2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解.docx

《2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一建建设工程法规及相关知识点睛提分卷（三）附详解一、单选题.承包人、发包人以建设工程施工合同（示范文本）签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应0 oA、书面通知承包人，并顺延工期B、承包人应在48小时内予以确认C、承包人不予确认的工期不得顺延D、征得承包人同意后顺延工期答案：A解析：根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，因发包人原因不能按照 协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。 发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。综上所述，本题的 正确答案为A。1 .根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，行政处罚决定公布后，经整改确 有实效的，

2、施工单位可以向（）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。A、国务院建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、地市级建设行政主管部门D、县级建设行政主管部门答案：BB、国家标准C、企业标准D、行业标准答案：A解析：根据标准化法的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标 准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。本题为选非 题，综上所述，本题的正确答案为A。18 .根据建设工程质量管理条例，下列工作中，应由总监理工程师签字认可的 是()。A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应用于基础工程D、大型非标构件进行吊装？答案：A解析：未经总监理工程师签字，建

3、设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。19 . 2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方 米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间 交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送 甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将 乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。A、继续履行合同B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿答案：D解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销 权，使已经生效的意思表示归于

4、无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同， 可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也 可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项 都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该 合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。20.按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，在合同履行过程中，承包 人申请延期开工，发包人应在收到申请后。予以答复，否则视为同意延期。A、7日内B、2天内C、72小时内D、48小时内答案:D解析：根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人应当按照协议书 约定的开工日期开工

5、。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期 前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延 期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要 求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。综上所述，本题 的正确答案为Do21 .关于物权特征的说法，正确的是()o (2014)A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

6、答案：B解析：物权具有以下特征：，1.物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利， 即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的 行为介入。2.物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权 利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人 行使权利就履行义务。3.物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现 为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担 保。4.物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一 物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”。.22 .某工程项目完工后，承包

7、人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位 迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用 该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收,12月25日工程竣工验收合格。 根据有关规定，该工程竣工日期应为()。A、10月15日B、12月1日C、12月20日D、12月25日答案：A解析：该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年发布的最 高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当 事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程 经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工 验

8、收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建 设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。23 .下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是。A、全国人民代表大会组织法B、中华人民共和国国际法C、中华人民共和国反垄断法D、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法答案:C解析：反垄断法属于经济法。本题主要考核“建设工程法律体系”的“法律 体系的基本框架”知识点。该知识点与网校2013年考试中心开通的习题精讲班（1）选择题第1题、模考班模拟试卷（一）第3题考点基本相同。在2

9、013年“梦 想成真”系列辅导丛书中多次涉及此考点。另外，在网校王竹梅老师基础班，考 前串讲班和语音交流中均重点提及。24 .根据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的 是（）0 2016A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围 答案：D解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文 物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划

10、定必要 的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内， 由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。25 .招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公 告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及 时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时 间是（）。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日 答案：C 解析：2006年建设工程法规真题第36题在施工合同中，招标公告(或投标邀请 书)是要约邀请，投标文件是要约，中标通

11、知书是承诺。合同法规定，要约 到达受要约人时生效。综上所述，本题正确答案为Co26 .某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第 一责任人的是()。A、法定代表人B、技术负责人C、安全生产管理人员D、项目经理答案：A解析：中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见中指出，企业 实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人, 主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权,强化部门安全生产职责,落实 一岗双责。因此。27 .根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任不包括0。A、对拆除工程进行备案B、提供施工现场的地下管线资料C、向建设行

12、政主管部门提供安全施工措施资料D、审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单 位提供真实、准确和完整的有关资料；建设工程安全生产管理条例进一步规 定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供 气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物 和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。三.不得提 出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费 用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领 施工许可证时

13、应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除 工程；建设单位应当在拆除工程施工15日前，讲下列资料报送建设工程所在地 的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；八.建设单 位违法行为应承担的法律责任。28 .联合体共同承包时,责任承担应遵循的原则为()。A、共同承包的各方对承包合同的履行各自承担相应的责任B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照资质等级高的单 位的业务许可范围承揽工程D、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照任意一个资质等 级的业务许可范围承揽工程 答案：B解析：招标

14、投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力; 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备 规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单 位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工 作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联 合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标 人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。29 .某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业

