2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（六）附详解.docx

《2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（六）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（六）附详解.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一建建设工程法规及相关知识点睛提分卷（六）附详解一、单选题1.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）o （2015真题） A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并 处分B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C、建设用地使用权期间届满的，自动续期D、建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记答案：A解析：本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。建设用地使用权人 有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除 外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应

2、当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由 当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。（2）应当向登记机构申 请变更登记。（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。 住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后 的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋及其他不动产的归属，有约定的， 按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设 用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地 使用权证书。B、施工企业研发的计价软件C、施工企业编制的投标文件D、监理企业编制的监理大纲答案：

3、A解析：我国专利法保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实 用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。选 项BCD属于著作权。19.根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染 物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理, 限期治理的期限最长不超过0。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：限期治理的期限最长不超过1年。20.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期 为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险 保险合同。2018真题为保证工期，

4、施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。 2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程 一切险的保险生效日为（）。2018真题A、2014年2月10日B、2014年4月20日C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自 保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所 有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或 使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。21 .以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A、组织专家论证

5、、审查深基坑专项施工方案B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议答案：B解析：(二)依法对施工安全事故隐患进行处理建设工程安全生产管理条例 规定，工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施 工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单 位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部 门报告。22 .某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主 管部门申请配套建设的环境保护设

6、施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005 年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()oA、2005年4月20日B、2005年5月5日C、2005年5月20日D、2005年6月5日答案：B解析：2006年建设工程法规真题第23题建设项目环境保护管理条例规定, 环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内完 成验收。本题中，环保部门收到申请是4月5日，起算30日，为5月5日。综 上所述，本题正确答案为B。23 .下列不属于安全生产法适用范围的情形是()A、船只水上交通安全B、深基坑支护安全C、高层住宅项目的高空作业安全D、爆炸物品存储安全答案：A

7、解析：安全生产许可证条例中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可 制度。24 .根据建设工程质量管理条例，对涉及。的装修工程，建设单位应委托 原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、增加工程造价总额B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程内部装修D、改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：建设工程质量管理条例规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工 程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提 出设计方案；没有设计方案的，不得施工。综上所述，本题正确答案为B。25 .关于工程合理使用

8、年限的说法，正确的是()。2018真题A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全 使用的年限B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D、工程合理使用年限与合同法中工程合理使用期限的内涵不一致答案：A解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计文件应当符合 国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程 竣工验收合格之日起算。工程合理使用年限与合同法中工程合理使用期限的 内涵是一致的。26 .从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注

9、册并办理 资格证书。A、工商行政管理部门B、劳动人事部门C、建设行政主管部门D、县级以上人民政府 答案：C解析：、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当 在5曰内将全部申请材料报国务院住房城乡建设主管部门审批。国务院住房城乡 建设主管部门在收到申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并出具凭证; 申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补 正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。符合条件的, 由国务院住房城乡建设主管部门核发中华人民共和国一级建造师注册证书， 并核定执业印章编号。对申请初始注册的，国务院住房城乡建设主管部门应

10、当自 受理之日起20日内作出审批决定。自作出决定之日起10日内公告审批结果。27 .根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务 主体是()。A、建设单位B、建设行政主管部门C、施工企业D、建设工程质量监督机构答案：A解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应 当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。28 .招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告 的说法，正确的是()。A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止公告D、公告部门可自行决定

11、是否停止公告答案：A解析：2013年建设工程法规真题第27题本题考查的知识点是行政复议受理。在 行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可 以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要 停止停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理， 决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。A项：A项符合（1）,故A项正 确。B项：是原则上不停止执行，有4种情形时例外的，故B项错误。C项：除 了当事人申请之外，还需要行政复议机关的批准，故C项错误。D项：公告部门 只有一种法定的4种情形才能停止执行。故D项错误。综上所述，A项正确。

12、29.关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说 法正确的是（）。A、建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人； 二级和二级以下资质企业不少于3人B、建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资 质企业不少于2人。C、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。答案:A 解析：本题考察的知识点：专职安全生产管理人员的配备要求。建筑施工企业安 全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经 营规模、设备管理和生产需要予以增加：（1）建筑施工总承包资质序列企业

13、：特 级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3 人。（2）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以 下资质企业不少于2人。（3）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。30 .在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保 险金给付请求权的人是指（）。A、被保险人B、保险合同受益人C、保险合同投保人D、保险合同关系人答案：A解析：险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人 身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是 指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权

