义务。20 .甲 乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二 审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不 能得到法院准许的有()。A、二审判决书未经甲方签收B、有新的证据足以推翻原判决C、二审判决适用法律有明显错误D、二审法官应当回避的没有回避答

5、案：A解析：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：有新的证据, 足以推翻原判决、裁定的；.原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的； .原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；.原判决、裁定认定事实的主 要证据未经质证的；.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自 行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；.原判决 裁 定适用法律确有错误的；.审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人 员没有回避的；.无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉 讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；. 违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的

6、；.未经传票传唤，缺席判决的；11.原判决 裁定遗漏或者超出诉讼请求的；12.据以作出原判决 裁定的法律文书 被撤销或者变更的；13.审判人员审理该案件时有贪污受贿 徇私舞弊 枉法裁 判行为的。21 .某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明; 由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向() 索赔。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、材料生产单位答案：A解析：根据建设工程安全生产管理条例的规定，采用新结构、新材料 新工 艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业 人员安全和预防生产安全事故的措施建议。本题中，设计

7、文件中对新型材料未作 说明对造成的损失应当承担赔偿责任。但是依据合同相对性原则，施工单位对该 损失只能依据建设工程合同向建设单位索赔，建设单位在承担赔偿责任后可以向 设计单位追偿。综上所述，本题的正确答案为A。22 .根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故调查组的职责不包 括()。A、提交事故调查报告B、总结事故教训I,提出防范和整改措施C、对事故的责任者作出处罚D、查明事故发生的经过 原因 人员伤亡情况及直接经济损失 答案：C解析：事故调查组履行下列职责：1.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况 及直接经济损失；2.认定事故的性质和事故责任；3.提出对事故责任者的处理建 议；4.总

8、结事故教训|,提出防范和整改措施；5.提交事故调查报告。23 .关于评标委员会的义务,下列说法正确的是()。A、评标委员会成员不得接触招标人和投标人B、评标委员会应及时向招标人征询确定中标人的意向？C、不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的 要求D、可以以投标报价是否接近标底作为中标条件答案：C解析：招标投标法实施条例进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法 和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观 公正地对投标文 件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评 标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其

9、他好处, 不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示 提出的倾向或者排斥特定投标人的要求,不得有其他不客观 不公正履行职务的 行为。24 .某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月1 8日暂停施工。根据建筑法规定，建设单位最迟应当于()前向施工许可证的 发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、2010年4月1日B、2010年4月17日C、2010年6月17日D、2011年3月17日答案：B解析：建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止 施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理

10、工 作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施 工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。”25 .建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工 期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A、责令其限期改正B、对其处20万元以上50万元以下的罚款C、造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D、建设单位直接责任人员承担相应行政责任答案：C解析：2006年建设工程法规真题第65题建设工程质量管理条例第56条规 定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上 50万元以下的罚款：（一）迫使承包方以低于成本的价格

11、竞标的；（二）任意 压缩合理工期的；（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制 性标准，降低工程质量的；（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅 自施工的；（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（六）未按 照国家规定办理工程质量监督手续的；（七）明示或者暗示施工单位使用不合格 的建筑材料、建筑构配件和设备的；（八）未按照国家规定将竣工验收报告 有 关认可文件或者准许使用文件报送备案的。C项：建设工程质量管理条例第 74条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降 低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑 事责任。

12、根据上述第56条和第74条可知，建设单位任意压缩合理工期，造成重 大安全事故，构成犯罪的，是对建设单位的直接责任人员依法追究刑事责任，而 非由建设单位来承担刑事责任。事实上，这也是符合我国刑法关于单位犯罪 的规定的。刑法第30条规定，公司、企业 事业单位 机关、团体实施的 危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。也就是说，单位承 担刑事责任的，必须由刑法明确规定为单位犯罪。但是，刑法中关于造成重大安 全事故的犯罪均为个人犯罪。因此，造成重大安全事故，构成犯罪时，建设单位 无需承担刑事责任，应由其直接负责人员来承担刑事责任。所以C项当选。AB 项：AB项均属于上述规定中，建设单位可

