清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育.pptx

《清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育.pptx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、清华大学附中体育馆清华大学附中体育馆及宿舍楼及宿舍楼工程工程“12.2912.29”筏板基础钢筋体系筏板基础钢筋体系坍塌坍塌案例教育会案例教育会一、事故概况一、事故概况 20142014年年1212月月2929日日8 8时时2020分许，在北京市海淀区分许，在北京市海淀区清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程工地，作清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程工地，作业人员在基坑内绑扎钢筋过程中，筏板基础钢筋业人员在基坑内绑扎钢筋过程中，筏板基础钢筋体系发生坍塌，造成体系发生坍塌，造成1010人死亡、人死亡、4 4人受伤。人受伤。二、现场勘验情况二、现场勘验情况事发部位位于基坑事发部位位于基坑3 3标段，深

2、约标段，深约1313米、宽约米、宽约42.242.2米、长约米、长约58.358.3米。底板为平板式筏板基础，上下两层双排双向钢筋米。底板为平板式筏板基础，上下两层双排双向钢筋网，上层钢筋网用马凳支承。事发前，已经完成基坑南侧网，上层钢筋网用马凳支承。事发前，已经完成基坑南侧1 1、2 2两段筏板基础浇筑，以及两段筏板基础浇筑，以及3 3段下层钢筋的绑扎、马凳段下层钢筋的绑扎、马凳安放、上层钢筋的铺设等工作；马凳采用直径安放、上层钢筋的铺设等工作；马凳采用直径25mm25mm或或28mm28mm的带肋钢筋焊制，安放间距为的带肋钢筋焊制，安放间距为0.90.9至至2.12.1米；马凳横梁与基米；

3、马凳横梁与基础底板上层钢筋网大多数未固定；马凳脚筋与基础底板下础底板上层钢筋网大多数未固定；马凳脚筋与基础底板下层钢筋网少数未固定；上层钢筋网上多处存有堆放钢筋物层钢筋网少数未固定；上层钢筋网上多处存有堆放钢筋物料的现象。事发时，上层钢筋整体向东侧位移并坍塌，坍料的现象。事发时，上层钢筋整体向东侧位移并坍塌，坍塌面积塌面积20002000余平方米余平方米。三三、事故性质及原因、事故性质及原因 属责任事故，具体见下：属责任事故，具体见下：（一）直接原因一）直接原因 未按照方案要求堆放物料、制作和布置马凳，马凳与钢筋未形成完整的结构未按照方案要求堆放物料、制作和布置马凳，马凳与钢筋未形成完整的结构

4、体系，致使基础底板钢筋整体坍塌，是导致事故发生的直接原因。体系，致使基础底板钢筋整体坍塌，是导致事故发生的直接原因。国家建筑工程质量监督检验中心对照施工组织设计和钢筋施工方案国家建筑工程质量监督检验中心对照施工组织设计和钢筋施工方案的要求，对现场筏板基础钢筋体系的施工情况开展了全面分析，确定该起事故的的要求，对现场筏板基础钢筋体系的施工情况开展了全面分析，确定该起事故的技术原因为：技术原因为：1.1.未按照方案要求堆放物料。施工时违反钢筋施工方案第未按照方案要求堆放物料。施工时违反钢筋施工方案第7.77.7条规定，将条规定，将整捆钢筋物料直接堆放在上层钢筋网上，施工现场堆料过多，且局部过于集中

5、，整捆钢筋物料直接堆放在上层钢筋网上，施工现场堆料过多，且局部过于集中，导致马凳立筋失稳，产生过大的水平位移，进而引起立筋上、下焊接处断裂，致导致马凳立筋失稳，产生过大的水平位移，进而引起立筋上、下焊接处断裂，致使基础底板钢筋整体坍塌。使基础底板钢筋整体坍塌。2.2.未按照方案要求制作和布置马凳，导致马凳承载力下降。现场制作的马凳未按照方案要求制作和布置马凳，导致马凳承载力下降。现场制作的马凳所用钢筋直径从钢筋施工方案要求的所用钢筋直径从钢筋施工方案要求的32mm32mm减小至减小至25mm25mm或或28mm28mm；现场马凳布置；现场马凳布置间距为间距为0.9m0.9m2.1m2.1m，与

