建筑钢结构工程承揽合同(合同示范文本).docx

《建筑钢结构工程承揽合同(合同示范文本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑钢结构工程承揽合同(合同示范文本).docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0956建筑钢结构工程承揽合同（合同示范文本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 一、甲方的职责L甲方委派同志为驻工地代表,具体行使以下权力、职责：(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代 表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；(2)有权对乙方工程量的增减核实确认；(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方 的进场施工能顺利进行，假设在乙方

2、进场施工后，甲方相关手续尚未办 妥，一切责任由甲方承当并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备三 通一平，等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决 算的依据。二、乙方的职责L乙方委派同志为驻工地代表，具体行使以下权力、职责：(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送 交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 出的指令，组

3、织施工。2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提供产 品合格证。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理 规定。4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承当由于自身 安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安 全事故，由责任方承当有关责任和费用。第七条施工与设计变更正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有 效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与 结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改,图纸会审纪要在图纸 会审后7天内各方予以签字盖章。施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式 通知甲方，由提

4、供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确 定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施 工。甲方如需设计变更,须在制作前15天由原设计单位作正式修改 通知书或修改图纸,并且费用已经业主确认后,乙方予以实施。重大第10页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作 后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，方法与上款相同。经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。第八

5、条安全施工 一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成 事故的责任和因此发生的费用由乙方承当。二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对 他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承当责任及发 生的费用。三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师 和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进 入施工现场，否那么发生人身事故均由甲方负责并承当费用。四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。五、乙方在

6、进场施工前应组织全体施工人员进行安全培功11和教 育。未经教育培训，不得上岗作业。第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即 报告有关部门并通知工程经理，同时按有关部门要求进行处理，费用 由事故责任方承当。第九条工程质量一、工程质量标准：合格。二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构 件质量负责。三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规 程、标准的要求施工。四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受 监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整 改

7、，包括修理或返工，直至到达约定标准。五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施 工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承当，检验合格的 那么由甲方承当，并顺延工期。六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进 行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间 结构验收。验收合格后进入下一道工序。七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案;重大质量事 故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。八、自工程

8、竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承当保修 责任，质保金为合同总价的5%，保修期为一年。第十条工程验收一、基础螺栓工程，假设乙方施工的，那么需经甲方及监理验收通过 后,乙方方可进入下道工序，否那么乙方整改至符合要求为止;假设由甲 方施工的,那么质量由甲方负责。二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量 要求后通知甲方组织中间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验 收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要 求为止。甲方三日内不组织验收的,视为验收合格，乙方有权进入下 一道工序。三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工 验收报告和竣工资料之日起

9、一日内组织验收。验收结果分别按以下 处理：L工程完工后7天内，假设甲方尚未办妥国家规定应办理的一切 相关施工手续，那么视为工程验收到达合同要求，甲方应如期支付乙方 所有工程款。第13页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。,有个别一般性问题需要整改, 可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问 题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，那么 验收合格日期为在验收证书上签字确认日。4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验 收纪要，明确存在

10、的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修 改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修 改期间不应计入乙方的施工时间。5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后一日内 不组织验收或组织验收后日内无书面修改意见的，那么视为工程已 经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。四、特殊原因，在该工程承揽合同中,假设几个单体前后进场或完 工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求局部 单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回 复，否那么视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如 果擅自使

11、用那么视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承当第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 责任。第十一条奖励和违约责任一、奖励1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方万元。二、乙方的违约责任L工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承 担其费用。2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由 乙方自行承当。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人 承当设计责任。3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按中华人民共和 国合同法等相关法律规定赔偿损失。三、甲方的违约责任1、未按合同约定支

12、付工程款，按日万分之二支付违约金，工期 顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、 窝工、返工的,工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械 设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失;延误工期的，工期顺延。4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。第十二条解决合同纠纷方式合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

13、第十三条附那么一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副 本份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包单位（全称）：法定代表人：委托代理人：经办人：单位地址:开户银行：帐号： ： ：邮政编码：年一月日承揽方：法定代表人：委托代理人：经办人：单位地址：开户银行：帐号： ： ：邮政编码：年一月第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同签（公）证机关：意见：鉴（公）证机关：（盖章）经办人：年月一日附

