最新工程施工合同书范例内容23436.pdf

《最新工程施工合同书范例内容23436.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新工程施工合同书范例内容23436.pdf（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 最新工程施工合同书范例内容 最新工程施工合同书范例内容【篇 1】甲方：_ 乙方：_ 甲方承建的工程_项目工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则，特定以下条款，双方共同遵守。一、承包该工程的工作范围及工作内容：该工程所需材料场内水平、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚 1.5 厘米、宽 0.5 平方米之内的自行梯打，对拉片处理。1、抹灰：清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂

2、网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含 2 次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面达到竣工条件。3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。二、工程进度要求：按照建设方下达的施工任务及计划组织施工。三、工程质量要求：保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按照规范执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过 15a 凸出部分的砼自行梯打，严格按国家有关规范规定执行，按分项工程验证标准检查验收。四、乙方自备：斗车、灰盆、灰桶、靠

3、尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、安全带、安全帽、扫把、铁铲等工具及合格的安全劳保用品。五、承包单价：乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、安全、工期、文明施工单价组成。内抹综合单价按图计算为 _元，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_ 元，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_ 元(以上三项其中都包含质量单价为_ 元;文明施工单价;工期进度单价_ 元;安全单价_ 元)。六、付款方式 乙方垫资到春节前付完成量的 80%，以后每月付 70%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额 20%作为工程保证金，保证工程施工质量、安全、工期、文明施工、劳动力保证、机

4、具材料合理使用等。保证金等工程完后交付建设单位使用后办理班组退场手续半年内，甲方一次性支付给乙方余额，乙方工人工资由乙方自行发放，与甲方无关。七、甲乙双方职责 (一)甲方的职责 1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调;检查、验收工程质量。4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。若乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方

5、有权终止合同，并要求乙方无条件退场。(二)乙方的职责 1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施工、治安消防保证书。2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优良标准。认真做好成品保护。3、施工安全保证：严格执行施工规范，确保无安全责任事故。如发生安全事故，5000 元以下由班组自行承担费用，5000 元以上分清责任，协商解决，乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的安全帽、安全带。入场人员如不戴安全帽 1 次给以处罚 10 元、不系安全带 1 次给以处罚 100 元。发现多次以对翻的方式罚款严格执行 4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如果发现一次对

6、该人员罚款 1000 元。在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。按规格进行堆码，严格执行项目部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否则甲方派人收捡，造成的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚 1000元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员_ 元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁

7、损坏机械、设备，如违反者将按价值 1-2 倍罚款。7、材料节约：该项工程属内外墙交叉作业，每天派专人收捡落地灰，必须2 次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材料节约，施工过程限额使用，杜绝材料费和超耗，如产生超耗按其价值 1-5 倍罚款。8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，如果因劳动力不足无力完成所交的工作，甲方另请 第三方进行该项工作，乙方必须对此负完全责任，除该项工作费由 第三方收取外，并承担

8、经济赔偿，赔偿金按该项工作所需费用的 20%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在甲方的保证金。10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。1、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。2、乙方进场人员必须熟悉施工现场的十必须、十不准、文明施工十二条。八、本合同未尽事宜，若有在施工中发生，甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管理办法执行。九、本合同从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。甲方(盖章)：_ 乙方：_ 日期：_年_月_日 最新工程施工合同书范例内容【篇

9、2】发包人（全称）：_ 法定代表人或其委托代理人：_ 承包人（全称）：_ 法定代表人或其委托代理人：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程立项批准文号：_。4、资金_。5、工程内容：_。6、工程承包范围：_。二、合同工期 计划开工日期：_年_月_日。计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准 工程质量符合_标准。四、签

10、约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为：人民币（大写_）（￥_元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写_）（￥_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写_）（￥_元）；（4）暂列金额：人民币（大写_）（￥_元）；2、合同价格形式：_。五、项目经理 承包人项目经理：_。六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及

11、履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、违约、索赔和争议 1、发

12、包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。十、签订地点 本合同在_签订。十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效 本合同自_生效。十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：_ 承包人：_ _年_月_日 最新工程施工合同书范例内容【篇 3】甲方：身份证号码：（以下简称甲方）乙方：身份证

13、号码：（以下简称乙方）丙方：身份证号码：（以下简称丙方）丁方:身份证号码：（以下简称丁方）戊方:身份证号码：（以下简称戊方）甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：1.3.1 甲方投资万元，占%；1.3.2 乙方投资万元，占%；1.3.3 丙方投资万元，占%；1.3.4 丁方投资万元

14、，占%；1.3.5 戊方投资万元，占%；1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。2.1.2 该项目的现场施工、

15、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责；2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。2.2 管理人员的选用、待遇 2.2.1 该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。2.2.2 该项目的会计由负责，出纳由负责；2.2.3 该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。2.3 材料采购及其他 2.3.1 在该项目工程中使用的