14、的人。31 .根据建没工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）o 20 18真题A、施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B、分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C、总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D、施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材 料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的答案：B解析：本题考查的是建设工程分包的规定。选项A、D是转包，选项C是合理的。32 . （2020年真题）根据环境保护法，关于企业违法排放污染物，受到罚款 处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是。A、被责令改正，拒不改正的

15、，应当按照原处罚数额按日连续处罚B、按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C、被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D、罚款处罚按照执法成本确定答案：C解析：P205-209环境保护法规定,企业事业单位和其他生产经营者违法排放 污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关 可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。33 .以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元 以下，其中必须招标的是0。A、甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元B、乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元C、丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为

16、人民币180万元D、丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元 答案：C 解析：规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及 与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一） 施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采 购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的 采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。34 . （2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是0 oA、检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B、工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C

17、、检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D、工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系答案：B解析：P300-301检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的 签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设 单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档，工程质量检测机构是具有独立 法人资格的中介机构，检测机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公 共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有 隶属关系或者其他利害关系。35 .对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。20 18真题A、建设单位B、施工总承

18、包方C、个人D、国家答案：D解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。房屋征收是物权变 动的一种特殊情形，是国家取得房屋所有权的一种方式。36 .根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许 可证情形的是（）。2016A、安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C、安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安 全生产许可证的D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许 可证的答案：B解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。建筑施工企业破产、倒闭、撤销 的，应当将安

19、全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。37 .按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,特别重大事故、重大事故逐 级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部 门。每级上报的时间不得超过0小时。A、1B、2C、12D、242 .甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁 委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定， 但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于()。2017真 题A、A仲裁委员会所在地的基层人民法院B、仲裁协议签订地的中级人民法院C、仲裁协议签订地的基层人民法院D、A仲裁委员会

20、所在地的中级人民法院答案：D解析：本题考查的是仲裁协议的规定。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在 仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人 民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的， 由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议 约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。3 .下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关 系特有原则的是()。A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则 答案：B答案：B 解析：特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有 安全

21、生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过2小时。38 .根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准 的()。A、不得批准开工建设B、应当责令停止施工C、应当责令限期改正D、不得销售或使用答案：D解析：节约能源法规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不 得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的， 不得销售或者使用。39 .公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述 有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政 复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、人民法院接到

22、起诉状，经审查，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院 提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行 为之日起6个月内提出 答案：B解析：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另 有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。经过行政复议 但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日 起15日内起诉；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外， 应当在行政复议期满日起15日内起诉。对当场不能判定是否符合本法规规定的 起

23、诉条件，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是 否立案。不符合起诉条件的，作出不予立案的裁决。裁决书应当载明不予立案的 理由。原告对裁定不服的，可以提起上诉。40 . 一级建造师可予注册的情形是（）。A、因疾病不能完全辨认自的行为B、受到刑事处罚，附加刑尚未执行完毕C、未达到注册建造师继续教育要求的D、在申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全 事故的答案:D解析：册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1） 不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达 到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑

24、事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5） 因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册 之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止 不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生 过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10) 年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。所以，正确选 项是Do41 .施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还 贷，经诉讼后其抵押房产被拍

25、卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金 为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为。 万兀。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：2011年建设工程法规真题第4题本题考查的是抵押权的实现。抵押担保 的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也 可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。根据物权法的规定：担保物权的担 保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物 权的费用。当事人另有约定的，按照约定。因此，就拍卖所得的价款偿还拍卖抵 押权的费用10万元和贷款的利息及违约金20万元以及银行借款后剩余(150-

26、1 0-20-100=20) 20万元应全部返还施工企业。因此，B项正确。综上所述，本题 正确答案为B。42 .在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除法定免责的情形是()。A、因为建设单位拖延提供图样，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地 答案：C解析：四、违约责任的免除在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同 约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法仅承认不可抗 力为法定的免贲事由。合同法规定，因不可抗力不能履行

27、合同的，根据不可 抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行 后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避 免并不能克服的客观情况。43 .合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会0 0A、可以委托工商行政管理部门执行B、不可以强制执行C、授权人民法院强制执行D、移交检察机关强制执行答案：B解析：2004年建设工程法规真题第64题根据中华人民共和国仲裁法第六十 二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照 民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。这就 是说仲裁裁决具有强制执行力，但仲裁委

