内装修工程标准合同（16份范本）.docx

《内装修工程标准合同（16份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内装修工程标准合同（16份范本）.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内装修工程标准合同（16份范本）【第1篇】室内装修工程承包合同 一、概况及要求 1、装饰施工地点： 2、装饰施工内容： 3、总价款：按实际面积结算，具体如下： (1)包轻工，单价每平方_元，包含(卫生间里墙面砖，地面砖，马赛克，淋浴区挡水槽，大理石，填缝，清洁)。 (2)施工过程中甲方提供一处电源箱，从电源箱到具体施工地点的电线乙方自备。吊顶过程中使用的移动脚手架或梯子由乙方自备。 4、甲方对装饰质量要求： (1)装饰质量达到国家相关标准，且必须通过政府相关部门的验收合格; (2)装饰效果要求以甲方提供的装饰施工图，效果图要求为准; (3)按照甲方所规定的装饰时间完工并顺利通过验收; 二、材料

2、供应 甲方提供的材料由甲方按时提供到施工工地，乙方负责将材料搬运至具体施工点位，乙方所产生的垃圾自行清洁干净。 三、工程质量及验收 1、本工程执行建筑装饰工程技术规程、装饰装修验收标准_市建设行政主管部门制度的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由甲方设计施工图。 3、由于乙方原因造成事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 5、工程验收。工程验收

3、以政府相关部门的验收合格为准。 四、工程价款及结算 1、工程款付款方式如下： 按工程进度付款_%，工程完工(验收合格)后，付_%，剩余_%质保金，从工程验收合格后年底内付清。 五、违约责任 1、由于甲方原因或者其他施工工种原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。 2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按_元天向甲方支付违约金。 3、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，并赔付甲方相应违约金为工程款的_%。且甲方有权不支付后续工程款。 4、如乙方中途违约除退还甲方支付的贷款外，并赔偿总工程款30%的相应违约金。 5、乙方在施工过程中因乙方原因造成人身、财产损失，由乙方负一切责任

4、，与甲方无涉。 六、纠纷处理方式 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，协商不成，可以向_人民法院提起诉讼。 七、合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方违反合同约定的，守约方除有权要求违约方承违约责任外，可单方立即终止本合同。 2、施工过程中任何一方提出中出合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为合同解除。 3、施工过程中，乙方应当配合其他工种施工，服从甲方安排。 八、其他约定 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 本协议自双方签字盖章之日期生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字

5、)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 室内装修工程承包合同 甲方： 乙方： 现甲方将_街_号_室内装修工程委托乙方承建，经双方协商，确定如下工程承包合同，双方共同遵守执行。本合同按总价民法典计算，如有增减工程量，按预算价进行单价法计算，如该项目没有预算价，则双方友好协商商定。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程承包范围及内容(具体预算附后面)： 室内泥水工程(墙体结构改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水电电位修改工程(包括洁具安装等)、油漆工程、门窗工程工程。 四、质量及验收标准： 工程质量达到国家现行的高级建筑装饰工程施工及验收规范所规定的合格标准。

6、五、工期： 本工程之签订合同日起计算，计算工期为_天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。 六、付款方式： 开工日支付整个工程款30%，在工程进度达到50%左右时付整个工程款的80%，整个工程完工并经验收后付完整个工程款。 七、甲方责任： 提供施工水、电源供乙方使用。 八、乙方责任： (1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏，乙方负责修复原貌。 (2)遵守甲方物业管理的规定，确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的，由乙方负责赔偿甲方损失金额 (3)确保施工安全，装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题，由

7、乙方负全责。 九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 十、本合同经双方签名后生效，保修期按国家规定时间(_年)。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。 十 一、合同未尽事宜，以住宅室内装饰装修管理办法为准，双方另行友好协商补充。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 装修合同承包范本简单版 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依照民法典及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、 工程概况及承包方式 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程承包方式：包工包料 4、 工

8、程概况：建筑面积 平方米。 二、 工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、 工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为： 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准) 四、 工程期限 工程开工日期：_年_月_日 工程竣工日期：年_月_日 五、 质量要求 按国家建设部行业标准g7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为_年，终身维修。 六、 付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙

9、方工程款总造价的 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。 七、双方责任 1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、 本工程

10、报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、 其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。 甲方单位名称： 乙方单位名称： (盖公章) (盖公章) _年_月_日 【第14篇】室内装修工程施工招标书

