广州市商品房交易合同(合同版本).docx

《广州市商品房交易合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州市商品房交易合同(合同版本).docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0502广州市商品房交易合同（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 金额（币）元；（大写：一亿仟一佰拾 一万一仟一佰拾一元整）。（4 ）第四期：在 年一月日前内支付全部房价款的%,金额（币）元；（大写：一亿仟 佰拾一万一仟一佰拾一元整）。（5 ）第五期：在 年一月日前支付全部房价款的% ,金额（币）元；（大写：一亿仟一佰拾 一万一仟一佰拾一元整）。3、按揭贷款方式付款首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起 日内（不超过5日），支付全部房价款的一% ,金额（币）

2、： 元（大写：一亿仟一佰拾一万一仟一佰拾一 元整）。除首期款外，剩余房款金额（币）元（大写： 亿一仟一佰拾一万一仟一佰拾一元整）。该款应 于一年一月日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付 款。按揭银行是 O委托代理人：;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同注册地址： ；营业执照号码： ；资质证书号码： ； 法定代表人： ；联系 ： ； 通讯地址： ；由B编：o(1)甲方代理乙方办理按揭手续乙方在签订本合同并支付首期款后 日内等申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。(2)乙方自行办理按揭贷款手续甲方应在乙方支付首期款后 日内，将乙方申请银

3、行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。4、其它方式：O第七条付款方式甲乙双方同意乙方支付的预售款应专款专用于工程建设，在 工程竣工前不得用于其它用途。为保证预售款专用于工程建设，乙方应将商品房预售款按照广 东省商品房预售管理条例的规定支付至以下商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 和房屋管理局的监控。监控银行：监控账号:第八条备案确认【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起1。个工作日内持 本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案确实认手续。第九条逾期付款的违约责任L分期付款分期付款的，如果乙方

4、未能按照本合同第六条约定的支付期限将 各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额 0.5%。的标准支付违约金,并有权解除合同。2、一次性付款一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限 将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额 0.5%。的标准支付违约金，并有权解除合同。3、按揭付款乙方以按揭方式购房的，首期款应当按照本合同第六条约定的支第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同付期限支付至监控账号；如果乙方未能按照约定期限将首期款支付至 监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5%。的标准支付违 约金，并有权解除合

5、同。第十条交房期限甲方应当在一年一月日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因，需延期交付使 用的，甲方应当及时书面告知乙方。交付后，甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应 承当的其它义务，如：办理产权证的义务等。第十一条交房条件甲方交付的房屋应当符合以下第一种条件：1、该商品房已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续；2、该商品房工程已办理初始登记手续。双方可以在上述条件之外，3、另行约定交房条件：.以上交房条件，双方可以任选其一。双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商, 达成的一致意见作为本合同的附件。第12页合同范本 |

6、CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同第十二条房屋及有关资料的交接商品房到达交付使用条件后，甲方应当在合同约定的交付日 日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是在双方进行验收交接时，甲方应当出示本合同第十一条约定的房 屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。所购商品房为住 宅的，甲方还须提供住宅质量保证书、住宅使用说明书和商 品住宅交楼书。甲方提供的住宅质量保证书、住宅使用说明书和商品 住宅交楼书应不低于建设行政主管部门制定的住宅质量保证书、 住宅使用说明书和商品住宅交楼书的最低要求。如果甲方不出示上述证明文件及有关资

7、料或出示不齐全，乙方有 权拒绝接受交付，由此产生的延期交房的责任由甲方承当。由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：O第十三条延期交房的违约责任甲方如未能按本合同规定的期限交房，按以下第一种方式处第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同L按逾期时间，分别处理(不作累加)：(1 )逾期不超过一日，自本合同第十条规定的最后交房期限 的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价款 0.5%。的违约金,合同继续履行。(2)乙方有权单方面解除合同。如果乙方要求继续履行的,合 同继续履行，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际 交付之日止，甲

8、方按日向乙方支付已付房价款0.5%。的违约金。2、 第十四条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未 按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书 一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，那么 自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙 方承当。第十五条面积确认及面积差异处理根据买卖双方选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条 款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择第六条计价方式2的,不适用本条约定。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同合同约定计价面积与实测

