2023年道路施工合同_1.docx

《2023年道路施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年道路施工合同_1.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年道路施工合同2023年道路施工合同1 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商全都，订立本合同，共同遵守。 一、 工程名称： 广场土石方工程 二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块 三、 承包范围： 图纸范围(详见附图20xx年中煤国际工程集团重庆设计争论院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场查找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方供应接口)、排水

2、沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。 四、 质量要求 4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必需把握在-100mm+100mm以内; 4.2严格依据土石方施工规范、爆破施工规范施工; 4.3严格把握施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应接受非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性; 4.4渣土外运必需严格依据卫生城市要求接受相应处理措施，保证环 4.5把握施工噪音，严禁扰民，把握爆破，保证周边建筑及他人人身财产的平安; 4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。 五、合同工期 工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同

3、总工期为60日历日。 六、合同价款 6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准; 6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用; 6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、平安文明施工费土石方施工

4、所办理相关手续费用以及合同中明示或示意的全部一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人 6.4土石方工程量计算规章：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方状况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。 6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必需把握在100mm以内，否则视为不合格。 七、竣工验收 工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，

5、在乙方协作的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。 八、付款方式 当工程全部完工并阅历收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。 九、双方责任 9.1甲方责任 9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度把握。 9.1.2向乙方供应必要的地下管线资料。 9.1.3组织对工程的竣工验收。 9.1.4按合同商定准时办清工程结算。 9.1.5按合同商定准时支付工程款。 9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：0020：00)内

6、，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不担当因下雨及其他缘由造成停工、窝工等产生的一切费用。 9.2乙方责任 9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。 9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同商定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。 9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。 9.2.4乙方必需按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。 9.2.5保证文明施工、平安生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的平安教育，消退事故隐患，杜绝一切平安事故的发生

7、。施工过程中所发生的一切平安事故，责任及经济损失全部由乙方担当，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、平安检查，如发觉有不合格的必需立刻整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。 9.2.6乙方严格依据国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。 9.2.7完工后，乙方必需书面报请甲方竣工验收。 9.2.8工程施工中准时形成完整、精确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。 9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。 9.2.10乙

8、方有义务担当甲方托付的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。 9.2.11乙方在施工过程中，如发觉不明管线等，应准时通知甲方，否则后果自负。 9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。 十、违约责任 10.1乙方必需严格依据本合同商定内容如期完成本工程，如乙方无正值理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必需严格依据甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并

9、处代为处理费用同等金额的违约金。 10.3乙方违反9.2.3、9.2.5条规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 10.4乙方必需在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将担当工程总价5的违约金。 10.5乙方违反9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交全部工程技术档案资料，每日担当工程暂定总造价3的违约金。 10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行托付施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。 10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未阅历收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违

10、约金5000元;其次次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方担当。 10.8甲方违反9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。 10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不订正或拖延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。 十一、纠纷处理 本建设工程发生争议，甲方与乙方应准时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。 十二、合同生效及其他 12.1因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲

11、乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。 12.3未尽事宜，经双方协商全都，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 立合同人： 发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话： 承包人： 法定代表人： 联系人： 开户行： 帐号： 联系电话： 年月日： 2023年道路施工合同2 甲方： 乙方： 依照民法典及其它相关法律、法规，遵循公正、自愿、公正、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商全都，特订立本施工承包合同

12、，供双方共同遵守，具体条款商定如下： 一、工称概况 1、工程名称：心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。 2、工程地点：_区心石村15组。 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。 2、工程承包范围： _区心石村15组分支小道污水排水主管道工程管道由甲方负责购买(管道必需为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内。路面混凝土分项工程： 路面管沟部位裂开(裂开至原检查井接口处，总长 50 米)。 挖排水管沟土方。 排水管底铺设砂垫层(厚度8c)。 排水主管道接

13、口安装及找坡(只含人工费，不含材料费)。 检查井砌筑(共1座)。 管沟边、检查井边回填素土夯实。 C30混凝土面层浇筑(5-10厚)。 3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面裂开的工作，因甲方的前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。 4、因道路施工中挖断自来水管的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的更改由甲方负责施工，乙方概不负责。 三、工程计价方式 1、工程量计算依据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为：13000.00元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方担当支付，因未计算在承包单价之中)。 2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不