6、钢筋施工方案要求的，与钢筋施工方案要求的1m1m严重不符，且布置不均、平均严重不符，且布置不均、平均间距过大；马凳立筋上、下端焊接欠饱满。间距过大；马凳立筋上、下端焊接欠饱满。3.3.马凳及马凳间无有效的支撑，马凳与基础底板上、下层钢筋网未形成完整马凳及马凳间无有效的支撑，马凳与基础底板上、下层钢筋网未形成完整的结构体系，抗侧移能力很差，不能承担过多的堆料载荷。的结构体系，抗侧移能力很差，不能承担过多的堆料载荷。三三、事故性质及原因、事故性质及原因（二）间接原因（二）间接原因 施工现场管理缺失、备案项目经理长期不在岗、专职安全员配备不足、经营施工现场管理缺失、备案项目经理长期不在岗、专职安全员

7、配备不足、经营管理混乱、项目监理不到位是导致事故发生的间接原因。管理混乱、项目监理不到位是导致事故发生的间接原因。1.1.施工现场管理缺失。一是技术交底缺失，未按照要求对作业人员实施钢筋施工现场管理缺失。一是技术交底缺失，未按照要求对作业人员实施钢筋作业的技术交底工作，致使作业人员未按照方案施工作业，擅自减小马凳钢筋直作业的技术交底工作，致使作业人员未按照方案施工作业，擅自减小马凳钢筋直径、随意增大马凳间距，降低了马凳的承载能力。二是安全培训教育不到位，未径、随意增大马凳间距，降低了马凳的承载能力。二是安全培训教育不到位，未按照要求对全员实施安全培训教育，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作

8、按照要求对全员实施安全培训教育，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作业的现象。三是对劳务分包单位管理不到位，未及时发现其为抢赶工期、盲目吊业的现象。三是对劳务分包单位管理不到位，未及时发现其为抢赶工期、盲目吊运钢筋材料集中码放在上层钢筋网上的隐患，导致载荷集中。运钢筋材料集中码放在上层钢筋网上的隐患，导致载荷集中。2.2.备案项目经理长期不在岗、专职安全员配备不足。一是建工一建公司对项备案项目经理长期不在岗、专职安全员配备不足。一是建工一建公司对项目部项目经理统一调配和协调管理不到位，明知备案项目经理无法到现场履行职目部项目经理统一调配和协调管理不到位，明知备案项目经理无法到现场履行职责，仍

9、未及时履行相应的变更手续，致使备案的项目经理长期未到岗履职；清华责，仍未及时履行相应的变更手续，致使备案的项目经理长期未到岗履职；清华大学发现备案项目经理长期不到岗的行为后，也未及时督促整改。二是未按照相大学发现备案项目经理长期不到岗的行为后，也未及时督促整改。二是未按照相关规定配备关规定配备2 2名以上专职安全生产管理人员名以上专职安全生产管理人员。三三、事故性质及原因、事故性质及原因（二）间接原因（二）间接原因 3.3.经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一

10、建公司涉嫌允许杨泽中以本企程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和能力的杨泽中成为项目实际负责人，业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和能力的杨泽中成为项目实际负责人，客观上导致出现施工现场缺乏有专业知识和能力的人员统一管理、项目部管理混客观上导致出现施工现场缺乏有专业知识和能力的人员统一管理、项目部管理混乱的局面。乱的局面。4.4.监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故发生后，伪造了针对此问题下发的发生后，伪造了针对此问题下发的监理

11、通知监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理。二是对钢筋施工作业现场监理不到位，未及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案要求施工作业的违规行不到位，未及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案要求施工作业的违规行为。三是对项目部安全技术交底和安全培训教育工作监理不到位，致使施工单位为。三是对项目部安全技术交底和安全培训教育工作监理不到位，致使施工单位使用未经培训的人员实施钢筋作业。使用未经培训的人员实施钢筋作业。5.5.行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业监管部门，负责该工程的质量安全监督工作。该单位未

