建筑工程施工合同新(合同版本).docx

《建筑工程施工合同新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同新(合同版本).docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0496建筑工程施工合同新（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L派驻现场代表按照本合同约定代表甲方行使各项职责；2、施工前现场具备开工条件，即三通一平,包括水通、电通、路-通、场地平整。3、将施工所需的生活用水（不含施工用水）、电接至施工场地围墙以内并挂表；4、为乙方提供全套施工图纸六套；5、根据工程需要，甲方有权提供建筑材料及制品,甲方提供材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。6、甲方暂定价局部需经甲方认可后方可购买或施工;暂定局部

2、的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济处分；七、乙方权利和义务：L派驻现场代表按照合同约定代表乙方行使各项职责；2、提供满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍（根据现场情况，如甲方提供,须扣除乙方相应费用）；3、每月按甲方水电表数及时、足额缴纳水电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗；4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 音管理手续均由乙方办理并承当费用；5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令；6、因乙方原因，

3、本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书 面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有 损失及责任由乙方负责；7、乙方要做到规范、文明施工并承当与现场环境有关的环境卫 生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求及 时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权 安排其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方原因造成质量事故、安全事故,人员生命财产损害和 经济损失，由乙方承当全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失；9、施工场地周围地下管线和邻近建筑物假设因乙方原因发生损坏, 由乙方承当由此发生的全部费用；10、乙方要严格履行合同，

4、有效完成施工任务，保证施工质量、 安全及进度，有效配合甲方的协调管理。否那么，如因乙方原因工期滞 后影响使用，或存在质量、安全及管理违约行为，甲方有权扣除违约 金，违约金可自工程款中扣除；11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协 调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作，并第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由乙方承当）。在乙 方施工期间，所有由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好配合及成 品保护工作，承当总包管理责任；12、竣工验收一个月内向甲方提供竣工图一套；八、质量、安全指标

5、1、质量指标：施工过程中，乙方要服从甲方、监理方的管理和 安排，严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合 格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工 质量验收规范规定，所承建施工的工程要到达一次验收合格率 100%。2、安全指标：施工工程中乙方应做好施工人员的安全教育、抓 好安全生产管理工作，进场后必须为施工人员办理职工工伤保险或意 外伤害保险，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员密切配合， 做好施工现场的安全防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重 伤、死亡事故的发生。如果在施工过程中因安全防护、文明施工等工 作未做到位，扣除相应安全文明措施费用;因乙方管

6、理不善及施工问 题等造成的安全事故，其责任及费用均由乙方承当。3、进度指标：满足总承包合同的要求。4、其他约定：工程开工前乙方向甲方提供完整的施工组织设计第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期：1、开竣工日期：依照国家公布的工期定额，经双方商定，本合 同工程开竣工日期如下：全部工程自年月日开工至年月日竣工。2、在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。顺延期限，应 由双方及时协商，签订协议。Q)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；(2)因甲方或建设方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;(3)因

7、甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合 要求,而被迫停工或不能顺利施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收, 竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国 家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：(1)增减变更文件和其他洽商记录；(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在第12页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合

8、同原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由 建设单位自绘或委托设计单位。4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起计算,根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期： 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水 为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、 漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应立即到达现场修正,如乙方未能在规定 时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派

9、第三方修正缺陷，因 此产生的费用由承包方承当,在维修保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定：1、执行河北省消耗量定额（HEBGYD-A、B、C-2008）o2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15% , 无综合单价按2013年第一期造价信息材料价格执行。4、综合用工单价执行冀建质2012 195号，税金费率执行冀 建质2010 462号计入，机械台班执行冀建价2010 47号。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价：根据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价二

10、工程预算造价下浮15%（有特殊说明的不再下浮 15%）。除以上所列内容外的费用由乙方自行承当。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方原因，经监理、建设方签证后方可顺延工期。2、由于乙方原因，使工程延期完成，那么视乙方违约，乙方应向 甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约 金总数不超过工程承包总价的30%。3、如果乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度计划 如期完成工程，连续三个时段未按时到达中间控制工期要求的，将撤 换工程部，且延期的期限到达30日的，甲方有权中止本合同项下义 务的履行;整个工程延期的期限到达60日的，甲方有权解除本合同