15、不连续而导致临近2栋民宅基础 塌陷,结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是O。 A、施工合同B、无因管理C、侵权行为D、不当得利答案:C解析：C项：因施工行为造成附近民宅塌陷，损害了居民的财产权，因此，在施 工单位和居民之间成立侵权之债，居民是债权人，施工单位是债务人。因此，C 项正确。A项：施工合同之债最常发生在建设单位和施工单位之间。而且本题中， 施工单位和居民之间并没有施工合同。因此，A项错误。B项：无因管理是指没 有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的，有权要求 受益人偿付因此而支付的必要费用。在本题中，居民没有收益反倒受损，施工单 位也不

16、是为了避免居民利益受损而施工。因此，不成立无因管理，故B项错误。 D项：不当得利是指没有合法根据，取得利益，造成他人损失的，应当将取得的 不当利益返还受损失人。本题中，居民虽受有损失，但是施工单位并没有获益, 不成立不当得利。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。30 .建筑业企业资质管理规定属于0。A、行政法规B、一般法律C、司法解释D、部门规章答案：D解析：规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的 事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。目前，大量的建设 法规是以部门规章的方式发布。建筑企业资质管理办法是2007年建设部颁 布的。31 .乙向甲

17、租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备 卖给了丙。下列说法正确的是0。A、由于乙有处分权，因此买卖合同有效B、如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C、如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D、如果设备已经交付给丙，则合同有效答案：B解析：本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同, 经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效。32 .根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()A、有名合同、双务合同、有偿合同B有名合同、双务合同、不要式合同C、无名合同、单务合同、要式合同D、有名合同、单务合同、要式合同答案：A解析：根据

18、法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无 名合同。有名合同又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规 则的合同。“合同法中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程 合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互 享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。 例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约 支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。有偿合同，是指一方通过履行 合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建 设工程合同等。33 .下列不属于发包

19、人义务的情形是0 oA、提供必要施工条件B、及时组织工程竣工验收C、向有关部门移交建设项目档案D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明答案:D解析：2012年建设工程法规真题第38题本题主要考查建设单位相关的质量责任 和义务。D项：根据建设工程质量管理条例第23条的规定：设计单位应 当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。”所以D项属于设计 人的义务，非发包人的义务。所以D当选。ABC项：发包人的主要质量责任和义 务包括：（1）依法发包工程；（2）依法向有关单位提供原始资料；（3）限制 不合理的干预行为；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实行工程监理; 解析：本题

20、考察的是公布的时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审 查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为 记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应 不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位, 信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。3 .关于招标文件的说法，正确的是。2018真题A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进 行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标

21、文件收受人 答案：D解析：本题考查的是招标基本程序。选项A,招标文件的要求可以高于法律规定。 选项B,潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活 动进行。选项C,招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。4 .在民法通则对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属 性。A、知识产权B、劳动权C、债权D、物权 答案：A(6)依法办理工程质量监督手续；(7)依法保证建筑材料等符合要求；(8) 依法进行装修工程。所以，ABC均属于发包人的义务，不选。本题为选非题，综 上所述，本题正确答案为D。34 .在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，

22、被保险人应 当按照合同约定及时通知()。A、保险人B、保险经纪人C、受益人D、投保人答案：A解析：合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合 同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。35 .关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是()。A、工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B、意外伤害保险是法定的强制性保险C、工伤保险是法定的强制性保险D、意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担答案:C解析：建筑法规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保 险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。据此, 工伤保险是

23、强制性保险。意外伤害保险则属于法定的鼓励性保险，其适用范围是 施工现场从事危险作业的特殊职工群体，即在施工现场从事高处作业、深基坑作 业、爆破作业等危险性较大的施工人员，尽管这部分人员可能已参加了工伤保险, 但法律鼓励建筑施工企业再为其办理意外伤害保险，使他们能够比其他职工依法 获得更多的权益保障。36 .某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近 的甲单位印刷设备基础倾斜,因此造成甲单位损失了 8万元人民币，根据我国建 设工程安全生产管理条例的规定，甲单位()。A、只能自行承担这一损失B、可以要求施工单位赔偿C、应当要求监理单位赔偿D、应当要求设计单位赔偿答案：B解析

24、：本题考核的是侵权责任的承担。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵 害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被 侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。建筑物、构筑物 或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设 单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任 人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担 侵权责任。37 .甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定， 本案应当由()人民法院管辖。A、房屋所在地B、合同备案地C、甲住所地D、乙房地产公司注册登

25、记地答案：A解析：本题考核的是法院管辖。民事诉讼法中规定了3种适用专属管辖的案 件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。38 .建筑法规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应 当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开 工报告的批准于续。Av 1个月B、3个月C、6个月D、12个月答案：C解析：于实行开工报告制度的建设工程，建筑法规定，按照国务院有关规定 批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准 机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准 手续。39 . (2020年