14、包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按_省_XXXX_年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。 四、工程质量标准 本道路工程的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺当验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料消逝质量问题由甲方负责。 五、合同总价款： 金额(大写：壹万元人民币)。：约13000.00元 六、材料供应 本工程甲乙双方商定的污

15、水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行选购。 七、工程款支付 甲方应先预付6000.00元作为工程预付款，乙方方可开工。在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款7000.00元(此款应由_区心石村委会及15组共同出资及担保)。 八、合同生效 1、本合同于_XXXX_年_月_日于 订立。 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应乐观主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。 4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。 甲方(签字)： 承包人(签字)： 身份证

16、号： 身份证号： 电话： 电话： _XXXX_年_月_日 2023年道路施工合同3 甲方： 乙方： 为了保证道路硬化工程保质保量，如期完工。经甲乙双方协商全都，特签订以下合同。 一、工程名称：_实施项目之道路硬化、健身广场工程 二、工程内容：水泥硬化道路约_m;健身广场约_(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。 三、工期：自20_年 月 日至20_年 月 日，共计 天。 四、合同价款：约为_元整(_.00元) 五、承包方式：乙方包工包料。 六、工程单价及结算方式：水泥硬化路按成品砼面积，每平方米_.00元;铺彩砖每平方_.00元，砌道沿石每延长米_.00元，文化墙(宽_cm，高_

17、m)每延长米_.00元，砼硬化地面每平方米_.00元。施工期间甲方不支付预付款，工程完工甲方支付乙方工程总价的80%，工程验收合格，其余工程款一次付清。 七、施工要求及质量标准： 1、路面宽度为_m，厚度_m。 2、乙方要依据甲方施工要求保质保量，不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。 3、基础要进行碾压整平，施工C20混泥土浇筑。原浆收面，保证路面平整。宽度全都。 4、彩砖铺设前要浇筑_cm厚砼垫层，保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀，高度全都。 八、其它商定事项： 1、工程质量由甲方监督，乙方负责按期完成。 2、甲方关心乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志，确保行人平安。 九

18、、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年道路施工合同4 建设单位： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。 一、工程名称及项目 道路修理工程 二、甲方担当的责任 1、甲方应向乙方供应施工图纸和施工技术规范。 2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工方案通知。 3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定

19、额和实际发生的工程量进行工程结算。 三、乙方担当的责任 1、乙方必需严格按施工图纸和施工技术规范进行施工。 2、施工中所需的一切施工设备自行解决。 3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。 4、一切施工程序及工艺，必需提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。 5、施工中消逝的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。 6、工程所需的.一切材料，必需严格依据规范要求的规格和质量进行选购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。 四、施工时间 工程动工时间为20xx年x月20日到20xx年x月15日， 五、竣工验收与结算 工程竣工后，

20、由甲方组织验收小组进行初验，发觉问题，依据状况进行惩处或令其返工。合格后按合同规定进行结算。 六、承包费用及定额费用 工程总造价：人民币 元整，(￥ 元) 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2023年道路施工合同5 甲方： 乙方： 为了保证道路硬化工程保质保量，如期完工。经甲乙双方协商全都，特签订以下合同。 一、工程名称：XXX实施项目之道路硬化、健身广场工程 二、工程内容：水泥硬化道路约XXm;健身广场约XXX(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。 三、工

21、期：自20xx年 月 日至20xx年 月 日，共计 天。 四、合同价款：约为XX元整(XX.00元) 五、承包方式：乙方包工包料。 六、工程单价及结算方式：水泥硬化路按成品砼面积，每平方米XX.00元;铺彩砖每平方XX.00元，砌道沿石每延长米XX.00元，文化墙(宽XXcm，高XXm)每延长米XX.00元，砼硬化地面每平方米XX.00元。施工期间甲方不支付预付款，工程完工甲方支付乙方工程总价的80%，工程验收合格，其余工程款一次付清。 七、施工要求及质量标准： 1、路面宽度为Xm，厚度XXm。 2、乙方要依据甲方施工要求保质保量，不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。 3、基础要进行碾压整