13、能承担的法律责任。所以AB不当选。 D项：建设工程质量管理条例第73条规定，依照本条例规定，给予单位罚 款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5% 以上10%以下的罚款。由此可知，建设单位违反条例规定受到行政处罚的，建设 单位直接责任人员也要承担相应的行政责任。所以，D项不当选。本题为选非题， 综上所述，本题正确答案为C。26 .根据货物运输合同的规定，承运人对托运人的财产享有0A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权答案：A解析：据货物运输合同，承运人对托运人的财产享有占有权。27 .甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金40万元。 由于资

14、金周转困难，经与乙公司协商，甲公司交付了 30万元的定金，乙公司予 以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（） 万兀OA、45B、50C、55D、60答案：B解析：约定定金不得超过合同总价款的20%,超过部分应当返还；收受定金的一 方不履行合同应当双倍返还定金。28 .建筑法规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当。A、重新办理施工许可证B、重新办理安全生产许可证C、向发证机关申请施工许可证延期D、报发证机关核验施工许可证答案：D解析：全站数据:本题共被作答290次，正确率为58. 97%,易错项为A解析建 筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位

15、应当自中止施工之日起 一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工 程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设 单位应当报发证机关核验施工许可证。综上所述，本题正确答案为D。29 .某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁,按照建 筑工程施工许可管理办法的规定，房地产公司申请领取施工许可证前,应当。 A、拆迁工作必须全部完成B、拆迁补偿安置资金全部到位C、拆迁工程量已完成50%D、拆迁进度已满足施工的要求答案：D解析：建筑法规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经 办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划

16、区的建筑工程，已经取得规划 许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施 工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量 和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其 他条件。根据（三），需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。综上所述，本题 正确答案为Do30 .根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙 述，不恰当的是0。A、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备D、不得对勘察、设计、施工 工程监理等单位

17、提出不符合建设工程安全生产法 律、法规和强制性标准规定的要求答案：B解析：BD项：建设单位不得对勘察 设计 施工、工程监理等单位提出不符合 建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工 期。所以B项错误，D项正确。AC项：建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、 租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具 机械设备 施工机具及配件 消防设施和器材。所以AC项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为Bo.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现,立即()。A、撤销当事人注册证书B、取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C、撤销当事人建造师

18、资格证书D、处以罚款答案：B解析：于采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现, 立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。31 .某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程 施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。 A、分包单位只承担民事赔偿责任B、总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C、总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D、如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任答案：A解析：2012年建设工程法规真题第25题本题主要考查总承包单位应当承担的法 定安全生产

19、责任。施工总承包单位与分包单位的安全生产责任，可以分为法定责 任和约定责任两种表现形式。法定的安全生产责任，即法律 法规中明确规定的 总承包单位、分包单位各自的安全责任。约定的安全生产责任，即总承包单位与 分包单位在分包合同中通过协商，约定各自应当承担的安全生产责任。但是，这 种约定不能违反法律、法规的强制性规定。AD项：根据建设工程安全生产管 理条例第66条的规定：“违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目 负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单 位停业整顿;造成重大安全事故重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任。”所以D

20、正确。分包单位的主要负责人同样需 要承担刑事责任，A项只承担民事赔偿责任的说法错误，所以A错误。B项：根 据建筑法45条规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承 包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工 现场的安全生产管理。”所以B正确。C项：根据建设工程安全生产管理条例 第24条第2款的规定：“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包 合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分 包工程的安全生产承担连带责任。”所以C正确。本题为选非题，综上所述，本 题正确答案为Ao答案：C解析：试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的

21、物，也可以拒绝购买。试用期 间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。3 .在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。2016A、债权B、担保特权C、所有权D、用益物权答案：C解析：本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产（不动产或动 产）所享有的占有 使用 收益和处分的权利。4 .刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加 刑的是（）。A、管制B、罚金C、没收财产D、剥夺政治权利答案：A解析：刑法规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权