16、材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。2.3.3 合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。第三章利益分享和风险承担 3.1 利润、风险分配 3.1.1 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后，按照投资比例分享承担。3.1.2 甲方分享承担%；乙方分享承担%；丙方分享承担%；丁方分享承担%；戊方分享承担%。3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。第四章其他 4.1 资金和管理 4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五

17、方签字确认后方可支付。4.1.2 该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。4.1.3 该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。4.2 出纳与财务管理 财务应编制并保管好现金日记帐，银行存、转款日记帐，购货日记账，各施工队伍 工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东，五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况，做到账目清楚明白。4.3 合同争议与免责 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经

18、济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.4 本协议生效、终止及其他 4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。4.4.3 本协议一式五份，合作各方各执一份，本协议自合作五方签字盖章之后生效。4.4.4 本协议于年月日，由合作五方签字。甲方（签字）：乙方（签字）：丙方（签字）：丁方（签字）：戊方（签字）：最新工程施工合同书范例内容【篇 4】发包方（以下称甲方）

19、：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。第一条工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：第二条工程期限 合同工期:总日历天数_天开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 130 元/平方米（包括所有材料和人工费）。1、本合同签订后 10 日内，甲方支付 x 元生活款；2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；第四条建筑材料、设备的供应和采购 工程材料由甲方提供（包

20、括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。第五条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收 记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第六条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于

21、乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第七条违约责任 一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款 x 元；二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。第八条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条附则 一、甲方代表为_，乙方代表为_。二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。甲方代表：乙方代表：日期：最新工程施工合同书范例内容【篇 5】建设单位（以下简称甲方）：_承包单位（以下简称乙方）：_ 工程名称：_ 工程地点：_ 为了

22、切实加强施工现场安全生产管理，依照 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程安全生产管理条例建设部施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为

23、，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场生产安全事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场

24、安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：（一）登高上架要求 1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉

25、作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在 2m 以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在

26、工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通

27、过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满 18 周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手

28、持式电动工具。19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。（二）用电要求 1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作 1 小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试

29、验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按 JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范要求进行操作。10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。（三）电焊机使用要求 1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。4

30、、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。（四）动火要求 1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4、施工现场认真执行“三

31、清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。（五）室外吊篮施工要求 1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正

32、确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于 2 桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。（八）文明施工要求 1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理

33、。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。（九）施工现场环境要求 1、施工现场分别设置一座 10 平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座 5 平米的砖砌封闭式生活垃圾

34、站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。（十）工程质量的要求 工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定

35、的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章）乙方单位（章）代表人：_项目负责人：_ 最新工程施工合同书范例内容【篇 6】第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：万元人民币。1.2 经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为 2%。利息计算日未

36、超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。1.3 本工程项目的股份比例分配如下：甲方股份比例占%；乙方股份比例占%；1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备

37、调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。2.1.2 该项目的会计日常工作由负责管理。2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。2.2 管理人员的选用、待遇 2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。2.3 材料采购及其他 2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极

38、配合、保证工程按时保质完成。第三章利益分享和风险承担 3.1 利润、风险分配 3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担%；乙方分享承担%。第四章其他 4.1 资金和管理 4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。4.2 出纳与财务管理 4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。4.2.2 财务每月月底应将编

39、制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最 终双方决算分配利润使用。4.3 合同争议与免责 4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4.4 本协议生效、终止及其他 4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。4.4.2 工程结

40、束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。4.4.4 本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。甲方：乙方：年月日 最新工程施工合同书范例内容【篇 7】发包单位：施工单位：根据中华人民共和国合同法尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一

41、致，达成如下协议：第一条工程概况 1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。1.4 工程量:结算时按现场实际工程量计算。1.5 质量目标：基础持力层承载力特征值 fak 大于 160kpa。第二条合同工期 2.1 开工日期：(以实际进场时间为准)_年 6 月 5 日。2.2 竣工日期：(即完工时间)_年 7 月 5 日。2.3 该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。2.4 承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金

42、1000 元，以此类推，最高不超过总价的 10%。第三条工程造价及付款方式 3.1 合同价款：以实际完成工程量结算，执行_辽宁省建设工程计价定额。3.2 此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3.3 承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务 4.1 甲方的工作义务 (1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作。4.2 乙方的工作义务 (1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一

43、切适宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定 5.1 本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3 双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。5.4 由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应及时通知甲方

44、验收，甲方自接到验收通知 3 日内组织验收，并办理验收、移交手续。5.6 工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 3 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意 第六条违约责任 6.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 违约金。6.2 乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。6.3 如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理 7.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则 8.1 本合同一式两份，双方各持 1 份，均具有同等法律效力。8.2 在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：承包方：年月日年月日