11、我单位拟新建_大厦室内装修工程，为确保工程质量、安全，提高经济效益，本着公开、公正、公平竞争的原则，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法等有关规定，并报经市计委批准，该工程项目拟采用公开招标形式招标，择优选定施工队伍。 现将该项目的招标条件及投标要求说明如下： 一、工程概况： 1、工程名称：_大厦室内装修 2、建设地点：_路1# 3、计划投资_万元，投资性质：单位自筹，已到位资金_万元。 4、功能布局：详见业主提供的装修设计施工图。 5、工程类别整栋装饰工程。 二、工程招标范围： 详见业主提供的装修设计施工图

12、(含灯饰、卫生洁具及相应管线)。 三、承包方式： 1、本工程根据招标投标法等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及民法典的有关规定由建设方与施工单位签订合同，采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。 2、取费标准 2-1、土建工程：按现行定额及其配套的取费标准，材料预算价格执行*建价200208号文; 取费标准执行湘建1999价字第296号文; 人工调整暂调系数按*建定2001第09号文进行调整，列入税前报价; 施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定2001第011号文。 2-2、安装工程(含水电安装、采暖通风、管线敷设)： 按现行定额取费，材料预算价

13、格按现行市场价执行。 2-3、装饰装修工程：按现行定额取费，材料预算价格执行*建价2002第08号文，取费标准执行湘建1999价字第296号文以及有关配套文件规定执行。 1、本工程报价不含劳保统筹基金(开标前，建设方按有关规定预缴劳保基金，开标后按实际规模核算，多退少补并纳入总造价)。 四、主要材料供应及质量要求：材料的采购由业主和乙方共同考察后，经业主和监理同意后方可使用。 五、建设工期： 本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为_天; 投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。 六、工程质量： 按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设

14、计和现行规范要求。 竣工时，经当地质量监督部门核定，质量等级必须达到优良标准。 七、合同签订要求： 1、中标人不得将工程转包; 如发现有转包行为，由建管部门按规定予以查处，建设单位报经市招标办批准，有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。 2、严格按国家的有关规定和民法典的有关要求签订建设工程施工承包合同。 3、工程结算：本工程以中标价作为工程价款结算的依据; 增减部分(即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量)，以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动，应予以调整。 本工程结算委托_审定。 4、工程价款的拨付：本工程在施工合同签订后、开工前_天，按中标价的_%

15、预付工程备料款; 其后，每月按上月实际完成的建安工作量的_%拨付。 工程款(含备料款、进度款)拨至中标价的60%时，停止拨付; 其余_%待工程竣工验收合格并符合合同要求，工程结算后两年内付清。 5、违约责任和奖罚办法： 5-1、本工程实行优质优价，工程竣工验收评定为优良工程的，按中标价的2%奖励; 质量等级未达到中标承诺的，按中标价的2%处罚。 5-2、本工程要求按中标工期完工; 每提前或推迟一天交付使用，按中标价的万分之二予以奖罚。 5-3、本工程如因建设方延误工期，每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。 八、投标须知： 1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金_万元。

16、 2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同，以保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程; 对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝，其投标保证金不予退还。 2-1、履约担保形式：现金担保。 2-2、担保额度：采用现金方式，其履约担保额度为_万元，投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。 2-3、履约担保有效期：投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。 3、工程现场勘察和招标答疑： 3-1、本工程于_年_月_日_时，在市交易中心召开发标会，并组织工程现场勘察。 3-2、本工程于_年_月_日_时，在市交易中心进行招标答疑。

17、 由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见，而后由招标人会同设计单位书面答复。 4、投标报价的取值： 投标报价的上限值为_万元; 投标报价的下限值为_万元。 5、投标书的编制、密封和投送 5-1、投标书包括商务标书和技术标书。 5-2、商务标书的内容包括： 5-2-1、商务标a：对招标文件的响应程度; 胜任程度及信誉; 综合说明(即工程名称、范围、报价、质量等级、工期、保修承诺等); 投标人及法人代表的签章; 项目经理部组成人员明细表; 以及其它需要说明的文件和证明材料。 5-2-2、商务标b：投标报价、承诺表。 将以上资料装订成册，一式贰份(其中正本壹份，副本壹份)。 其中投标报

18、价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。 5-3、技术标书主要是施工组织设计; 本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份; 其要求如下： 5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作： 一、施工方案 二、施工进度计划及保证措施 三、保证质量措施 四、保证安全措施 五、文明施工现场措施 六、合理化建议 5-3-2、封面：在*招标代理有限公司领取统一规定的封面样式; 5-3-3、目录(目录内只列大标题)及标题(目录内所列的大标题)： 字体统一为三号仿宋字体; 大标题层次 一、二、三; 5-3-4、小标题及正文字体统一为四号仿宋字体; 小标题及正文内容排列层次为： 第二层次1、2、3、; 第三

