2023年[工程施工合同范本]市政道路工程施工合同范本.docx

《2023年[工程施工合同范本]市政道路工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年[工程施工合同范本]市政道路工程施工合同范本.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程施工合同范本市政道路工程施工合同范本 随着我国经济社会的不断发展,我国市政道路工程施工进入了高速发展的阶段,市政道路的施工涉及的问题较为复杂,比较容易在施工过程中出现风险,以下是在查字典范文网小编为大家整理的市政道路工程施工合同范文，感谢您的阅读。 市政道路工程施工合同范文篇一 发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供

2、双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、项目概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。 2、包所有人工作用具工具机械等。 三、工程款支付方式 工程款支付： 甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。

3、四、违约金 双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。 五、合同生效 1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 市政道路工程施工合同范文篇二 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)： (以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同

4、法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的建设工程施工合同(示范文本)，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点： 信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式： 施工图规定以及甲方认定的内容 包工包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件;3.图纸; 4.工程量清单;5.工程报价单或预算书;6.合同履行中有关

5、工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表; 2.

6、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫; 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定 。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人; 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费; 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、

7、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用; 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。 四、工期 4.1 工期 开工日期： 20xx 年 7 月 15 日，竣工日期： 20xx 年 10 月 30 日，合同工期：总日历天数 105 个有效日历天。 4.2 工期延误 承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： 1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件; 2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常

8、进行; 4.设计变更和工程量增加; 5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 6.不可抗力; 五、质量 5.1 工程质量 5.1.1 工程质量标准： 合格 5.1.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范： (1) 沥青路面施工及验收规范GB5009296 (2)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 (3)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87 (4)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90 (5)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90 (6)城市道路养护技术规范CJJ36-90 (7)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 (8)城

9、市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2023 (9)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城2023221号) 5.2 隐蔽工程和中间验收 工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。 5.3 工程试车 工程试车要求及费用的承担：_承包方5.4 竣工验收 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定， 7 天内向发包人提供 一 套完整竣工资料及竣工验收报告、 一 套竣工图。 5.5 质量保修 具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件工程质量保修书中约定，质量保修书作为本合同的附件。 六、合同价款确定与支付 6.1 合同

10、价款及调整 6.1.1 本工程合同价款：暂定壹仟贰佰万元(小写：12000000元)。 6.1.2 本工程按甲方认定的工程量数据计算，执行2023年江西省市政工程消耗量定额及单位估价计取综合管理费率22%计算，材差不计取管理费只计取营业3.413%;市政道路管网按施工图计算套用标准取费。 其它说明：所有有关工程结算的资料签证按甲方的规定程序办理签字、盖章等。所有现场签证、零星点工(普工按100元/工日，技工按150元/工日计)、设计变更及甲方工程部下发的工程修改通知等按本条第1款执行。 6.1.3 因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同

11、价款。变更合同价款按下列方法进行： (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款; (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款; (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。 6.2 工程款(进度款)支付 1、乙方在订立合同时自愿交纳200万元人民币作为工程履约保证金，保证金于乙方正式施工后15日内返回乙方。不计任何利息。 2、本工程工程总价款的70%以桃江龙城小区5#楼房屋价款抵扣，余下的30%(含以下涉及的5%质量保证金在内)于本工程量过半后根据甲乙双方协商按适当比例付进度款。抵扣单价按

12、本公司售楼明示的销售价，具体抵扣房号详见附表。 3、承包方所抵房屋，目前统一在销售部销售，销售款由发包方待工程进度返还给承包方。所有工程款必须开具有效建安税票。 6.3 竣工结算 6.3.1 工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。 6.3.2 发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，以结算价款的 5 %作为质量保修金，余款经 双方确定工程竣工扫尾工作正式完成 确定后二个月内结清支付。 6.3.3 质量保修金的返还按本工程质量保修

