2023年[消防工程施工合同书]建设工程施工合同书.docx

《2023年[消防工程施工合同书]建设工程施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年[消防工程施工合同书]建设工程施工合同书.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年消防工程施工合同书建设工程施工合同书 建设工程施工合同作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同书是怎样的?以下是查字典范文网小编为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同书范文1 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(

2、内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-2023要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，

3、每平方米固定价为 元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，

4、对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，

5、应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书范文2 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法

6、规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 黄金堡学府花园D栋 工程地点： 重庆市渝北区龙溪镇 工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。 二、工程承包范围 承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。 三、合同工期 开工日期：2023年2月5日。 竣工日期：2023年8月6日。 合同工期总日历天数548天。 四、质量标准 工程质量标准：优良。 五、

7、合同价款 金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 本合同协议书 2、 中标通知书 3、 投标书及其附件 4、 本合同专用条款 5、 本合同通用条款 6、 标准、规范及有关技术文件 7、 图纸 8、 工程量清单 9、 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及

8、其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2023年 月 日 合同订立地点：重庆市 本合同双方约定 双方签字签章后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同书范文3 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源: 二、 施工工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天 三、 质量标准 工程质量标准： 四、合同价款金额(大写)(小写) 五、协议生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本协议双方约定： 后生效。 六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间： 七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。 八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。 九、合同份数 双方约定合同副本份数： 十、补充条款 十一、其他 双方约定的其他工程质量维修事项： 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日