14、件一1 .屋面的颜色。2 .墙面的颜色。3 .铝合金（或塑钢）窗玻璃的颜色。4 .钢构面漆颜色。5 .甲方联系人 。6 .乙方联系人 。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同建筑钢结构工程承揽合同（合同示范文本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：建设单位：工程名称：发包单位：承揽单位：签约地

15、点：签约时间：建筑钢结构工程承揽合同发包单位：（以下简称甲方）承揽单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意 后签订本合同。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 第一条工程概况及承包范围一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）;屋面采用0.426mmhv-820 型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。2、工程建筑面积：平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，

16、工 程量据实结算）。3、结构：轻型钢结构屋盖4、层数、建筑高度：详见施工图纸5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件 由乙方提供并指导甲方埋放,埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。第二条合同价款及调整一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币 每平方米（元/012）;暂定合同总价为：元（大写元整）。二、双方约定合同价款的其他调整因素：L调整方式：（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可 方案增加的工程内容。（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程 内容。（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。（4）以上各项合同范本 | CONTRACT TEMPLA

17、TE 企业公民常用合同 经业主或监理签证后予以调整。2、调整原那么：Q）合同报价书已有相同工程的，按该工程的单价 执行。（2）合同报价书中无相同工程的，以市场信息价为基础或参照 本合同报价书而确定该工程的单价。（3）工程量增减的计算方法按国 家现行规定执行。（4）增加的工程量务必确定增加价款。三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协 议或工程联系单）。第三条合同价款的支付与结算一、工程款支付：1、合同签订之日起一日内，甲方支付合同总价的备料款， 计人民币元2、主体钢构件和安装人员开始进场一日内，甲方支付合同总 价的进度款，计人民币元。3、主体钢构件安装完毕，屋面板开始进场后一

18、日内，甲方支付 合同总价的进度款，计人民币元。4、乙方在钢结构工程完工后一日内，甲方支付合同总价的 进度款，计人民币元。5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满年内付清。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总 造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金 额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款 时，如单体进度不同，那么按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不 变。7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告 后一日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付

19、后恢复施工。 停工期间损失由甲方承当，工期顺延。如在催告后28天内不支付的, 那么乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。二、结算：1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后一日内向甲方 提交工程结算报告及资料。2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条 款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后一日内给予确认 或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，那么视为确认该 结算报告。4、如结算报告的工程最终造价无增减时,那么无需甲方确认即应 按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时，合同范本 | CONTR

20、ACT TEMPLATE 企业公民常用合同 那么对增减局部进行决算。5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，那么无需 再次确认即应支付;尚未确认的;由甲方在收到结算报告和结算资料之 日起日内确认或提出异议，否那么视同认可。6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的 可委托双方都认可的审价机构审价确定。三、其他事项：1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票（85%增值税发票，15%当地劳务税票）。2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作局部,涉及 该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具 相关货物销售发

21、票。3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程 所在地缴纳营业税，并开具相应发票。4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的 现金支付。5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。第四条工程期限一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天,其中安装工期为 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年一月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙 方，特殊状况需要延期,甲方也应提前5天通知乙方。二、假设按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的, 甲方应支付合同规定的第一笔工

22、程进度款;甲方场地要推迟30天以 上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且 乙方有权终止合同。三、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后,工期相应顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、 电源、道路未能接通”章碍物未能清除,影响进场施工时；2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或 因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进 度时;4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、 停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；6

23、、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；7、人力不可抗拒的因素而延误工期；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同8、如基础由甲方负责承当，由于甲方延期或因土建质量不合格 而影响乙方的正常施工，及因甲方负责的其它工程工程交叉施工而影响乙方正常施工的, 工期相应顺延；9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生 的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予 以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被 确认。第五条施工准备一、甲方：1 年一月日前做好建筑红线以外的三通一平，负责

24、红线外进场道路的维修，并接到施工现场。2 年一月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器,要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的 场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为 准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底,并做合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同 好三方签署的交底会审纪要，在一日内分送有关单位，并在一日 内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许 可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续； 协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲 方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进 场施工的书面通知。二、乙方：1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、 施工机械进场。2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场 管理。4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办 理的手续。5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方， 准备进场安装。第六条双方的职责