13、书协议约定内容执行。 七、违约、索赔和争议 7.1 违约 7.1.1 发包人违约，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。 7.1.2 承包人违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失，工期不予顺延。 7.2 索赔 合同当事人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给对方造成损失的，被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔。索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。 7.3 争议 双方在履行合同发生争议时，请 有关法定部门 调解;调解失败，共同约定向人民法院提起诉讼。 八、其它 8.1 合同解除 8.1.1 发包人承包人协商一致，可以

14、解除合同。 8.1.2 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 8.2 合同生效与终止 合同订立时间： 2023 年 月 日 合同订立地点：江西XX房地产开发有限公司工程部 本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。 8.3 合同份数 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 市政道路工程施工合同范文篇三 甲方： 乙方： 根据工程建设的需要，甲方将承建的 的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全

15、清楚、理解本合同条款的基础上，按照中华人民共和国合同法及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。 一、 劳务分包人资质情况 身份证号码：住 址： 二、 工程概况： 1. 工程名称： 2. 工程地点： 甲方原有住宅院内 3. 承包范围：土建、装饰、水电包工包料; 三、 使用的标准和适用法律： 1. 运用法律法规：中华人民共和国合同法。 2. 运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。 四、 甲乙双方责任和义务： 1. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。 2

16、. 甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。 3. 甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。 4. 乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。 5. 乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责

17、任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 6. 乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位; 7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。 8. 甲方按时支付工资后，乙方必须按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。 9. 乙方人员如果违反以上约定的，甲方有权给予相应的经济处罚，直至解除合同。 五、 施工安全及文明施工管理; 1. 遵守甲方的各项规章制度，服从

18、甲方的统一安排管理，按甲方规划安排指定的地点、位臵进行材料堆放，保持施工场地整齐、道路畅通。 2. 施工人员进入现场必须正确戴好安全帽，做到安全文明施工。 3. 做好施工现场文明管理，进行材料分类堆码整齐，做到工完场清料尽。 4. 施工期间乙方必须采取严格的施工安全措施，由于乙方违章操作造成的安全事故均由乙方自行负责，由于甲方指挥失误和不可抗力因素造成的安全事故由甲方负责一切费用。 5. 乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产以及现场防火等管理规定，接受安检、城监的检查监督，如因乙方原因造成违章事件，由乙方负责

19、解决。 6. 乙方人员如果违反安全文明施工管理制度的，甲方有权给予相应的经济处罚。 六、 工期要求： 按甲方规定时间组织足够的劳动力，满足现场工程进度的需要，若不能满足，经甲方口头通知或书面通知仍不能满足需要者，甲方有权终止合同或处以适当经济处罚或增加调换班组。 七、 工程单价及付款方式： 1、 工程单价明细表 注：小型机具、用具(如：斗车、砂板、铁铲、两相振动器、安全帽、劳保用品)等由乙方自备。 以上工作内容均以实际施工为收方结算依据，若未发生，则无工程量。 2、付款方式： 乙方确保工程质量，施工中途不付款，工程完工后1个月内付到85%，余款经验收合格后6个月内甲方付清劳务费用。 八、 验收

20、与交付 1. 工程具备完工验收条件，甲方应及时组织验收。 2. 如果乙方施工质量未达到质量要求，乙方必须承担其相应的技术处理费用及返工误工费。 九、 乙方承诺： 1. 在规定时间内未完成，每拖延一天罚款500元，若甲方造成由甲方负责。 2. 乙方向总承包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及保持分包质量的连带责任。 3. 因施工造成甲方施工窝工、返工的一切费用和责任由乙方承担，并自愿接受甲方合理的经济处罚。 4. 乙方因工程质量进度致工期违约，或因乙方原因在施工过程中对第三人造成损害，使甲方产生承担赔偿责任时，甲方有权向乙方追偿。 5. 乙方如果拖延工期、组织不力、管理不善，甲方有权终止本分包合同，责令乙方三日内退场，其劳务费用只结算已完合格工程量总额的70%。乙方承担因此造成的损失和责任。 十、 其它 1. 本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。 2. 本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。本合同经双方签字盖章后生效，合同内容履行完毕后自然失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日