12、认真履行行政监管职行业监管部门，负责该工程的质量安全监督工作。该单位未认真履行行政监管职责，未按照责，未按照A A栋体育馆等栋体育馆等3 3项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽查计划查计划规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在20142014年年1010月月1515日对该工程开日对该工程开展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法计划规定的其他展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法计划规定的其他内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委提供了内容，

13、其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委提供了虚假的监督执法材料。虚假的监督执法材料。三、事故性质及原因三、事故性质及原因（二）间接原因（二）间接原因 3.3.经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和能力的杨泽中成为项目实际负责人，业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和能力的杨泽中成为项目实际负责人，客观上导致

14、出现施工现场缺乏有专业知识和能力的人员统一管理、项目部管理混客观上导致出现施工现场缺乏有专业知识和能力的人员统一管理、项目部管理混乱的局面。乱的局面。4.4.监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故发生后，伪造了针对此问题下发的发生后，伪造了针对此问题下发的监理通知监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理。二是对钢筋施工作业现场监理不到位，未及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案要求施工作业的违规行不到位，未及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案要求施工作业的违规行为。三是对项目部安全技术交底和安全培训教育

15、工作监理不到位，致使施工单位为。三是对项目部安全技术交底和安全培训教育工作监理不到位，致使施工单位使用未经培训的人员实施钢筋作业。使用未经培训的人员实施钢筋作业。5.5.行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业监管部门，负责该工程的质量安全监督工作。该单位未认真履行行政监管职行业监管部门，负责该工程的质量安全监督工作。该单位未认真履行行政监管职责，未按照责，未按照A A栋体育馆等栋体育馆等3 3项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽查计划查计划规定的

16、检查次数、内容实施监督检查，仅在规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在20142014年年1010月月1515日对该工程开日对该工程开展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法计划规定的其他展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法计划规定的其他内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委提供了内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委提供了虚假的监督执法材料。虚假的监督执法材料。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果1 1 法院法院根据相关的事实及证据认定被告人杨泽中、王京立、王英根据相关的事实及证据认定被告人杨

17、泽中、王京立、王英雄、曹晓凯、荆鑫、张换丰、张焕良、赵金海、田勇只、李雷、李雄、曹晓凯、荆鑫、张换丰、张焕良、赵金海、田勇只、李雷、李成才、郝维民、张明伟、田克军、耿文彪在生产、作业中违反有关成才、郝维民、张明伟、田克军、耿文彪在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，情节特别恶劣，其行为安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，情节特别恶劣，其行为均已触犯了均已触犯了中华人民共和国刑法中华人民共和国刑法第一百三十四条第一款之规定，第一百三十四条第一款之规定，构成重大责任事故罪。构成重大责任事故罪。公诉机关指控十五名被告人犯罪的事实清楚，公诉机关指控十五名被告人犯罪的事实清楚，证

18、据确实充分。根据本案各被告人的认罪态度，同时考虑被告人杨证据确实充分。根据本案各被告人的认罪态度，同时考虑被告人杨泽中、王京立、王英雄有揭发他人犯罪并经查证属实的立功表现；泽中、王京立、王英雄有揭发他人犯罪并经查证属实的立功表现；案发后被害人的经济损失已经客观上得以赔偿案发后被害人的经济损失已经客观上得以赔偿。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果2 21 1、被告人杨泽中被告人杨泽中（北京建工一公司北京建工一公司，清华附中工程项目实际负责清华附中工程项目实际负责人兼商务人兼商务经理，项目经理，项目实际负责人兼商务经理，负责项目材料采购、实际负责人兼商务经理，负责项目材料采购、内部承