9、计价面积有差异的，以实测计价面积为 准。商品房交付后，实测计价面积与合同约定计价面积发生差异，双 方同意按以下第一种方式进行处理：1方式一（1）面积误差比绝对值在3 %以内（含3 %）,按照合同约定 的价格据实结算；（2）面积误差比绝对值超出3%,乙方有权单方面解除合同。乙方同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面 积误差比在3 %以内（含3 % ）局部的房价款由乙方按照约定的价格 补足，面积误差比超出3 %局部的房价款由甲方承当，所有权归乙方； 房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3 %以内（含3 % ） 局部的房价款及利息由甲方返还乙方，面积误差比超过3 %局部的房 价

10、款由甲方双倍返还乙方。面积误差比二（实测计价面积-合同约定计价面积）/合同约定 计价面积x 100%。2、方式二双方自行约定如下：（1）；第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同(2)；(3)；(4)o第十六条规划、设计的变更该商品房预售后，甲方不得未经乙方同意擅自变更该商品房工程 的规划、设计。确需变更的，甲方应征得乙方同意并报规划管理部门 审核批准。不同意变更的乙方可要求解除买卖合同。甲方应在乙方提 出解除合同之日的30日内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期, 以退款期日同期银行房地产开发贷款利率计算)。第十七条权利瑕疵担保甲方应当保证作为本合同标

11、的的商品房不存在权利瑕疵，即未设 定抵押权、租赁权等；无赔偿义务，如欠缴税费,出让金等；也不存 在被法院或其它国家机关、机构、部门查封的情况。假设存在权利瑕疵，甲方应在乙方指定的期限内或合理期限内消除 瑕疵；超过指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有权单方面解除 合同。第十八条产权登记双方同意选择以下第 方式办理产权登记：第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同L甲方办理甲方应当在商品房交付使用后 日内,向产权登记机关为乙方办妥产权登记,并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。在此场合，乙方应当及时提供产权登记机关要求的需乙方提供的 证件资料。甲方应如实告知乙方为

12、办理产权登记需要由乙方提供的证件资 料。甲方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提 供证件资料的，乙方不承当责任。2、乙方办理在甲方办结初始登记的前提下，乙方自行办理产权登记的，甲方 应在商品房交付使用后日内将登记机关要求的需甲方提供的证件 资料提交乙方。第十九条迟延办理产权登记的违约责任甲方违反第十八条的约定的,乙方有权按照以下第一项处理：1、乙方单方面解除合同并退房。2、乙方不退房的，甲方按自迟延之日起每日已付房价款的%向乙方支付违约金。3、 第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同第二十条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任甲方交付使用的商品房的

13、装饰、设备标准应符合双方约定（附件 四）的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第种方 式处理：L甲方赔偿双倍的装饰、设备差价；2、 O第二十一条乙方单方解除权的行使乙方行使本合同约定的单方面解除本合同的权利时，应书面通知 甲方，甲方应在收到乙方的书面通知之日起日内将乙方已支付的 房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款 利率计算）全部退还乙方，并承当赔偿责任，赔偿金额为已支付房价 款的一%,在退还房款时一并支付给乙方。第二十二条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的以下基础设施、公共配 套建筑按以下日期到达使用条件：1、

14、 第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同广州市商品房交易合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同当事人：甲方（卖方）：;注册地址：营业执照号码:;资质证书号码:法定代表人:;联系 :通讯地址：由B编;委托代理机构:注册地址：营业执照号码：;资质证书号码：法定代表人：;联系 ：通讯地址：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 /2、 * / I IO如果在规定日期内未到达使用条件,双方同意按以下方

15、式处理：1、 2、3、第二十三条保修责任乙方购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为合同 的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照本合同以及住宅质第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 量保证书的承诺内容承当相应的保修责任。乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件形式详 细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应当履行保 修义务。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承当责任。第二十四条专项维修资金乙方应当按照有关规定缴纳专项维修资金。维修资金属于业主所 有，在签订购房合同后缴交，存入房地产行政

16、主管部门目前在银行设 立的专款专户中。L广州市老八区（越秀、荔湾、东山、海珠、天河、芳村、白 云、黄埔区）和广州经济技术开发区设立专款账户的银行：中国农业 银行广州市北秀支行2、番禺区设立专款账户的银行：中国建设银行广州市番禺东兴 办事处3、花都区设立专款账户的银行：中国建设银行股份4、从化市设立专款账户的银行：中国农业银行从化支行营业部5、增城市设立专款账户的银行：中国建设银行股份第二十五条双方可以就以下事项约定：L该商品房所在楼宇的屋面经营的，所得收益属全体业主共同第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 所有；2、该商品房所在楼宇的外墙面经营的,所得收益属全体