22、利;没收财产；（4）驱逐出境。33 .某政府投资项目的招标人于4月1日向中标人发出了中标通知书，则其应在() 前与中标人签订书面合同。A、4月10日B、4月15日C、5月1日D、5月15日答案：C解析：标人和中标人应当自中标通知发出之日起30日内，按照招标文件要求签 订书面合同。34 .甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输 路线 运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段 时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料 被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司 材料员发现个别材料有破损。对

23、此，下列选项中正确的是()。A、乙应赔偿甲破损材料损失B、甲有责任承担破损材料损失C、甲应负担增加的运费D、乙要求甲补偿增加的运费是合理的答案：B解析：合同法规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约 定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人 可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。承运人应在合同签订前充分了解运输 线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变运费增加等情况的处理办法予以明 确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提 出，以免事后产生纠纷。合同法还规定，收货人提货时应当按照约定的期限 或在合理期限内检验货物。收货人在

24、约定的期限或者合理期限内对货物的数量 毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司 人员未在约定期限验收材料、及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材 料破损的损失。35 .根据建设工程质量管理条例规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通 知建设单位和（）。A、建设工程质量监督机构B、勘察单位C、建设行政主管部门D、设计单位答案：A解析：建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检 验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前, 施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。综上所述，本题正确答案 为Ao36 .根据生产安全

25、事故报告和调查处理条例，除了交通事故、火灾事故外的 其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生。起及时补报A、60 日B、50 日C 40 日D、30 日答案：D解析：本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故 火灾事 故自发生之日起7d内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。37 .建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定 。的应急救援人员。A、专职B、兼职C、专职和兼职相结合D、消防单位答案：B解析：2004年建设工程法规真题第21题根据中华人民共和国安全生产法规

26、定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救 援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急 救援人员。综上所述，本题正确答案是B。38 .下列财产，可以进行抵押的是。A、施工单位现场使用的塔吊B、宅基地C、被查封 扣押的财产D、医院答案：A 解析：本题考查的是建设工程担保制度。下列财产不得抵押：（1） 土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、 自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼 儿园、医院等以公益为目的的事业单位 社会团体的教育设施、医疗卫生设施和 其他社会公益设施；（4）所有权 使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被 查封 扣押

27、、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。39 .根据生产安全事故报告和调查处理条例，较大事故由（）组织事故调查组 进行调查。A、国务院或者国务院授权的有关部门B、事故发生地省级人民政府C、事故发生地设区的市级人民政府D、事故发生地县级人民政府答案：C解析：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的 市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府 县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门 组织事故调查组进行调查。40 .生产经营单位安全生产投入不包括有。A、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入B、生产经营

28、单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费C、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品, 进行安全生产培训的经费D、生产经营单位采用新工艺 新技术 新材料或者使用新设备，必须了解 掌 握其安全技术特性答案：B解析：2005年建设工程法规真题第59题B项：根据建筑法的规定，建筑施 工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。B项生产经营单位主体范 围过大，不符合法律规定，表述错误。A项：根据安全生产法第18条规定， 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决 策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需 的资金投入不足导致的后果承

29、担责任。因此，A项表述正确。C项：根据安全 生产法第39条规定，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安 全生产培训的经费。因此，C项表述正确。D项：根据安全生产法第22条规 定，生产经营单位采用新工艺、新技术 新材料或者使用新设备，必须了解 掌 握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生 产教育和培训。因此，D项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案 是Bo41 .根据合同法的规定，下列合同属于实践合同的是0。A、建设工程合同B、保管合同C、买卖合同D、融资租赁合同答案：B 解析：该题主要考察的是：合同的分类根据合同的成立是否需要交付标的物，可 以

30、将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人 双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工 程合同 买卖合同 租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双 方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。42 .未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。A、鉴定B、质证C、对方当事人认可D、公证答案：B解析：未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。43 .根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，。应当自中止施工之日起 1个月内向发证机关报告。A、项目部B、施工企业C、监理单位D、建设单位答案：D解析：2006年建设