19、包和经济分配内部承包和经济分配。）。）有期徒刑有期徒刑6 6年年；判决判决原因：杨泽中在清华附中项目施工过程中未履行安全生产的原因：杨泽中在清华附中项目施工过程中未履行安全生产的管理职责，导致施工现场安全员数量不足、现场安全措施不够，管理职责，导致施工现场安全员数量不足、现场安全措施不够，未消除劳务分包单位盲目吊运钢筋且集中码放的安全事故隐患，未消除劳务分包单位盲目吊运钢筋且集中码放的安全事故隐患，未督促检查安全生产工作。未督促检查安全生产工作。2 2、被告人、被告人被告人王京立被告人王京立（北京建工一公司，（北京建工一公司，清华附中工程项目部清华附中工程项目部执行执行经理，负责经理，负责项目

20、生产、安全、质量等工作项目生产、安全、质量等工作。）。）有期徒刑有期徒刑4 4年年6 6个月个月；判决原因判决原因：对：对筏板基础钢筋体系施工现场安全管理、安全技术交筏板基础钢筋体系施工现场安全管理、安全技术交底、安全培训教育、安全员配备不足等情况监督检查不到位；未底、安全培训教育、安全员配备不足等情况监督检查不到位；未及时消除施工现场作业人员违反及时消除施工现场作业人员违反钢筋施工方案钢筋施工方案施工、盲目吊施工、盲目吊运码放钢筋的安全隐患，对事故发生负有直接管理责任。运码放钢筋的安全隐患，对事故发生负有直接管理责任。20152015年年2 2月月6 6日，海淀区人民检察院以涉嫌重大责任事故

21、罪批准逮捕日，海淀区人民检察院以涉嫌重大责任事故罪批准逮捕。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果3 33 3、被告人王英雄被告人王英雄（北京建工一公司北京建工一公司，清华附中，清华附中工程项目部生工程项目部生产产经理，经理，负责项目生产、安全工作负责项目生产、安全工作。）。）有期徒刑有期徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决判决原因原因：对：对筏板基础钢筋体系施工现场作业人员违反筏板基础钢筋体系施工现场作业人员违反钢筋施钢筋施工方案工方案制作、安放马凳的行为监督检查不力；未督促落实钢筋制作、安放马凳的行为监督检查不力；未督促落实钢筋作业安全技术交底工作，对事故发生负有直接管理责任。作

22、业安全技术交底工作，对事故发生负有直接管理责任。4 4、被告人曹晓凯被告人曹晓凯（北京建工一公司，清华附中（北京建工一公司，清华附中工程项目部工程项目部技术技术负责人，负责负责人，负责项目施工现场作业方案制定、安全技术交项目施工现场作业方案制定、安全技术交底工作。）有期徒刑底工作。）有期徒刑4 4年；年；判决原因判决原因：未：未安排项目部人员对作业人员实施钢筋作业的安全技安排项目部人员对作业人员实施钢筋作业的安全技术交底，导致作业人员盲目在上层钢筋网上大量码放钢筋物料、术交底，导致作业人员盲目在上层钢筋网上大量码放钢筋物料、现场马凳的制作和安放不符合方案要求，对事故发生负有直接管现场马凳的制作

23、和安放不符合方案要求，对事故发生负有直接管理责任。理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果4 45 5、被告人荆鑫被告人荆鑫（北京建工一公司北京建工一公司，清华附中工程项目，清华附中工程项目部施部施工工员）有期徒刑员）有期徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决原因判决原因：公诉人：公诉人指出并非像其所述仅在工地打杂，就连钢筋施指出并非像其所述仅在工地打杂，就连钢筋施工方案，也是由其负责编写的。在公诉人出具的相关证据及证人工方案，也是由其负责编写的。在公诉人出具的相关证据及证人证言显示，荆鑫所在的工程部负责现场施工管理，发现实际施工证言显示，荆鑫所在的工程部负责现场施工管理，发现实

