绿化工程承包合同1723.pdf

《绿化工程承包合同1723.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程承包合同1723.pdf（72页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 绿化工程承包合同 绿化工程承包合同 1 甲方：xx 县 xxx 镇中心学校 乙方：xx 县 xxx 花木园艺场 甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：xx 县 xxx 镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到 101%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：元/=元。四、付款方式：于 20 年 月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种

2、植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到 101%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一 切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：xx 县 xxx 镇中心学校 乙方：xx 县 xxx 花木园艺场 法人代表：法人代表：经办人：经办人：绿化工程承包合同 2 合同编号：_ 项目名称：_ 建设地点：_ 建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简

3、称乙方）签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况 （一）工程名称：_私家花园工程。（二）建设地点：_ （三）工作内容：约 101 平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期 该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。（一）如遇下列缘由工期顺延：1、未刚好签审施工图纸和施工组织安排；2、设计变更；3、甲方未能按期提交施工场地；4、连续 4 小时遇雨和停水、停电；5、未按合同规定时间拨付工程款项；6、遇不行抗拒因素。（

4、二）竣工验收：1、甲方在收到乙方竣工报告的 5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式 （一）结算依据：1、依照 11019 年颁布的 全国统一建筑工程基础定额 XX 市基价表 中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按 c 级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、竣工图。（二）合同金

5、额：1、本合同暂定造价 6 万元；2、工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的 40%；3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的 95%，余额 5%作为质保金，保活期到后支付 3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期 （一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20 xx 年第 80 号

6、令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物（1010 元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。第六条双方的责任 （一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责帮助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、留意与外装饰单

7、位施工现场的协作工作；4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品爱护。第七条甲、乙双方现场代表及责任 （一）甲方施工负责人：_ 现场代表：_ （二）乙方施工负责人：_ 土建：_ 绿化：_ 现场代表：_ （三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及选购 （一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任 （一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、

8、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行 措施补救或减 少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的 5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方

9、（盖章）：_乙方（盖章）：_ 法人代表：_法人代表：_ 托付代理人：_托付代理人：_ _年_月_ 绿化工程承包合同 3 发包方：_公司(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况 1.工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程;2.工程地点：_;3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费

10、供应该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条 工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期 作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、

11、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条 工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验 1.进口特别材料，由发包方组

12、织供应到现场或指定地点。如在规定交 货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏;3.全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备

13、、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已选购 的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条 工程质量和检查验收 1.本工程质量要求为优良;2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为_;4.承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。5.隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24小时内应到现场检验，认可签

14、证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为 1 年，水电保修期为 2 年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6 个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约

15、定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更 1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包 方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化

16、建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。(4)确认的事实必需在 2 天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。第七条 双方负责事项 1.发包方 (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍 物的拆除(包括架空及隐藏的)，并供应有关隐藏、障碍物资料;(2)在开

17、工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要;(4)按规定供应施工场地;(5)合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)向承包方供应完整的施工技术资料_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点;(7)组织承包双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师

18、代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。2.承包方 (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理;(4)严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工

19、和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算 1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%;2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的 5%尾款，园建工程及绿化工程单

20、项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。7.本工程造价结算方式按下列状况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量 进行计算;7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二 00 三年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价;7.3 安装工程项目费计取套用 2002 年广东省安装工程综合定额按定额计价;7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于 2003 年 7 月 12

21、日颁发的二 00 三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮 5%计算;水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于 2003 年 7 月 12 日颁发的二 00 三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮 5%计算;7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发 的 2004 年度 7 月份_建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条 7.4 款下浮。第九条 违约责任 1.承包方的责任 (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2

22、)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。2.发包方的责任 (1)未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。第十条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向_人民法院起诉。第十一条 特别条款 本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款 第十二条 附则 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等

23、法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。发包方(盖章)_承包方(盖章)_ 法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_ 托付代表人(签名)：_托付代表人(签名)：_ 签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日 甲方：_县_镇中心学校 乙方：_县_花木园艺场 甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县_镇运动场花池。二、工程内容及范围：在

24、运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到 101%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：元/=元。四、付款方式：于 20 年 月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到 101%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本

25、合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县_镇中心学校 乙方：_县_花木园艺场 法人代表：法人代表：经办人：经办人：（业主）：_ 鉴 于 贵 方 与 _（以 下 简 称“承 包 商”）就_项目于_年_月_日签订编号为_的建设工程施工合同（以下简称主合同），应承包商申 请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方供应如下担保：一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包商未根据主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_%，数额最高不超过人民币_元（大写：_）。二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式