26、真题)根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业 技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实 际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原 则上不认定为“挂证”的是0 OA、某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B、在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转 业人员C、某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D、在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁 暂无居所的人员答案：C解析：P83-85 （1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业 单位改

27、制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社 会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程 造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属 于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有 法律法规、国家政策依据的其他情形。40 .关于安全生产的说法，错误的是（）。A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的 安全设施B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和 安全评价C、安全设施投入属于预算外工程建设资金D、建设项目安全设施的设计人、设计单

28、位应当对安全设施设计负责答案：C解析：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同 时施工、同时投人生产和使用。建设工程安全生产管理条例进一步规定，施 工单位对列人建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于 施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的 改善，不得挪作他用。41 . （2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A、见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志B、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规 定应取样数量的50%C、见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人

29、员担任D、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样答案：D解析：P299-300取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，A错误；房屋 建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，涉及结构安 全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取 样数量的30% （B错误）。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1） 用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（D正确）（3） 用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5） 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； 地下、

30、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检 的其他试块、试件和材料。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施 工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施 工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C错误。42 .某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路 桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列 说法正确的是()。A、路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还B、路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保 管费用C、路桥公司的无因管理使建筑公司受益，

31、应当由建筑公司支付保管费用D、基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费 用答案：D解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他 人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受 益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应 支付保管费用。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益 而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受 害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当 得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料43

32、.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。A、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人B、公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌C、施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置D、在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍 答案：B解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在施工现场建立消防 安全责任制度，确定消防安全责任人，A选项正确；施工现场的办公、生活区与 作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设 置员工集体宿舍，C、D选项正确；公安消防机构不得指定消防产品的销售单位 和品牌，B选项错误。44 .下列各项

33、，属于刑事责任的承担方式是。A、有期徒刑B、警告C、没收违法所得D、拘留答案：A解析：2004年建设工程法规真题第69题A项：根据中华人民共和国刑法的 规定，主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金； 剥夺政治权利；没收财产。附加刑也可以独立适用。由此可知A项属于刑罚方式， 即刑事责任的承担方式。B项：根据中华人民共和国公务员法第五十六条规 定，处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。由此可知B项属于行 政处分。CD项：根据中华人民共和国行政处罚法第八条规定，行政处罚的 种类包括：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四） 责令停产停业；（

34、五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘 留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。由此可知CD属于行政处罚。综上所述，本题正确答案是A。45 .某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙 两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%,结果乙单位因自己 的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲, 其质量责任的承担方式是()。A、乙单位承担全部责任B、各承担50%C、由乙单位承担主要责任D、连带责任答案:D解析：招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订 合同，就中标项目向招标人承担连带责任46 .根

35、据建筑法，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是。A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部答案：B解析：2010年建设工程法规真题第46题本题主要考查施工许可证的法定批准条 件。建筑法中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制 监理的建筑工程的范围。综上所述，本题正确答案为B。47 .合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会()。A、可以委托工商行政管理部门执行B、不可以强制执行C、授权人民法院强制执行D、移交检察机关强制执行答案：B解析：2004年建设工程法规真题第64题根据中华人民共和国仲裁法第六十 二条规定，当事人

36、应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照 民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。这就 是说仲裁裁决具有强制执行力，但仲裁委员会性质上属于民间团体，不属于国家 暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。类似的，请 大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全、先予执行等，因为涉及到财物 的冻结、扣押、查封，都只能由法院来执行。综上所述，本题正确答案是B。48 .关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A、当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B、如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C、当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求

37、仲裁机构作出决定D、未约定仲裁机构的仲裁协议无效答案：D解析：当事人对仲裁协议有异议，应当在首次开庭前提出。当事人既可以请求仲 裁委员会做出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定， 另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。49 .下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A福利待遇B、劳动条件C、试用期D、补充保险答案：B解析：该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款: 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住 址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和 工作地点；工作时间和休息休假；（

38、6）劳动报酬；（7）社会保险；劳动保护、 劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 50.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是（）。A、法庭辩论终结前B、开庭审理前C、法院作出判决前D、最后陈述前答案：C解析：民事诉讼法规定：“双方当事人可以自行和解。”这种和解在法院作 出判决前，当事人都可以进行。51.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全, 要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）OA、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 解析：A项：