24、际施工与图纸不符的，应当进行纠正，不过其并未按相关要求履行应尽与图纸不符的，应当进行纠正，不过其并未按相关要求履行应尽职责。职责。6 6、被告人张换丰（安阳诚成劳务公司法定代表人，负责公被告人张换丰（安阳诚成劳务公司法定代表人，负责公司全面工作。）有期徒刑司全面工作。）有期徒刑6 6年年；判决原因判决原因：以参股和内部承包的形式委派劳务队长张焕良负责劳以参股和内部承包的形式委派劳务队长张焕良负责劳务作业管理，未对工程项目实施安全管理；未对项目实施安全检务作业管理，未对工程项目实施安全管理；未对项目实施安全检查，未及时发现劳务作业人员在无安全技术交底的情况下，盲目查，未及时发现劳务作业人员在无安

25、全技术交底的情况下，盲目组织实施筏板基础钢筋的施工作业行为；未组织对该项目作业人组织实施筏板基础钢筋的施工作业行为；未组织对该项目作业人员的安全培训教育，对事故发生负有直接管理责任员的安全培训教育，对事故发生负有直接管理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果5 57 7、被告人张焕良（安阳诚成劳务公司队长，全面负责该项目现场被告人张焕良（安阳诚成劳务公司队长，全面负责该项目现场劳务作业。）有期徒刑劳务作业。）有期徒刑4 4年年6 6个月；个月；判决判决原因原因：违规与杨泽中签订扩大劳务分包合同，计取辅料和周违规与杨泽中签订扩大劳务分包合同，计取辅料和周转性材料费；对筏板基础钢筋

26、体系作业现场安全管理缺失，在未转性材料费；对筏板基础钢筋体系作业现场安全管理缺失，在未接受钢筋施工方案技术交底的情况下，盲目组织作业人员吊接受钢筋施工方案技术交底的情况下，盲目组织作业人员吊运钢筋物料和绑扎作业，致使作业现场物料码放、马凳制作和安运钢筋物料和绑扎作业，致使作业现场物料码放、马凳制作和安放间距不符合钢筋施工方案要求，导致施工现场堆料过多，放间距不符合钢筋施工方案要求，导致施工现场堆料过多，且局部集中，对事故发生负有直接责任且局部集中，对事故发生负有直接责任。8 8、被告人赵金海（安阳诚成劳务公司技术被告人赵金海（安阳诚成劳务公司技术负责人（在项目负责人（在项目上），上），负责劳务

27、技术工作。）有期徒刑负责劳务技术工作。）有期徒刑4 4年年；判决原因判决原因：在未接受在未接受钢筋施工方案钢筋施工方案交底和技术交底的情况下，交底和技术交底的情况下，盲目指导筏板基础钢筋绑扎作业，导致现场马凳制作和码放间距盲目指导筏板基础钢筋绑扎作业，导致现场马凳制作和码放间距均不符合要求，对事故发生负有直接责任。均不符合要求，对事故发生负有直接责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果6 69 9、被告人田勇被告人田勇（安阳诚成劳务安阳诚成劳务公司，项目钢筋公司，项目钢筋工工长）有期工工长）有期徒刑徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决判决原因原因：在：在明知没有安全技术交底的情况

28、下，未经审批填明知没有安全技术交底的情况下，未经审批填写钢筋翻样配料单写钢筋翻样配料单，确定使用确定使用25mm25mm或或28mm28mm钢筋制作马钢筋制作马凳，致凳，致使使马凳规格与马凳规格与钢筋施工方案钢筋施工方案中规定不符。中规定不符。1010、被告人李雷（安阳诚成劳务被告人李雷（安阳诚成劳务公司，项目钢筋公司，项目钢筋班长，负责班长，负责马凳加工、现场钢筋绑扎作业。）有期徒刑马凳加工、现场钢筋绑扎作业。）有期徒刑3 3年年；判决原因判决原因：在：在未接受技术交底、不清楚未接受技术交底、不清楚钢筋施工方案钢筋施工方案内内容的情况下，盲目加工制作马容的情况下，盲目加工制作马凳凳（法院：盲