28、员会性质上属于民间团体，不属于国家 暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。类似的，请 大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全、先予执行等，因为涉及到财物 的冻结、扣押、查封，都只能由法院来执行。综上所述，本题正确答案是B。44 .根据建设工程质量管理条例的规定，工程验收必备的条件中不包括0。A、有完整的技术档案B、有完整的施工管理资料C、主要材料及设备的进场试验报告D、监理单位签署的工程质量保修书答案：D解析：建设工程质量管理条例规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:1 .完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资 料；3.有工程使用的主

29、要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘 察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署 的工程保修书。选项D属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件。45 .按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为。三个序列。A、特级、一级至三级B、特级、一级、二级C、甲级、乙级、丙级D、施工总承包、专业承包和施工劳务答案：D解析：建筑业企业的资质管理规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承 包和施工劳务三个序列。46 .为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求 分包工程的承包人提供分包工程的()。A、投标保函B、履约保函C、预付

30、款保函D、维修保函答案：B解析：为了保证分包合同的履行，房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理 办法还规定，分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提 供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时 提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。47 .下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是0条款。A、工程范围B、工程质量C、拨款与结算D、竣工验收答案：B解析：工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。48 .甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动， 于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续

31、。根据有关规定，甲的注册有效 期应当截止到()。A、2010年3月20日B、2011年3月20日C、2011年6月20日D、2012年6月20日答案：A解析：造师执业资格注册有效期一般为3年。74页注册有效期内，注册建造师 变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续， 变更注册后仍延续原注册有效期。49 .某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致 施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共 花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工 企业赔偿的损失为（）。2018真题A、1.1万

32、元B、1.7万元C、2.1万元D、2. 8万元答案:C解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。合同法规定，当事人一方违 约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大 的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由 违约方承担。故水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为0. 4+1+0. 7=2. 1 （万元）。 50.招标投标法、建筑法规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相 应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等 级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行（） 的不规范行为。A、肢解发包

33、B、违法分包C、资质挂靠D、串通投标答案：C解析：本题考察的是共同承包的资质要求。建筑法规定，两个以上不同资质 等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承 揽工程。这主要是为防止以联合共同承包为名而进行“资质挂靠”的不规范行为。 51.下列劳动合同条款，属于必备条款的是。A福利待遇B、劳动条件C、试用期D、补充保险答案：B解析：该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款: 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住 址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和 工作地点；工作时间和休息休

34、假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；劳动保护、 劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项52 .发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内 仍不予答复，应当0。A、继续顺延申请期限B、由承包人重新提出申请C、视同发包人认可承包人的返还保证金申请D、视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议答案：C解析：本题考察的知识点：建设工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证 金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返 还保证金申请。53 .关于建设工程质量保修的说法，正确的是。2017真题A、不同类型的建设工程，质量

35、保修范围不同B、合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D、建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日答案：A解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A选项，不同类型的建 设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定 保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限 有关(地基基础与主体结构)；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合 格之日。54 .下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是()。A、生育保险B、基本医疗保险C、失业保险D、基本养老保险答案：A解析：社会保险法规定，职工应当

36、参加生育保险，由用人单位按照国家规定 缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。职工应当参加职工基本医疗保险，由 用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。社会保险法规定, 职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。55 .房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，对于接受转包、 违法分包和用他人名义承揽工程的，处O。A、5000元以上2万元以下的罚款B、1万元以上3万元以下的罚款C、2万元以上4万元以下的罚款D、5万元以上10万元以下的罚款答案：B解析：违反规定，转包、违法分包或者允许他

37、人以本企业名义承揽工程的，按照 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法和建设工程质量管理条例的规定予以处罚;对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的， 处1万元以上3万元以下的罚款。综上所述，本题正确答案为B。解析：自愿原则体现了民事活动的基本特征，是民事法律关系区别于行政法律关 系、刑事法律关系的特有原则。4 .下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是。A、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B、保险金额可以超过保险标的的保险价值C、超过保险价值的，超过的部分无效D、建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定答案：B解析：2005年建设工程法规真题第66

38、题根据中华人民共和国保险法的规定， 保险金额不得超过保险价值。超过保险价值的，超过部分无效，保险人应当退还 相应的保险费。因此，B项说法错误。本题为选非题，综上所述，本题正确答案 是Bo5 . （2019年真题）设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备, 应当（）。A、征求监理单位的意见B、注明生产厂、供应商C、征求施工企业的意见D、注明规格、型号、性能等技术指标答案：D解析：P308-312建筑法建设工程质量管理条例都规定，设计单位在设计 文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术56 .甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为