19、层次1-1、2-2、3-3; 5-3-5、表格及示意图标题为四号仿宋字体，内容字体统一为五号仿宋字体; 5-3-6、所有字体均为标准字体，不准有加粗或倾斜处理; cad绘图按制图规范; 5-3-7、技术标书不得编排页码，前后不得留空白插页; 5-3-8、技术标中不得出现下列有助评审专家看出或体会到标书编制人的内容：单位名称、人员姓名、单位所在地、电话号码以及特殊记号等。 5-3-9、排版要求： 5-3-9-1、行距为1.5倍行距; 5-3-9-2、章节之间不留空行，不设置左右缩进(首行缩进4个字符); 5-3-9-3、不准设置页眉以及底纹等装饰性内容。 5-4、商务标书和技术标书均统一用a4纸

20、打印，白纸黑字，不允许有彩页; 表格及示意图有用到a3纸的必须折叠成a4大小装订，不允许存在倒装和反装现象。 技术标书必须全部用电脑打印，不得有手写字迹。 5-5、商务标书的密封：将商务标a、商务标b分别装入规定的资料袋内用透明胶水密封，资料袋封面不得出现任何标记。 5-6、技术标书的密封：将上述已密封的商务标书，连同一式柒份技术标书整齐叠好，再用规定的包装纸和透明胶水密封成一个大包装，封面不得出现任何标记。 5-7、投标人将上述密封的投标书，于2002年*月*日09：00时以前送达*市建设工程交易中心(迟到作废标处理)。 九、开标、评标、定标 1、本工程定于2002年*月*日09：00时在*

21、市建设工程交易中心公开开标。 2、投标人必须参会的人员是：法人代表或法人代表委托代理人(须持法人授权委托书)，投标本工程的项目经理，每个投标人总人数不得超过5人; 3、凡参会人员必须按时到会，并遵守开标现场的规定和纪律。 4、开标现场需提交以下资料： 4-1、企业资质证书、营业执照副本原件; 4-2、法人证件(或委托书)以及相应的身份证原件; 4-3、项目经理证书、项目技术负责人证书以及相应的身份证原件; 4-4、建设行政主管部门的有效证明和文件。 5、本工程的评标办法采用郴建招字20026号文中综合评估法(不设标底但在招标文件中规定上、下限值)。 评分表及权数取值见附表1、附表2、附表3、附

22、表4、附表5. 6、本工程中标单位的确定为按评标结果获得最高分者为中标人方式。 【第15篇】民事再审申请书（室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定建筑施工资质） 民事再审申请书 申请再审人（一审被告，二审上诉人）：郦先生，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。 被申请人（一审被告，二审上诉人）：云南电网某局，住所地，统一社会信用代码，联系电话。 负责人：王某，该局局长。 被申请人（一审原告，二审上诉人）：肖某，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。 被申请人（一审被告，二审被上诉人）：昭通某公司，住所地，统一社会信用代码，联系电话。 法

23、定代表人：李某，该公司执行董事。 一、申请事由： 申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案，不服云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。申请再审人依据中华人民共和国民事诉讼法第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：.（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，向贵院申请再审。 二、申请再审的请求： 1.请求撤销云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。 2.改判申请再审人不承担责任。 3.本案诉讼费用由被申请人承担。 三、具体事实与理由： 申

24、请事由符合中华人民共和国民事诉讼法第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：.（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，具体理由如下： 原审以国务院建设工程质量管理条例第二条和第七条之规定，认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，对承揽人具有选任不当的过错，认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。 首先，室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定的建筑施工资质。中华人民共和国建筑法并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请

25、人肖某粉糊，并无对承揽人选任不当的过错。 其次，建设部建筑装饰装修工程设计与施工资质标准虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。 再次，建筑法第四十九条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。 此外，参考最高人民法院（2014）民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申

26、请再审民事裁定书，最高人民法院认为，关于本案建筑装饰工程施工合同的效力问题。中华人民共和国建筑法并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部建筑装饰装修工程设计与施工资质标准虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案建筑装饰工程施工合同因违反法律强制性规定应认定为无效的

27、主张，缺乏法律依据，本院不予采信。因此，室内装修工程施工无需具备中华人民共和国建筑法规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。 综上所述，原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审，纠正错误，维护申请再审人的合法权益。 此致 某高级人民法院 申请人： 年月日 【第16篇】室内装修工程合同书样板 发包方：_ (以下简称甲方) 承包方：_ (以下简称乙方) 为明确各方责任和权利，现经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款， 双方达成如下协议： 一 、工程概况 工程地点：_ 施工单位：_ 房屋结构：_ 装饰施工内容及要求：_详见装饰装修施工项目确认表、装饰装修工程设计图纸、一式二份，甲乙双方各一份，