29、目（法院：盲目安排被告人李安排被告人李成才吊运钢筋成才吊运钢筋。）。）；在事发前一日晚上放任现场作业人员将在事发前一日晚上放任现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方，导致局部堆料过大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方，导致局部堆料过于集中，对事故发生负有直接责任于集中，对事故发生负有直接责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果7 71111、被告人李成才（安阳诚成劳务被告人李成才（安阳诚成劳务公司，项目钢筋组长，公司，项目钢筋组长，负负责组织现场钢筋吊装、绑扎作业责组织现场钢筋吊装、绑扎作业。）。）有期徒刑有期徒刑3 3年；年；判决判决原因原因：在：在未接受未接受钢筋

30、施工方案钢筋施工方案安全技术交底的情况安全技术交底的情况下，指挥现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋下，指挥现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方；事发当天仍安排钢筋吊装作业，导致局部堆料过于网上方；事发当天仍安排钢筋吊装作业，导致局部堆料过于集中，对事故发生负有直接责任集中，对事故发生负有直接责任。1212、被告人郝维民（北京华清技科公司副总经理兼该项目总被告人郝维民（北京华清技科公司副总经理兼该项目总监理工程师，负责项目监理全面工作。）有期徒刑监理工程师，负责项目监理全面工作。）有期徒刑5 5年年；判决原因判决原因：对：对项目安全管理混乱的情况监督检查不到位，未项目安全

31、管理混乱的情况监督检查不到位，未组织安排审查劳务分包合同、钢筋施工的技术交底和专职安组织安排审查劳务分包合同、钢筋施工的技术交底和专职安全员配备等工作；对施工单位长期未按照方案实施筏板基础全员配备等工作；对施工单位长期未按照方案实施筏板基础钢筋作业的行为监督检查不到位；明知备案项目经理长期不钢筋作业的行为监督检查不到位；明知备案项目经理长期不在岗的情况，仍未按照职责签发监理指令，对事故发生负有在岗的情况，仍未按照职责签发监理指令，对事故发生负有直接监理责任。直接监理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果8 81313、被告人张明伟（清华附中工程项目执行总监，负责项目现场、被告人

32、张明伟（清华附中工程项目执行总监，负责项目现场监理工作。）有期徒刑监理工作。）有期徒刑4 4年年6 6个月；个月；判决原因：接受总包单位项目部和专业分包单位的吃请，履行安判决原因：接受总包单位项目部和专业分包单位的吃请，履行安全监理职责不到位，对项目经理长期未到岗履职、专职安全员数全监理职责不到位，对项目经理长期未到岗履职、专职安全员数量配备不足、施工现场量配备不足、施工现场钢筋施工方案钢筋施工方案未交底、作业人员未接未交底、作业人员未接受安全培训教育、盲目制作并安放马凳的施工行为监督检查不到受安全培训教育、盲目制作并安放马凳的施工行为监督检查不到位，对事故发生负有直接监理责任。事故发生后，伪

33、造了针对项位，对事故发生负有直接监理责任。事故发生后，伪造了针对项目经理长期不在岗问题下发的监理指令目经理长期不在岗问题下发的监理指令。对对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控。1414、被告人田克军（清华附中工程项目土建兼安全监理工程被告人田克军（清华附中工程项目土建兼安全监理工程师，具体负责现场土建施工及安全管理的监理工作。）有期师，具体负责现场土建施工及安全管理的监理工作。）有期徒刑徒刑4 4年年；判决原因判决原因：对：对施工现场施工现场钢筋施工方案钢筋施工方案未交底、作业人员未交底、作业

34、人员盲目制作并安放马凳、吊运钢筋物料的施工行为检查巡视不盲目制作并安放马凳、吊运钢筋物料的施工行为检查巡视不到位到位，对对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物料日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控的事实监管失控。对。对事故发生负有直接监理责任。事故发生负有直接监理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果9 91515、被告人耿文彪（土建监理工被告人耿文彪（土建监理工程师）有期徒刑程师）有期徒刑3 3年缓刑年缓刑3 3年。年。判决原因判决原因：对：对作业人员长期未按照作业人员长期未按照方案实施阀板基础钢筋作业的行为方案实施阀板基础钢筋