39、2014年5月1日，为了考察甲是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用 期最长截止于（）。A、2014年6月1日B、2014年7月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：B解析：劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。57 .建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于0合同。A、财产保险B、人身保险C、责任保险D、意外保险答案：A解析：筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。58 .我国的宪法是由。制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规 都不得与宪法相抵触。A、国务院B、全国人民代表大会C、人民检察院D、国家立法机关答案：B解析：根据宪法的规

40、定，宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具 有最高效力的根本法。宪法作为根本法和母法，还是其他立法活动的最高法律依 据。任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，都不得与宪法相抵触。综上所述, 本题的正确答案为B。59 .下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是。A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷答案：C解析：2010年建设工程法规真题第10题本题主要考查仲裁。根据仲裁法的 规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组 织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”。下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、 收养、监护、扶养、继承纠纷；（二）依法应当由行

41、政机关处理的行政争议。C 项：属于平等主体即总承包商和分承包商之间的合同纠纷可以适用仲裁法。 所以C项当选。A项：属于（一），不能仲裁，所以A不选。B项：属于（二） 的行政争议。对罚款不服发生的纠纷属于由行政机关处理的行政争议，只能选择 行政复议或者行政诉讼，不能仲裁。所以B不选。D项：劳动合同的纠纷属于劳 动争议仲裁，不适用仲裁法。所以D不选。综上所述，本题正确答案为C。 60.施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人答案：A解析：建设工程安全生产管理条例也规定，施工单位主要负责人依法对本单 位的安全生产工作全面负

42、责。施工单位主要负责人，通常是指对施工单位全面负 责，有生产经营决策权的人。具体说，可以是施工企业的董事长，也可以是总经 理或总裁等。61 .在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。2017A、予以修订B、继续有效C、应当复审D、即行废止答案：D解析：本题考查的是工程建设地方和企业标准。在公布国家标准或者行业标准之 后，该项地方标准即行废止。62 . （2020年真题）根据生产安全事故应急预案管理办法，下列内容中，属 于专项应急预案应当规定的内容是（）。A、处置程序和措施B、应急预案体系C、事故风险描述D、预整及信息报告答案：A解析：P268-270专项应急预案应当规定应急指挥机构

43、与职责、处置程序和措施 等内容，故选项A正确。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预 案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理 等内容，故选项B、C、D都错误。63 .实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救 援预案。(2012)A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位答案：B解析：建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的，由总承包单位 统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位 按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器 材、设备，并定期组织演练。

44、64 .根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负 责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。(2015真题)A、80%B、70%C、60%D、50%答案：A解析：本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带 班生产时间不得少于本月施工时间的80%o.某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到 乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方 获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨 款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从() 起算。A、2

45、010年6月2日B、2010年8月4日C、2010年10月6日D、随时可以主张，不受限制答案：B解析：民法总则规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计 算。65 .根据劳务派遣暂行规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害， 关于申请工伤认定的说法，正确的是。2018真题A、用工单位申请，劳务派遣单位协助B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C、劳务派遣单位申请，用工单位协助D、被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助答案：C解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。被派遣劳动者在用工单位 因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协 助工伤认定的调查

46、核实工作。66 .某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，贝1()。A、应自事故发生之日起15日内补报B、应自事故发生之日起30日内补报C、应自事故发生之日起10日内补报D、应自事故发生之日起7日内补报答案：D解析：生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告后出现新情况的， 应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的， 应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡 人数发生变化的，应当及时补报。67 .下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。A、安全生产监督管理部门人员B、事故单位工会代表C、监察机关人员D、事故单位

47、技术负责人答案：D解析：本题考察的是：施工生产安全事故的调查。事故调查组的组成应当遵循精 简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产 监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以 及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专 家参与调查。68 .某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。A、2011年3月10日B、2012年3月10日C、2013年3月i0日D、2014年3月10日答案：B解析：本题考核的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证条例规定， 安全生产许可证的有效期为3年。6

48、9 .下列关于终止招标的说法中，正确的是0。A、招标人只能通过发布公告的方式终止招标B、招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C、招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D、招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金答案:C解析：招标投标法实施条例规定，招标人终止招标的，应当及时发布公告，或 者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。 已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时 退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行 同期存款利息。多选题.下列所得中免纳个人