28、并双方签字确认。 二、工程承包方式，双方商定采取下列第 ( ) 种承包方式： (1)乙方包工、包全部材料; (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(详见清单) (3) 乙方包工、甲方包全部材料。 三、工程期限：按甲方进度要求，工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日(施工期以材料进场日第二天算起)。 四、工程造价及付款方式： 工程总造价：_(大写)_(小写)_(元)，工程造价已包含人工、材料、机械工具、管理费、配合费等。 五、付款方式：_合同签定后，在乙方进场(以发出开工报告为准)开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的30_%作为备料款。 工程完成_%以上(

29、即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上)，甲方向乙方支付工程造价的_%的工程款; 工程完成_%后(主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作)，甲方向乙方支付工程造价的_%; 工程竣工后,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的_%工程款. 工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的_%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方. 六、结算方式： 1、 凡因工程变化、设计变更等原因调整工程造价的，即预算表内容以外以增加或变更工程项目处理,凡增加或变更的项目内容,以甲方签字确认为准,并计入工程造价中,总工程造价的预算误差不得超_%

30、.否则甲方有权拒付. 2、双方款项往来，均应出具发票(或收据)。 3、工程结算以双方确认的预算表项目内容为基础, 4、 依据预算报价表中所列的施工项目内容及按甲、乙双方确定实量实算方式结算，工程增减，造价按实增减。 5、竣工验收达到合同质量标准后，在七天内将所有竣工结算资料交付给甲方，甲方在二个月内协助乙方进行结算审核工作，并将除保修金外的工程余款付给乙方 6、装修质量保证金按总工程造价的_%计算，保修期为12个月，从工程俊工验收签字确认之日起计算。保修期满后，如无质量问题，甲方应在一周内付清质量保证金(不计利息)。保修期内如有任何质量问题，乙方进行包工包料全负责保修(除甲方购买的主材料外)。

31、其它工程保修，见工程保修单。 七、甲方工作 1、 向乙方提供施工所需的水、电等设施，装修期间的水电费用由甲方负责。 2、 负责办理施工所涉及申请、审批等手续，负责缴纳收楼后发生的物业管理费。 3、对工程质量、进度进行监督检查，按时办理验收结算。 4、甲方如需对原设计图纸进行修改，应提前三天书面通知乙方。 八、乙方工作 1. 乙方接受甲方监督，乙方拟定进度计划交甲方审定，应全面按照合同履行，组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。 2. 乙方必须编制施工组织设计方案，报甲方审核批准，乙方派 为项目助理，全权负责本工程的全面施工管理，施工协调等工作 3. 乙方必须在每一个隐藏工序完工时会同甲方进行

32、工序验收，验收合格后方可进行下一工序施工。并做好隐蔽签证记录(包括施工质量、完工质量等)。 4. 严格执行有关安全规范进行施工、安全操作规程、防火安全规定。因乙方原因造成事故由乙方自负。 九、关于设计与施工 * 乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。 * 乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。 十、关于材料供应的约定 1. 本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙

33、方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 2. 乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。 3. 甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。 4. 乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。 5. 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责 十一、关于质量标准、工程验收的约定 * 本工

34、程质量标准应达到国家质量评定的优良等级 * 验收标准：按国家现行的建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210-2001)、民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-2001)等其他及版现行的相关施工规范及标准;双方确定的施工图和审定的预算表及变更确认书 * 隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方收到乙方通知后，五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天，如甲方不能按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。 十二、工程保修 隐蔽工程保修6年，其它工程2年，详见工程保修单附表。 十三、违约责任 1. 不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损

35、失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金_%。 2. 如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺x。 3. 对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。 4. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。 5. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。 6. 由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。 十四、合同的变更和解除： * 合同

36、经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，经双方协商同意，并按合同总价款_%支付违约金，办理终止合同手续。 * 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 十五、有关安全生产和防火的约定 乙方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括二楼倒水泥板隔层、电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方应在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管

37、道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 十六、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙 一 把交由乙方施工队负责人保管。工程竣工结算后，由乙方施工队负责人交回甲方。 十七、 装饰工程报价单、施工图和经双方协商后，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。 十八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 十九、 本合同经双方签章后生效，如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决;如协商调解不成时，双方同意向 人民法院裁决。 甲方：_ 乙方：_ 代理人：_ 法定代表人(或负责人)：_ 签字代表：_ 签字代表：_ 电话：_ 电话：_ 质量投诉电话：_ _年_月_日 _年_月_日24