11、, 并且有权请求乙方给予相应的赔偿。4、乙方在承包工程期间，如果未经甲方同意擅自停工或人员太 少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场 处理，由此造成的一切损失由乙方承当。第14页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人（包括农民工）工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖 欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，直接支付给乙方 工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如 乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有 权解除本合同。十四、争议解决

12、方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的 任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成, 由本合同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起 诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协 商确定。合同签订地：衡水泰华房地产开发有*公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、 乙方执叁份。附件为本合同不可分割的组成局部,与合同正文具有同 等法律效力。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）:法定

13、代表人（签字）:年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程施工合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程施工合同范文1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方在北塔区资枣社区安貉地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方 依照中华人民共和国合同法、中华人民共

14、和国建筑法，遵循 平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协 商一致，订立本合同。一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安谿地二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安貉地三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方 米（建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半 面积计算）。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责 施工，工资由甲方付款。四、承包范围及内容1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高 度为3米，第

15、一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其 它费用开支,为一次性支付。2、配套附属工程，另行按实计算。3、水、电由甲方负责。4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须到达一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承当一切责任，工程质量达不到规范标准的局部，乙方按照甲方的要求标准和重 新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。4、假设甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。5、外墙为100100或(100200)的方

16、块砖，屋面为随到随抹一次 性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同米，安全保险由乙方负责。2、浇灌碎、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负 责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为180天，自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。八、付款方式工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料 款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65% ,内外

17、装饰每完 成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工, 而达不到预期进度由甲方负责。2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正 常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支 解以后分包的名义发包他人，否那么，合同自行终止。4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原那么，认真履行职责,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 协助保密等义务。5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效,发包人、 承包人履行合同的

18、全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完 毕，本合同自行终止。甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月日 年一月一日建筑工程施工合同范文2发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共合国合同法和建设部建设安装工程承包合 同条例，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工 程总承包给乙方。具体承包内容如下：一、工程概况：工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程工程地点：原阳县城关镇振华学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的土建、安装内容,其中图纸中-保温工程合同范本 | CO

19、NTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同不包括。质量标准：合格合同价款：单平方造价为850元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。工期：4个月Q20天）三、合同履行条款甲方责任与义务：L开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线 资料。2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承当并承当 相应责任。3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承当一切费用及责任。4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承当谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。6、按合同约定及时拔付工程款。

20、乙方责任与义务：1、开工后积极组织人员，机械设备进场。2、配备合格施工、技术、管理人员。合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。4、确保按合同工期完成施工任务。5、施工期间,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承当全部责任。四、工程款（进度款）支付按形象进度支付,合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%；一层主体结束，支付总工程款的15%;二层主体结束，支付总款的15%;三层主体结束，支付总款的 10%；四层主体结束,支付总款的10%；粉刷结束，支付总款的1

21、0%;门窗安装结束，付总款的5%;余款工程后1年内一次付清。五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。六、其它未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合 法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙 双方各持1份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程施工合同范文3 发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定, 结合工程实际情况，订立如下协

22、议以便共同遵守。一、工程概况L工程名称：O2、工程地点:o3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施 工图和预算编制说明书。4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。三、工程质量：合格。乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范 及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应到达国家专业的质量检验 评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐蔽 工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验 收评定质量等级。四、工程承包总价合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本工程承包总价确定为元（大写整）。承包范围（见工程内容）内综 合单价一次性包死（

23、附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的， 决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应 调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。五、工程款拨付方式1、施工至0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计 算）。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%03、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（缺乏五层单体工 程，按此执行）。4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签 字确认，并经甲方工程经理审核后,报房产预算部审定，拨付该月已 完成工程量价款的75%。5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95% ,剩 余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无 委托保修的，28日内拨至保修金的80% ,剩余的20% ,在五年后的 28日内付清。六、甲方权利和义务