22、平，施工C20混泥土浇筑。原浆收面，保证路面平整。宽度全都。 4、彩砖铺设前要浇筑XXcm厚砼垫层，保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀，高度全都。 八、其它商定事项： 1、工程质量由甲方监督，乙方负责按期完成。 2、甲方关心乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志，确保行人平安。 九、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2023年道路施工合同6 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关行政法规、

23、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，依据托县地区实际状况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议： 一、 工程概况 工程名称：政协办公楼室内修理改造工程 工程地点：托县政协办公楼 工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖修理;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理 二、合同工期 开 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日 方案竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日 估量合同工期：90天 三、承包方式和合同价款 (一)接受包工包料和总承包形式; (二)合同价款：依据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清

24、剩余70%工程款; (三)具体工程内容：依据甲方按需求现场指定位置项目施工，最终以甲方现场工程签证的.工程量执行结算工程造价。 四、发包人(甲方)责任： 依照合同按时拨付工程进度款。 五、承包人(乙方)责任： 1、 依据合同和工程施工组织设计的要求乐观组织施工; 2、 保质保量完成甲方指定工程项目; 3、遵守施工现场环境管理，平安管理，文明施工管理，创建平安文明施工达标工地。 六、工程质量及验收 1、 乙方在施工中必需支持百年大计、质量第一的方针，严 格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。 2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，

25、未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。 3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必需使用包钢等大厂材料，水泥必需使用正规厂家)。 七、 工程款支付方式 1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70% 八、质量保修 依据国务院1999年建设工程质量管理条例保修的规定负责。 九、违约责任 1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方担当。 2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。 4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，状况严峻的另行议定。 十、其它商定事项： 甲方

26、： 法人代表：(签章) 乙方： 代表人：(签章) 年月日： 2023年道路施工合同7 甲方（托付方）：_ 乙方（承揽方）：_ 经甲、乙方协商全都，乙方承揽位于泰安东岳大街西段道路开口工程项目中的施工：_ 为确保工期、质量，双方协议如下：_ 一、乙方负责泰安东岳大街西段道路开口工程。 二、乙方以自己的设备完成施工。自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应听从甲方支配看法。 三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定。乙方以自己全部的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产平安负全部责任，甲方无权干涉。 四、承揽期

27、限：_自_年4月25日始至_年4月30日止。 五、承揽费用总计：_人民币叁万元整（小写：_30000、00元）； 六、承揽费用支付方式：_合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。 七、质保期：_自竣工验收后保修一年。 八、质量要求：_必需全部达到甲方供应的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率达到95%。 九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方缘由造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。

28、 十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行泰安市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。 十一、乙方必需坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动爱惜和平安生产。 十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。 十三、合同价款调整：_本合同签订后任何一方不得擅自转变合同价款，但有下列状况之一的可作调整：_ 1、自然灾难造成的不行抗力损失。 2、经双方认可的承揽项目数量增减的。 十四、违约责任 1、乙方违反承揽期限，每拖延一日，按合同总价款的担当甲方的经济损

29、失。 2、项目质量达不到验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应担当因此给甲方造成的经济损失，并无权要求甲方支付工程款。 3、甲方未按合同商定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。 十五、验收：_乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关政府单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行担当。 十六、平安：_乙方在完成承揽项目过程中，对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，乙方担当全部善后责任和经济损失。 十七、对于不行抗力给对方造成的危害后果，双方互不担当责任。损害由各方自行担当。 十八、争议解决方法：_协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。十九、合同生效与终止：

30、_本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。 二十、补充协议：_本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。 二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。 甲方：_（盖章）乙方：_（盖章） 经办人：_（签字）经办人：_（签字） _年_月_日_年_月_日 2023年道路施工合同8 非招标厂区道路工程施工合同提要：质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有商定，以双方商定为准 非招标厂区道路工程施工合同 发包方： 合同编号： 承包方： 签订时间：

31、经双方协商全都，达成如下施工合同条款。 一、工程名称： 工程内容： 工程价款： 二、质量标准和验收： 按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有商定，以双方商定为准。 三、承包方对质量负责的条件和期限： 正常使用状况下的损坏由承包方负责，消逝质量问题由承包方免费负责修理，质保期限为 月，承包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。承包方未按时上门的，发包方可另行托付第三方修理，费用从承包方预留的质保金中扣除。 四、工程施工期限： 从 年月 日起 天（日历日）完工，若因工程内容变更经双方协商全都工期可予以调整。 五、工程施工承包方式： 此工程

