(精选模板)施工合同模板集合9篇22802.pdf

《(精选模板)施工合同模板集合9篇22802.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(精选模板)施工合同模板集合9篇22802.pdf（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工合同模板集合 9 篇 施工合同 篇 1 甲方：乙方：经甲乙双方协商由乙方承接甲方加油(气)站螺栓球网架及形象包装制作安装项目/加油站工艺管线改造工程项目，为保证该项目能按质如期完成。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全法及其他有关法律法规，并结合施工现场情况，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本项目合作事项协商一致，订立本合同。一、项目概况 项目内容：乙方承接甲方加油(气)站螺栓球网架及形象包装制作安装项目/加油站工艺管线改造工程项目 施工地点：甲方厂区或甲方指定工程地点。二、质量要求 工程质量必须达到国家相关安全检验合格标准及甲方验收标准。三、工程施工费用及承包范围 甲方下加工单

2、给乙方，根据不同项目预定合同价格。四、付款方式 签订合同，验收合格后按验收单金额付进度款，年底根据交工情况留部分质保金后，余款一次付清。五、管理人员职责 (一)甲方代表姓名：马学文 职务：项目经理 职责：甲方代表向项目发出各项指令，监督验收项目质量、数量。(二)乙方代表姓名：杨承伟 职务：乙方负责人 职责：乙方代表对甲方负责，代表乙方保质保量按时完成合同范围内项目，乙方所有施工人员由乙方自行聘用，自行支付工资待遇，乙方聘用的人员与甲方不存在任何雇佣及劳动关系。六、双方责任：甲方责任：对项目质量、进度进行监督。乙方责任：1、乙方必须为自己聘用的施工人员购买意外保险。2、按甲方及相关规范要求，保质

3、保量完成施工任务。3.乙方确保自行雇佣的人员遵守规章制度，服从厂区管理，做好安全、文明施工，在施工中发生的一切安全事故，全部责任均由乙方承担。乙方确保工人做好安全防护措施，正确穿戴安全帽、安全带等。4、按时发放工人工资，不得拖欠。5、乙方施工人员应遵守相关职能部门所规定的安全文明施工要求。6、乙方人员损坏公共设施，由乙方赔偿。本合同如有争议之处，甲、乙双方本着实事求是的原则友好协商解决。本合同一式两份，双方各持一份，本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。同学互助 一起

4、进步 施工合同 篇 2 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：_ 资金_ 第二条 工程承包范围 承包范围：_ 第三条 合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天 第四条 质量标准 工程质量标准：_ 第五条 合同价款 金额（大写）：_元（人民币）￥：_元。第六条 组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

5、1、本合同协议书 2、中标_知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同_条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分_条款中分别赋予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效 合同订立时间：_ 年_ 月_ 日 合同订立地点：_ 本合同双方约定_后生效。发 包 人：（公章）：

6、承包人：（公章）住 所：住 所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银 行：开 户 银 行：账 号：账 号：邮 政 编 码：邮 政 编 码：为成功找方法，不为失败找借口。勤学乐施 积极进取 施工合同 篇 3 发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：工程地点：结构形式：框架剪力墙 层数：地上 28 层地下 1/2 层 建筑面积：群体工程应附承包人承揽

7、工程项目一览表(附表 1)工程立项文号：资金 自筹 二、工程承包范围 承包范围：不包括的工程范围：/三、合同工期 总日历天数 1080 天 开工日期：_年 10 月 10 日 竣工日期：_年 9 月 23 日 四、质量标准 工程质量标准：合格 四、合同价款 1、合同总价(大写)：(人民币)(小写)￥：元(其中：工程预留金 万元、零星工作费/元，安全防护、文明施工措施费 元，工程分包和材料购置费/元，总承包服务费/元。)2、综合单价：详见承包人的报价书。五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、投标书、工程报价单或预算