31、工程法规真题第5题建筑法规定，在建的建筑工程因故 中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按 照规定做好建筑工程的维护管理工作。综上所述，本题正确答案为D。44.生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处 理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职 撤职的处分，对逃匿的处。拘留。 Av 15日以下B、15日以上C、25日以下D、25日以上答案：A解析：2005年建设工程法规真题第40题根据安全生产法第九十一条规定, 生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或 者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职 撤职的处分，对

32、逃匿的 处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。综上所述, 本题正确答案是A。45 .某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工, 在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定, 开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。A、停止执行B、与法院协商处理执行与否C、请求政府部门决定D、不停止执行答案：D解析：根据行政诉讼法的规定，诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。但 有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：（一）被告认为需要停止执行的;（二）原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥

33、补 的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，裁定停止执行的；（三）法律、法 规规定停止执行的。本题中，不存在上述规定的三种停止执行具体行政行为的情 形，因此，该处罚决定不停止执行。综上所述，本题的正确答案为D。46 .根据国务院关于加强和改进消防工作的意见，施工企业消防安全第一责任 人是其（）。A、专职安全员B、法定代表人C、专职消防安全员D、施工项目负责人答案：B解析：2011年12月颁布的国务院关于加强和改进消防工作的意见中规定， 机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。据此可知 项目经理是项目级消防第一责任人。47 .甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供

34、应商。关于该笔贷款 的返还，丙与甲之间债的产生根据属于O。2017A、不当得利B、侵权C、合同D、无因管理答案：A 解析：本题考查的是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据, 有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因 此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受 损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。48 .某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图 以供提前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是0。A、施工图报审工作应由施工单位或设计单位完成B、设计单位可以提供白图以供施工C、

35、在建设单位书面要求下，施工单位才可以按照白图施工D、以上说法均不正确答案：D解析：根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当将施工图设计文件 报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件 未经审查批准的，不得使用。综上所述，本题的正确答案为D。49 .下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。A、代理期限届满B、被代理人取得民事行为能力C、代理人辞去委托D、代理人死亡答案：B解析：一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或 者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人 丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（

36、五）作为代理人或者被 代理人的法人、非法人组织终止。50 .下列情形中，建造师证书应当被撤销注册的是（）A、申请人以欺骗 贿赂等不正当手段获准注册的B、注册建造师年龄超过65周岁C、注册期限届满未申请延续的D、注册建造师造成重大安全事故的答案：A解析：撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项， 可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中，注册建造师造成重大安全事故的, 属执业违法行为，其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。 51 .某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属 于O。A、法定代理B、委托代理C、表见代理D、指定代理答案：

37、B解析：根据民法通则的规定，按照代理权的来源不同，代理可分为委托代理、 法定代理和指定代理。B项：委托代理是按照被代理的委托行使代理权，因委托 代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，因此，又称为“意 定代理”。因此，B项正确。A项：法定代理是指根据法律规定而发生的代理,5 .甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起 诉讼时产生的效果是0 o 2017真题A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定时效期间答案：B解析：本题考查的是民事诉讼时效的规定。诉讼时效因提起诉讼 当事人一方提 出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉

38、讼时效期间重新计算。所以正 确答案为Bo.关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是0。A、行政诉讼的被告与原告是恒定的B、行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份C、行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关 依法行政的功能D、行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民 法人或其他组织 发生的争议答案：B解析：本题考核的是行政诉讼的主要特征。行政诉讼的主要特征是：（1）行政诉 讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民法人或其他组织发生的争议;行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关 如无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人就是他们

39、的法定代理人。因 此，A项错误。C项：表见代理是代理没有代理权、超越代理权或者代理权终止 后以被代理人的名义实施民事法律行为，并且相对人相信其有代理权的，由被代 理人承担责任的代理行为。因此，C项错误。D项：指定代理是指根据人民法院 或者有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。因此，D项错误。综上所 述，本题的正确答案为B。52 .实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。 A、监理单位B、总承包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位答案：B 解析：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应 急救援预案,.在全国重点文物保护单位的保护范围