39、知识产权具有财产权和人身权的双重属性。所以A项正确。B项： 劳动权只具有人身权的属性。所以B项错误。CD项：债权和物权都只具有财产 权的属性。所以CD项错误。综上所述，本题正确答案为A。5 .监理单位的主要安全责任之一是。A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C、在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D、发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 答案:D解析：2013年建设工程法规真题第65题本题主要考查工程监理单位的安全责任。 D项：工程监理是监理单位接受建设单位的委托，依照法律、法规和建设

40、工程监 理规范的规定，对工程建设试试的监督管理。有以下安全责任：（一）对安全技 术措施或专项施工方案进行审查；（2）依法对施工安全事故隐患进行处理；（3） 对建设工程安全生产承担监理责任。故D项正确。ABC项：A是施工单位的责任； B是建设单位的责任；C是设计单位的责任。故ABC项错误。综上所述，本题正 确答案为Do.建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货 至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其 他方法确定。则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由0。A、建设单位甲承担运费B、施工单位丙承担运费C、供货商乙承担运费C、将乙的申请提交甲

41、所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行答案：A解析：2011年建设工程法规真题第47题本题考查的是涉外仲裁案件的证据、财 产保全。根据民事诉讼法的规定，当事人申请采取保全的，中华人民共和国 的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中 级人民法院裁定。综上所述，本题的正确答案为A。52 .某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动 合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。A、不得约定试用期B、试用期不得超过1个月C、试用期不得超过2个月D、试用期不得超过6个月答案：C解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期

42、不得超过1个月；劳动合同 期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限或无固定 期限的合同，试用期不得超过6个月。该建筑公司与王某签订了 2年期限的合同， 因此，使用期不得超过2个月，故53 .根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，对建筑工程 安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是。2017真题A、监理单位B、建设单位C、总承包单位D、分包单位答案：C解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位 对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。54 .关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A、施工人员对工程涉及机构安全的

43、试块、试件和材料，应当在建设单位或工程 监理单位监督下现场取样B、设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标 准中规定应取样的50%C、墙体保温材料必须实施见证取样和送检D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当 答案：A解析：2012年建设工程法规真题第33题本题主要考查施工监测的见证取样和送 检制度。A项：根据建设工程质量管理条例第31条的规定：“施工人员对 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监 督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测J所以A正确。 B项：根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证

44、取样和送检的规定第 5条规定：”涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于 有关技术标准中规定应取样数量的30%。”因此B项中的50%错误，应为30%。 所以B错误。C项：根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送 检的规定第6条规定：“下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（一） 用于承重结构的混凝土试块；（二）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（三）用于承重 结构的钢筋及连接接头试件；（四）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（五）用于 拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（六）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（七） 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取

45、样和送检的其它 试块、试件和材料。”墙体保温材料不属于以上必须见证取样送检的范畴，所以 C错误。D项：根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的 规定第7条规定：”见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工 试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施 工单位。检测单位和负责该项工程的质量监督机构。”因此，应是建设单位而不 是施工单位的专业人员担任见证人员。所以D错误。综上所述，本题正确答案为Ao55 .下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是。A、分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算B、合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效

46、期间从合同被撤销之 日起计算C、返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当 得利事实之日起计算D、管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时 效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算 答案：B解析：A错误，分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算；C错误，返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道 不当得利事实之日及对方当事人之日起计算；D错误，管理人因无因管理行为产 生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束 且管理人知道或者应当知道本人之日起计算。56 .人民法院采取证据保

47、全对证据进行鉴定或者勘验的，获取的证据材料,由()存 卷保管。A、人民法院B、公证机关C、当事人自己D、受委托的鉴定或者勘验机关答案：A解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据 申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。民事诉讼法规定, 在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法 院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。57 .关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证答案：D解析：2010年建

48、设工程法规真题第15题本题主要考查证据的应用。AD项：最 高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定中规定，证人应当出庭作证。证人确 有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过 双向试听传输技术手段作证。所以D正确，A错误。B项：最高人民法院关于 民事诉讼证据的若干规定中规定，询问证人时，其他证人不得在场。法院认为 有必要的，可以让证人进行对质。禁止同时询问数个证人，是为了防止证人之前 相互影响和串供。所以B错误。C项：最高人民法院关于民事诉讼证据的若干 规定中规定，证人不得旁听法庭审理。证人无权旁听庭审，主要是保证证人作 证的独立性、客观性。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。58 .根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义 务主体是0。(2012)A、施工企业B、建设单位C、建设行政主管部门D、建设工程质量监督机构答案：B解析：建设工程质量