8、书及其附件 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、图纸 8、标准、规范及有关技术文件 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 10.1 合同订立时间：年 9 月 30 日 10.2 合同订立地点：_ 10.3 本合同双方约定_签字盖章 _后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日

9、_年_月_日 问渠哪得清如许，为有源头活水来。悉心整理 助您一臂 施工合同 篇 4 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包条例的有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，特签订如下合同：一：工程概况 1、工程名称及地点：工程名称：彩虹大厦 工程地点：大冶市还地桥镇 2、工作内容：桩基础，加地基梁0 以上全框架、全商砼混凝土，现浇结构。3、建筑面积：实算实结 二、承包方式 甲方同意将彩虹大厦以包工包料的方式承包给乙方，(所有税费及工程附加费由甲方承担，乙方不负责)全工程计划建十七层，第一层至二层为商用，层高米，第三层以上为米，按单价 980 元/平方米的方式承包给乙方，按图

10、施工包括水电及防水、空间硬化和电梯、简易消防其它设施，其它一切设施都由乙方按要求按图施工。三、工程材料要求：全商砼现浇结构，按图施工。1、砖、外墙四面钢砖，墙砖用加气块，公共部分贴地砖。2、水泥按工程施工要求使用。3、钢材：所有钢材全部采用鄂钢 3GE 产品，楼面布筋用带肋钢，与图纸要求相符。4、水电材料:给水、排水用金牛，电线用双峰10 进户，其它按要求办，消防和上水管用镀心管50。(不管电器设备、上下水箱设施)5、电梯安装符合国家标准电梯，电梯品牌：6、门窗：门要求安装标准为 600 元防盗门，窗用铝合金(按 130/平方米标准、单玻)。7、木楼梯扶手，按要求装避雷，排烟、天沟及顶面其它设

11、施。四、施工场地、工农关系 1、甲方必须提供水、电、路三通，水电费由乙方承担，装表为准。2、在施工过程中，如有四邻发生纠纷，由甲方处理。五、付款方式 甲方在基础全部完工付 50 万元，每层完工付 40 万元，封顶付 100万元，墙体完工后，甲方付工程进度款 100 万元，乘余工程款甲方在竣工验收后除 5%质量保证金之外全部付清，质量保证金一年后付清。六、工程质量 乙方必须按照建筑规范进行施工，按图纸进行作业，各个部位由甲方技术人员进行检查、验收，在施工过程中，乙方如有偷工减料现象，甲方有权提出返工、拆除，造成的经济损失由乙方承担。在保修 七、安全生产 乙方施工员应遵照中华人民共和国建筑安全法等

12、法律、法规进行施工，保证文明生产、安全施工、精心操作原则。在施工过程中发生任何大小事故，一切由乙方承担，甲方不负任何连带责任。八、开工日期 年日至年工并交付使用，如遇不可抗拒的因素或政策原因，竣工时间可以顺延。九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，签字后生效，此合同具有法律效力。合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方签字：乙方签字：年 月 日 什么叫做失败。失败是到达较佳境地的第一步。通用参考 你我共享 施工合同 篇 5 按照中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：第 1 条 工程概况 1.1 工程名称：甲方名下私房拆除及修建

13、 1.2 工程地点：本市桥口区太平洋 1.3 承包范围：旧房拆除，新房重建 1.4 承包方式：包工包料 1.5 建设工期：本工程自 3 月 28 日开工，于 5 月 28 日竣工 1.6 工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7 合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）第 2 条 甲方工作 2.1 开工前 10 天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3 协调有

14、关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。第 3 条 乙方工作 3.1 参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划附件一，交甲方审定。3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题

15、及与周围单位（住户）的关系。3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第 4 条 关于工期的约定 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第 5 条 关于工程质量及验收的约定 5.1 本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一

16、标准（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10日内组织验收，

17、并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第 6 条 关于工程价款及结算的约定 6.1 本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后 3 日内，甲方支付总计工程款的 30%，计人民币元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的 15%，计人民币元；第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的 15%，计人民币元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的 15%，计人民币元；全部内外墙装饰完毕后支付