40、内进行爆破、钻探、挖掘作业的，有关 部门在批准前应当征得()同意。A、省级人民政府B、省级文物行政部门C国务院D、国务院文物行政部门答案：D解析：（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规 定在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破钻探、挖 掘等作业的，必须经省、 自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务 院文物行政部门同意。53 .政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的 现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则 下面说法不正确的是（）。A、命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令

41、紧急避险权B、扣押了丙是甲行使了查封 扣押行政强制措施权C、甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D、甲在检查时必须出示有效的监督执法证件答案：B解析：三、政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权安全生产法 规定，安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展 生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律 法规和国家标准 或者行业标准的客气进行监督检查，行使以下职权：（1）进入生产经营单位进 行检查、调阅有关资料，想有关单位和人员了解情况；（2）对检查中发现的安 全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；（3）对检查中发现的事故 隐患，应当责令立即排除，重大

42、安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安 全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相 关设施 设备；重大事故隐患排查后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（4）对有根据认为不符合安全生产的国家标准或者行业标准的设施 设备 器 材以及违法生产、储存、使用、经营 运输的危险物品予以查封或者扣押，对违 法生产储存使用 经营危险物品的作用场所予以查封，并依法作出处理决定。 55.根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全 责任的说法，正确的是()。2016A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B、施工总承包企业不负责对建筑起重机

43、械安装工程专项施工方案进行审查C、建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明答案：D解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。选项A,实行施工总承包 的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议 书；选项B,施工总承包单位需要对专项施工方案审核；选项C,建筑起重机械 安装完毕后，使用单位应当组织出租 安装、监理等有关单位进行验收。jin 56.施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主 体应当是()。A、施工企业与物资部B、物资部与材料商C、施工企业与材料商D、施工企业

44、物资部和材料商 答案：D 解析：本题考察是的代理。所谓代理，是指代理人在授权的代理权限范围内，以 被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制 度。代理涉及三方第三人，即被代理人 代理人和代理关系所涉及的第三人。57 .裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协 议的，人民法院。A、告之当事人重新起诉B、告之另一方当事人重新申请执行C、可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D、终止执行答案：C解析：2005年建设工程法规真题第33题根据中华人民共和国民事诉讼法规 定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入

45、笔 录，由双方当事人签名或者盖章。申请执行人因受欺诈 胁迫与被执行人达成和 解协议，或者当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据当事人的申请，恢复 对原生效法律文书的执行。综上所述，本题正确答案是C。58 .关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法,正确的是()A、应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定B、应税水污染物按照水污染物的排放量确定C、应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定D、应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定答案：D 解析：税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污 染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的

46、污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声 按照超过国家规定标准的分贝数确定。59 .根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙 述，错误的是（）。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法 律 法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程发包单位，不得迫使承 包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。60 .根据特种设备安全法，特种设备

47、安全管理人员、检测人员和作业人员不 履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律 责任是。（2016）A、处以一年年收入30%的罚款B、处以一年年收入40%的罚款C、降级、撤职处分D、吊销有关人员资格答案：D 解析：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作 规程和有关安全规意制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。61 .根据建设工程质量管理条例，下列工作中，应由总监理工程师签字认可的 是()。A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应用于基础工程D、大型非标构件进行吊装？答案：A解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程

48、款，不进行竣工验收。62 .某项目招标估算价为10亿元人民币，则其投标保证金可能是()人民币。A、0.23亿元B、5亿元C、0.2亿元D、80万元答案：D解析：招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保 证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与 投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形 式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。同时 工程建设项目施工招标投标办法进一步规定，最高不超过80万63 .下列标准中不属于国家强制标准的是。A、工程建设通用的有关安全 卫生和环境保护的标准B、施工（包括安装）验收等通用的综合标准C