35、作业的行为巡视检查不到位巡视检查不到位。对。对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控。料的事实监管失控。五五、本次事故行政处罚、本次事故行政处罚1 11 1、建市罚字、建市罚字201540201540号号京京建工一建工程建设有限公司：建工一建工程建设有限公司：根据根据清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程“12.29”12.29”筏板基础钢筋体系筏板基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告坍塌重大生产安全事故调查报告认定，你公司作为该工程的施工总承包单位，认定，你公司作为该工程的施工

36、总承包单位，存在允许非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为，允许杨泽中以内部承存在允许非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为，允许杨泽中以内部承包形式承揽清华附中工程项目，致使项目部安全管理混乱；未严格落实安全责任，包形式承揽清华附中工程项目，致使项目部安全管理混乱；未严格落实安全责任，对项目安全生产工作管理不到位，未就筏板基础钢筋施工向作业对项目安全生产工作管理不到位，未就筏板基础钢筋施工向作业人员人员北北进行进行技术技术交底交底 ；部分作业人员未经安全培训教育即上岗作业；未按照要求配备相应的专；部分作业人员未经安全培训教育即上岗作业；未按照要求配备相应的专职安全员；对施工现场监督检

37、查不到位，未及时发现作业人员违反施工方案要求职安全员；对施工现场监督检查不到位，未及时发现作业人员违反施工方案要求施工作业和盲目吊运钢筋材料集中码放在上排钢筋网上导致载荷过大的安全隐患。施工作业和盲目吊运钢筋材料集中码放在上排钢筋网上导致载荷过大的安全隐患。上述行为是导致事故发生的主要原因。你公司的行为违反了上述行为是导致事故发生的主要原因。你公司的行为违反了中华人民共和国安中华人民共和国安全生产法全生产法第二十五条、第四十一条，第二十五条、第四十一条，建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例第二十三、第二十三、第二十四条、第三十七条，第二十四条、第三十七条，建设工程质量管理条例建设工

38、程质量管理条例第二十八条的规定，对事第二十八条的规定，对事故负有主要责任。依据故负有主要责任。依据中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑法七十一条的规定，我部决定给七十一条的规定，我部决定给予你公司吊销房屋建筑工程施工总承包一级资质的行政处罚予你公司吊销房屋建筑工程施工总承包一级资质的行政处罚。中华人民共和国中华人民共和国住房和城乡住房和城乡建设部建设部 20152015年年1010月月2929日日 五五、本次事故行政处罚、本次事故行政处罚2 22 2、韩宝元，清华附中工程项目部安全员。未对现场钢筋作业人员韩宝元，清华附中工程项目部安全员。未对现场钢筋作业人员全部实施安全培训教育；对施工现场未

39、按照方案施工、未开展安全部实施安全培训教育；对施工现场未按照方案施工、未开展安全技术交底工作检查不到位；未通过检查发现作业人员盲目吊运全技术交底工作检查不到位；未通过检查发现作业人员盲目吊运并堆放大量钢筋物料的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。并堆放大量钢筋物料的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。依据安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定第依据安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定第1212条第条第1 1项的规定，责成建工一建公司给予其开除处分。项的规定，责成建工一建公司给予其开除处分。六、相关法律知识六、相关法律知识1 11 1、刑法刑法第一百三十四条第一百三十四条【重大责任事故

40、罪重大责任事故罪】在在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。三年以上七年以下有期徒刑。违反违反安全管理规定，是以管理制度的客观存在为前提的。一般而言这种管理安全管理规定，是以管理制度的客观存在为前提的。一般而言这种管理规定应当包括三种情况：规定应当包括三种情况：一是国家颁布的各类有关安全生产的法律、法规；一是国家颁布的各类有关安全生产的法律、法规；二是企业、

41、事业单位及其上级管理机关制定的反映安全生产客观规律并涉及二是企业、事业单位及其上级管理机关制定的反映安全生产客观规律并涉及工艺技术、生产操作、技术监督、劳动保护、安全管理等方面的规程、规章、工艺技术、生产操作、技术监督、劳动保护、安全管理等方面的规程、规章、章程、条例、办法和制度及不同的单位按照各自的特点所作的有关规定；章程、条例、办法和制度及不同的单位按照各自的特点所作的有关规定；三是该类生产、作业过程中虽无明文规定但却反映了生产、科研、设计、施三是该类生产、作业过程中虽无明文规定但却反映了生产、科研、设计、施工中安全操作的客观规律，已为人所公认的操作习惯和惯例等。三年以上七工中安全操作的客