26、为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期_后_日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间根据变更后的竣工日期做相应调整。三、担当保证责任的形式 我方根据贵方的要求以下列方式之一担当保证责任：（1）由我方供应资金及技术救济，使承包商接着履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的.损失。四、代偿的支配 贵方要求我方担当保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商 未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反

27、主合同造成贵方损失状况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时供应符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_工作日内进行核定后根据本保函的承诺担当保证责任。五、保证责任的解除 1 在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面对我方主见保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3我方根据本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4根

28、据法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款 1因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不担当保证责任。2依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再担当因此而加重部分的保证责任。4因不行抗力造成承包商不能履行义务的，我方不担当保证责任。七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商

29、不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院。八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：_ 环境绿化工程承包合同样本 项目名称：_ 建设地点：_ 绿化工程承包合同 4 甲方：_县_镇中心学校；乙方：_县 _花木园艺场。甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县_镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到 101%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：_元/_=_元。四、付款方式：于

30、_年_月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到 101%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、附则：本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县_镇中心学校_乙方：_县_花木园艺场 法人

31、代表：_法人代表：_ 经办人：_经办人：_ 绿化工程承包合同 5 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况 1工程名称：昌宝、上上城房地产开发项目绿化工程；2工程地点：重庆市巫山县高塘街道翠屏小区 666 号；3工程承包范围和内容：种植面积约 101，包括场坪开挖、运、处理以及种植土买、运、回填铺设，花台砌筑、抹灰、粘贴瓷砖，规格 101 直径 3 棵、承保范围内的草皮种植等。4.承包方式：由乙方包工、包料、等各种费用包干。其次条 工程期限：20 x

32、x 年 4 月 1 日-20 xx 年 5 月 1 日 第三条 工程合同造价：本工程合同造价为人民币 35000 元，即人民币叁万伍仟元整（含税金）。第四条 工程价款的支付与结算 1工程完成后三十日内付 30000 元即人民币大写（叁万元整）工程款；尾款待苗木、草皮养护成活率达到 101后三十日内一次付清。第五条 工程质量和检查验收 1本工程质量要求为合格；2 乙方必需严格根据甲方要求进行施工，并接受甲方现场监督检查；3.工程竣工后，乙方通知甲方组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方。第六条 双方负责事项 1甲方 （1）负责周边移民干扰、障碍物资料等协调工作；（2）按规定供应施工场地；（3

33、）组织对工程的竣工验收，协作乙方办好竣工结算工作。2乙方 （1）施工场地的平整；（2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（3）在交工前应负责管理，并清理好场地；（4）竣工完成后对草皮、树苗养护达到完全成活为止；第七条 附则 本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定 执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验后草皮、树苗成活率达到 101后结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执 1 份为凭。发包方（盖章）承包方（盖章）_ 法定代表人（签名）：_ 法定代表人（签名）：_ 托付代表人（签名）：_ 托付代表人（签名）：_ 签约日期：_年_月_日

34、绿化工程承包合同 6 发包方：_公司（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况 1工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程；2工程地点：_；3 工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4承包方式：由乙方包工、包料

35、、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条工程期限 1本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2如遇下列状况，经发包方现场甲方或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交 验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小

36、时以上者；（4）发包方现场甲方或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条工程合同造价：1本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）。2根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条材料、设备供应、检验 1、乙方负责选购 材料、设备，应根据标准与规范、设计要求和其他技术要求选购，并供应产品合格证明，对材料、设备质量负责。乙方应在材料、设备到货前 24 小时，以书

37、面形式通知甲方，由乙方与甲方共同清点。2、乙方选购 的材料、设备与设计要求、标准与规范不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新选购 符合要求的产品，担当由 此发生的费用，工期不予顺延。3、甲方发觉乙方运用不符合标准与规范、设计要求的材料、设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新选购，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。4、假如乙方不执行甲方发出的指令，则甲方可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用应由乙方担当。该笔款项经甲方核实后，由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除。5、乙方须要运用替换材料的，应向甲方提出申请，经甲方认可并取得甲方批准后才能运用，由此引起合同价款的增减应由甲乙双方