18、总计工程款的 15%，计人民币元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 10 天内审查完毕。第 7 条 关于材料供应的约定 7.1 本工程乙方负责采购供应的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2 凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第 8 条 有关安全生产和防火的约定 8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙

19、方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程，建筑安装工人安全操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第 9 条 奖励和违约责任 9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 100 元。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 100 元违约金。9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第 10 条 争议或纠纷处理 1

20、0.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第 11 条 附则 11.1 本合同正本两份，双方各执一份。11.2 本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方提供材料及施工质量要求 1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；3.钢筋，梁柱中使用直径不得

21、小于 18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于 22MM；4.任何墙壁厚度不得小于 240MM；5.其他约定：延伸阅读：工程质量 验收效果 生产安全 希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。简单易用 轻享办公 施工合同 篇 6 甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：一、工程地点 吉林_公司院内 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下 50。2、尺寸要求：井管外径：c;井出水口径：c。3、材料选用：钢化塑料管。4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为 30 小时。三、工期要求 施工工期为日历天数 4 天，_年_月

22、_日前交工。四、工程价款 工程价款为 150 元每进深米，总价款为人民币 7500 元整(此款为50 进深米费用，如果井深增减，据实结算)。以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。五、付款方式 乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。六、其它约定 1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其职责由乙方自负。2、甲方为乙方施工带给方便，打井用电由甲方带给。甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 先知三日，富

23、贵十年。勤学乐施 积极进取 施工合同 篇 7 甲方：乙方：本着平等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，

24、经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 世界抛弃了我，可还有篮球陪着我。整合汇编

25、简单易用 施工合同 篇 8 发包单位：以下简称甲方 施工单位：以下简称乙方 甲方将 1#竖窑大修拆砌耐火材料部分发包给乙方承接。为贯彻“安全第一，预防为主的方针，根据国家有关法规，为了明确双方的安全责任，确保安全生产，双方签订承包合同的同时，签订本协议。一、承包工程项目：_x 施工 施工日期：年 月 日至 年 月 日止 二、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市等上级安全主管部门颁发的有关安全生产方针、政策并严格执行国际及唐山市开平富鑫通源灰料厂有关安全管理方面的法规及规定。2、乙方必须接受甲方各项安全管理，乙方人员与甲方人员同等对待。3、乙方在施工前必须设专职安全员一人，全面负责安全

26、生产工作。4、乙方在施工前要进行全员安全教育，各类作业人员必须具有相应的安全技术素质。其中特种作业人员必须持有有效的特种作业安全操作证，方可上岗工作。5、乙方人员进入作业现场时，劳保用品必须穿戴齐全，（劳保用品由乙方自理），否则甲方有权给予处罚。6、乙方在生产作业现场必须进行认真检查和安全确认，发现隐患应立即停止作业并找有关单位落实，经整改确认安全后方可作业。7、经确认属甲方危及乙方人员安全时，甲方要按乙方提出的要求立即进行整改，为乙方作业创造条件。8、乙方高处作业人员应采取防坠落措施。9、乙方在作业中发生人身伤害事故和其他事故时，由乙方自行负责解决，甲方概不负责。10、在作业中造成伤害事故时

27、，甲乙双方人员必须及时组织抢救和保护事故现场。三、本协议为承包合同的附件，一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方单位章：乙方单位章：甲方负责人：乙方负责人：年 月 日 要学会尊重他人，他人才会尊重你，一切从我做起。悉心整理 助您一臂 施工合同 篇 9 甲方：_X 等 3 家 乙方：_X 甲、乙双方于 10 月 4 日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3 份合同)，占地总面积 243 平方米，乙方签订合同后至 3 月 12 日截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰

28、都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3 份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计 80000 元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在 3 日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金 3 万元(大写：叁万元)。甲方：乙方：调解人：年月 日 自己的饭量自己知道。同学互助 一起进步