42、观规律，已为人所公认的操作习惯和惯例等。三年以上七年以下有期徒刑年以下有期徒刑。六、相关法律知识六、相关法律知识2 22 2、重大劳动安全事故罪、重大劳动安全事故罪我国我国刑法刑法第第135135条规定：条规定：“工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑

43、或者拘役；情节特别恶劣的，处三年对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。以上七年以下有期徒刑。”本罪与重大责任事故罪的区别。两罪均为过失犯罪，其最主要的区别在于：本罪与重大责任事故罪的区别。两罪均为过失犯罪，其最主要的区别在于：（一）客观方面，本罪必须具备对事故隐患不采取措施的行为，且这种事故（一）客观方面，本罪必须具备对事故隐患不采取措施的行为，且这种事故隐患是不符合国家有关劳动安全的规定造成的，而重大责任事故罪主要是企隐患是不符合国家有关劳动安全的规定造成的，而重大责任事故罪主要是企事业单位职工不服从管理，违反规章制度，或者企事业单位管理人员

44、强令工事业单位职工不服从管理，违反规章制度，或者企事业单位管理人员强令工人违章冒险作业的行为。人违章冒险作业的行为。（二）本罪是单位犯罪，个人作为单位的负责者承担责任；而重大责任事故（二）本罪是单位犯罪，个人作为单位的负责者承担责任；而重大责任事故罪是个人犯罪，由本人直接承担责任。罪是个人犯罪，由本人直接承担责任。六、相关法律知识六、相关法律知识3 33 3、工程、工程重大安全事故重大安全事故罪罪刑法刑法第一百三十七第一百三十七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，反国家规定

45、，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金以下有期徒刑，并处罚金。与重大与重大责任事故罪的界限责任事故罪的界限两者两者都是过失犯罪，都以法定的严重后果作为构成犯罪的必备条件，但两者都是过失犯罪，都以法定的严重后果作为构成犯罪的必备条件，但两者具有明显区别。具有明显区别。（1 1）犯罪主体不同。工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、）犯罪主体不同。工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单

46、位，属于单位犯罪；重大责任事故罪的主体是工厂、施工单位、工程监理单位，属于单位犯罪；重大责任事故罪的主体是工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，属于自然人犯罪。矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，属于自然人犯罪。（2 2）客观方面的表现不同。工程重大安全事故罪在客观方面表现为违反国家）客观方面的表现不同。工程重大安全事故罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为；重大责任事故罪则表规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为；重大责任事故罪则表现为不服从管理、违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大现为不服从管理、违反规

47、章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。六、相关法律知识六、相关法律知识4 44 4、法释法释201520152222号号最高人民法院最高人民法院、最高人民检察院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释若干问题的解释、危害生产安全犯罪典型案例、危害生产安全犯罪典型案例 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释若干问题的解释已于已于20152015年年1111

48、月月9 9日由最高人民法院审判委员会第日由最高人民法院审判委员会第16651665次会次会议、议、20152015年年1212月月9 9日由最高人民检察院第十二届检察委员会第日由最高人民检察院第十二届检察委员会第4444次会议通过，次会议通过，现予公布，自现予公布，自20152015年年1212月月1616日起施行。日起施行。最高人民法院最高人民法院 最高人民检察院最高人民检察院 20152015年年1212月月1414日日第六条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第六条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、

49、第一百三十九条规定的行为，因而第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果造成严重后果”或者或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形（三

50、）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。六、相关法律知识六、相关法律知识5 5第七条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第七条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，对相关责任人员，处三年以上七年以发生安全事故，具有下列情形之一的，对相关责任人员，处三年以上七年以下有期徒刑下有期徒刑：（一）造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任的（一）造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负