17、业主共 同所有；34第二十六条乙方使用房屋考前须知乙方的房屋仅作 使用，乙方使用期内不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附 件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其它权利人共同享用与该商 品房有关联的公共部位和设施。并按占地和公共部位与共用房屋分摊 面积承当义务。甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用 性质。甲方（签章）：乙方（签章）：签订地点：签订地点：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLAT

18、E房屋买卖合同由B编：乙方（买方）：住所（址）：国籍：;性别：;出生年月：身份证/护照/营业执照号码：,通讯地址： ：;联系 ：委托代理人姓名：;国籍：;住所（址）：身份证：通讯地址： ：;联系 ：委托代理机构： 注册地址:合同范本 I CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 /营业执照号码:;资质证书号码:;法定代表人:;联系 :;通讯地址：由B编：第一条工程建设依据甲方以 方式取得位于 编号为的地块的土地使用权，面积 平方米，规划用途为土地使用权年限自 年一月一日至 年月一日止。甲方经批准，在该地块上投资建设 商品房（填写商品房预售许可证记载的工程名称）。该工程的有关批文如下：1、

19、建设工程规划许可证颁发机关：;编号：;2、国有土地使用权证颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局；编号：；3、建设工程施工许可证合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 颁发机关： ；编号：4、o第二条商品房销售依据乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为； 并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为 O2、该商品房作为在建商品房，已具备广东省商品房预售管理 条例规定的预售条件，已取得广东省广州市商品房预售许可证， 编号为：；颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局。第三条合同标的物基本情况乙方所购商品房为本合同第一条规定

20、的工程中的第【幢】【梯】【座】 【单元】【层】 号房（下 称该商品房），测绘地址：区 路 号房。该商品房所在楼宇的主体结构为 结构；建筑物地上层数为 层，地下层数为 层。该商品房的用途为,层高为 米。该商品房户型结构为房厅 厨卫，封闭式阳台一个,非封闭合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 式阳台一个。该商品房【合同约定】（适用于预售）【产权登记】（适用于现售）建筑面积共 平方米，其中,套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积 平方米。该商品房面积预测算单位：注册地址： /营业执照号码:;资质证书号码:;法定代表人:;联系 :;通讯地址： ；O第四条物业管理物

21、业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区（大厦）物 业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院物业管理条例规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘 的物业管理公司签订书面的前期物业服务合同。甲方应制定业主临时公约向乙方明示并予以说明，乙方在签合同范本 | CONTRACT TEMPLATE房屋买卖合同 订本合时，对遵守业主临时公约作出书面承诺。第五条基本术语的含义 双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解:1、首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸 的标注为准；2、建筑面积：房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面 积,包括阳台、挑廊、地室、室外楼梯等,

22、且具备有上盖，结构牢固,层高2.20m以上（含2.20m ）的永久性建筑；3、套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和；4、层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂 直距离。计算建筑面积的房屋结构，层高均应在2.20米以上（含2.20 米）。5、共有建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套 （单元）套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、 车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积, 即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：（1）电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公合同范本 | CONTRACT TEMPLA

23、TE房屋买卖合同 共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算；（2 ）套（单元）与公共建筑之间的分隔墙以及外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积。6、已支付房价款：以按揭贷款购房的,该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。7、8、第六条计价方式、价款、付款甲方与乙方约定按下述第 种方式计算该商品房价款：L该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商 品房单价为（币）每平方米元，总金额（币） 元（大写：一亿仟一佰拾一万一仟一佰拾一 元）整。公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述合同范本 |

24、 CONTRACT TEMPLATE 房屋买卖合同 套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。2、商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价,总金额（币）元（大写：一亿一 仟佰拾一万一仟一佰拾一元）整。甲方同意乙方按以下第一种方式按期付款：1、一次性付款总金额（币）：元；（大写:一亿仟佰拾一万一仟一佰拾一元整）。在年月日前支 付。2、分期付款（1）第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起一日内（不超过5日），即 年一月日之前支付全部房价款的% ,金额 币）：元；（大写：一亿一仟一佰拾一万一仟一佰拾一元整）。（2 ）第二期：在 年一月日前支付全部房价款的% ,金额（币）元；（大写:一亿仟 佰拾一万一仟一佰拾一元整）。（3 ）第三期：在 年一月日前支付全部房价款的一% ,