38、协商确定。6、乙方选购 的材料、设备在运用前，应由甲方负责检验或试验，不合格的不得运用。甲方指定生产厂家或供应商，引起合同价款改变的，应按实调整。第五条工程质量和检查验收 1本工程质量要求为优良；2承包方必需严格按施工图纸知现场甲方或工程师代表检查验收，甲方或工程师代表接到通知后 3 日内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发 出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签

39、署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8在乙方未竣工验收前做好成品爱护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复；已竣工工程未交付甲方之前，由乙方负责保管，负责已完工程的爱护、以及绿化苗木的养护工作，爱护期间发生损坏，由承包方负责修复，并担当相应费用。9工程交工验收后，园建工程保修期为 2 年，水电保修期为 2 年，保修期间由于施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期 6 个月，保养水费由甲方担当。由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更 1甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得

40、擅自修改。2施工图的重大修变更更，必需经甲方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负 责并调整合同造价。4乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必需马上以书面通知甲方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场

41、状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。（4）确认的事实必需在 2 天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。第七条双方负责事项 1甲方 （1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏、障碍物资料；（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于 _米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；（3）依据施工地区供水、供电、

42、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要；（4）按规定供应施工场地；（5）合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）向承包方供应完整的施工技术资料_套；（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点；（7）组织甲乙双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位；（8）审核乙方工程进度表，刚好向乙方支付工程进度款；（9）派驻施工现场的甲方或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。（10）组织对工程的竣工验收

43、，并按合同规定日期协作乙方办好竣工结算工作。2承包方 （1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；（2）编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单 等，并刚好送甲方及有关单位；（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理；（4）严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；（6）供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收；（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

44、第八条工程价款的支付与结算 1签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_；2 乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_进度款；3工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_进度款；4工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的 5工程款；留结算总价的 5尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后 28 天内分别一次支付给承包方。5发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有 关规定处理。6确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的

45、，应由发包方担当。7本工程造价结算方式按下列状况办理：71 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；72 园林建筑工程、园林绿化工程项目工程的计量规则以国家标准建设工程工程量清单计价规范、河北省建设工程工程量清单编制与计价规程为准；7 3 园林建筑、绿化工程结算造价按工程总量计费后总价下浮 5计算；水电安装工程结算造价按工程总量计费后总价下浮 5计算；第九条工程质量保修 1、质量保修期应从竣工验收合格之日起计算，保修期由发包人、承包人依据国家有关规定在专用条款中约定。在质量保修期内，发包人发觉质量缺陷的，应刚好通知承包人修正，承包人应在收到通知后的两天内派人修正；

46、发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后马上到达事故现场抢修。2、假如承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人担当。该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付这笔款项。第十条违约责任 1承包方的责任 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定选购 和运用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人缘由导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人未能按施工进度安排刚好完成合同约定的工作，造成工期延误的；（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进

47、行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；因承包人违约解除合同 承包人在指定的合理期限内仍不订正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因接着完成工程的须要，发包人有权运用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。因承包人缘由导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：（1）合同解除后，合同当事人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已供应的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价 值；（2）合同解除后，承包人应

48、支付的违约金；（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；担当责任方式 （1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币壹万元作为逾期违约金。2发包方的责任 （1）未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。（2）工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。第十一条争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向_人民法院起诉。第十二条特别条款 本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款第十三条附则

49、 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等 法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。发 包 方（盖 章）_ 承 包 方（盖 章）_ 法定代表人（签名）：_法定代表人（签名）：_ 托付代表人（签名）：_托付代表人（签名）：_ 签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日 绿化工程承包合同 7 甲方：xx 中学 乙方：xx 园林工程有限公司 为搞好校内绿化

50、、美化工作，甲方将校内的绿化工程承包给乙方，为明确双方的责任，经双方协商，制定如下条款：1、工程项目：金山中学校内零星绿化工程。2、工程造价：12,950.00 元(详见预算书)，工程款含税。3、工期要求：乙方供应的方案经甲方认可后，由乙方组织施工，工期自 20 xx 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 10 日。4、质量要求：乙方应按图纸设计要求施工，质量合格。场地土方由乙方组织回填、平整；绿化苗木由乙方组织种植，种植完成后由甲方自行养护。5、双方责任：甲方义务 (1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。(2)向乙方供应施工场地，同时供应施工用水、用电。乙方义务 (1)委派现