32、必需按合同附件图纸规定施工，承包方供应材料的，材料进场需经发包方确认后方可进行施工。 六、工程款支付时间： 余款作为质保金一年后支付。 七、工期提前和延误责任： 承包方必需依据本合同工期完成，如延期，每延迟一天按合同总金额的%担当违约责任。如下雨、停水、停电等客观缘由，依据实际状况顺延。 八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。 九、本合同自双方签字盖章之日起生效，本工程合同共 份。 十、其他商定事项： 1、在工程施工中，如承包方发生平安事故，均由承包方负责，同时担当对发包方造成的全部损失。 2、包方必需严格按商定内容

33、施工，不得分包和转包。 甲方： 乙方： 单位地址：z省z市z街道z路 号 单位地址： 授权代表：授权代表： 传真：传真： 电话：电话： 2023年道路施工合同9 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,双方就本施工事项协商全都,订立本合同。 一、工程概况： 道路硬化工程硬化面积约_平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为_万元。 二、合同工期： 工程在_年_月_日前完工。 三、质量要求及奖惩措施： 1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产，文明施工。 2

34、、村内主干线路面按四级大路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。 水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。 施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需接受碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按大路工程水泥混凝土试验规程，不合格材料不得进场施工。 路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。 混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工

35、艺要求。 工程档案资料及试验资料送_村委会一份备查。 3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。 四、工程承包方式： 包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。 五、付款方式： 完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。 六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为： 履约保证金_万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

36、 七、奖罚措施： 1、工程在_年_月_日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。 2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。 3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。 八、平安责任： 1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。 2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险

37、等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。 九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。 十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。 十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,_办公室存档一份。 十二、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点: 本合同双方商定签字盖章后生效。 发包人：(公章) 承包人: 代表： 住宅: 电话: 电话： 日期： 日期： 2023年道路施工合同10 甲方： 乙方： 依据工程建设的需要，甲方

38、将承建的_的劳务施工托付给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺当进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，依据中华人民共和国民法典及有关法律、法规、结合本工程具体状况，经双方协商达成全都，签订本合同并共同遵守。 一、劳务分包人资质状况 身份证号码：_住址：_ 二、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点：甲方原有住宅院内 3.承包范围：土建、装饰、水电包工包料; 三、使用的标准和适用法律： 1.运用法律法规：中华人民共和国民法典。 2.运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。 四、甲乙双方责任和义务： 1.乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上

39、岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应听从甲方对于工程范围的统一管理。 2.甲方对入场工人进行技术交底、平安交底并执行三级教育卡制度。 3.甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的协作，以确保施工顺当进行直至完成。 4.乙方必需听从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。 5.乙方应严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫

40、等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用完;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 6.乙方必需依据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位; 7.妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。 8.甲方按时支付工资后，乙方必需按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权赐予经济惩处，直至终止合同。 9.乙方人员假如违反以上商定的，甲方有权赐予相应的经济惩处，直至解除合同

41、。 五、施工平安及文明施工管理; 1.遵守甲方的各项规章制度，听从甲方的统一支配管理，按甲方规划支配指定的地点、位臵进行材料堆放，保持施工场地整齐、道路畅通。 2.施工人员进入现场必需正确戴好平安帽，做到平安文明施工。 3.做好施工现场文明管理，进行材料分类堆码整齐，做到工完场清料尽。 4.施工期间乙方必需实行严格的施工平安措施，由于乙方违章操作造成的平安事故均由乙方自行负责，由于甲方指挥失误和不行抗力因素造成的平安事故由甲方负责一切费用。 5.乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生爱惜、平安生产以及现场防火等管理规定，接受安检、城监的检查监督，如因乙方缘由造成违章大事，由乙方负责解决。 6.乙方人员假如违反平安文明施工管理制度的，甲方有权赐予相应的经济惩处。 六、工期要求： 按甲方规定时间组织足够的劳动力