桥梁建设工程合同样本9篇35963.pdf

《桥梁建设工程合同样本9篇35963.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁建设工程合同样本9篇35963.pdf（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1/63 桥梁建设工程合同样本 9 篇 桥梁建设工程合同样本 1 甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国民法典的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条概况 1、项目名称：_。2、项目地点：_。3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的_个工作日。2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的计划工期改变;2/63 2.3、不可抗力因素。第三条承包方式和造价 1

2、、承包方式：包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。2、项目总造价：人民币(大写)：(_)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的 30%，即人民币(大写)。(_);3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写)。(_);(二)结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按

3、报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。3/63 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项

4、的签证。4、组织本工程项目的竣工验收。(二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。4/63 5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工

5、人人身安全及卫生等工作。第七条工程项目及设计的变更、修改 甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。第八条工程质量 1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门 5/63 仲裁，仲裁

6、费用及因此造成的损失由责任方承担。第九条竣工验收 1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期作为竣工日期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条违约责任 (一)甲方违约责任 甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外,另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。(二)乙方违约责任 1、乙方不按规定按时完成该

7、工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此而引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有 6/63 权终止合同，并终止支付未结算的工程款。第十一条合同争议 遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由_市经济合同仲裁委员会裁定。第十二条工程保修 工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期

8、按照中华人民共和国三保法严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供维护服务。第十三条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同,决定部分或全部免予承担违约责任。第十四条其它 1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿

9、。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏 7/63 修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)

10、：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁建设工程合同样本 2 反诉人(本诉被告)：_有限公司 8/63 法定代表人：_。联系电话：_被反诉人(本诉原告)：_有限公司。法定代表人：_。住所：_昆号。联系电话：_ 反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求 1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共 588670 元;2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担 事实和理由 20_年 8 月 18 日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订商品混凝土购销合同，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人

11、混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至 20_年 1 月 7 日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20_年 10 月，被反诉 9/63 人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成 20_年 1 月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且 20_年 1 月 11 日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反

12、诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。原告人：_(盖章)_年_月_日 桥梁建设工程合同样本 3 委托人：监 理 人：经双方协商一致，签订本合同。第 1 条 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：1、工程名称：桥改造工程。2、工程地点：*区境内。3、工程规模：桥梁全长 12 米，宽 5 米。4、总 投 资：。第 2 条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分 标准条件 10/63 中赋予它们的定义相同。第 3 条 下列文件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书;2、本合同标准条件;3、本合同专用条件(包括补充合同)。4、在实施过程中双方共同签署的补充与

13、修正文件。第 4 条 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。第 5 条 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。第 6 条 本合同自 年 月 日开始实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。第 7 条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，监理人 三 份。委 托 人：监 理 人：(签章)(签章)住 所：住 所：法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)代 表：代 表：11/63 开 户 银行：开 户 银行：账 号:账 号:邮 编：邮 编：电 话：电 话：本合同签订于：年 月 日 桥

14、梁建设工程合同样本 4 工程名称：工程地点：合同编号：(由设计人编填)设计证书等级：发 包 人：设 计 人：签订日期：深圳市规划与国土资源局 监制 发包人：设计人：发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。1.2建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。1.3深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地 12/63 使用权出让合同书。1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条 本合同设计项目的内容：2.1 2.2 设计指标 第三条 发包人应向

15、设计人提交的有关资料及文件 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条 本合同设计收费估算为计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任 6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地使用权出让合同

16、书的有关规定及国家有关标准进行设计。6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限 15 天 13/63 以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3 发包人更变委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资

17、料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人员交付的设计资料 及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术 14/63 规范、

18、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合深圳市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：6.2.3 设计合理使用年限为 6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工

19、作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。15/63 7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的千分之二的逾期违约

20、金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合

21、同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程技术收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、16/63 供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、

22、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用、除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政 主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式份，发包人 8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10 本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构

23、(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同意法律效力。8.12 其它约定事项：17/63 发包人名称：设计人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：备案号：备案日期：年 月 法定代表人：委托代理人：住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：鉴定意见：经办人：鉴定

24、日期：年 日(签字)鉴定日期：年 日(签字)桥梁建设工程合同样本 5 反诉人(本诉被告)：_，男，汉族，出生于 _ 年 _ 月 _ 日，住址_省_县_乡立志村 18/63 队。被反诉人(本诉原告)：_，男，汉族，出生于 _ 年 _ 月 _ 日，住址：_省_县_镇_村.本诉被告：_房地产有限公司，法定代表人：_。住所地：_沈阳市_区_中路 _ 号;本诉被告：_建设集团有限公司，住所地：_路。反诉请求 1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币 _ 元;2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。事实与理由 _ 年 _ 月 _ 日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同，即被反

25、诉人承包反诉人做“亚_”10 号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的情况下，提前履行了支付人工费的义务，可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务，而中途 19/63 私自退场，且已做完的部分工程多处不合格，导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达 _ 元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿，可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益，特依法向贵院提出反诉请求，请求贵院依法支持反诉人的诉求。此致 _区人民法院 反诉人：_ _ 年 _ 月 _ 日 桥梁建设工程合同样本 6 编号：项目名称：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据民法典及其他有关

26、法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及规格：四、经甲乙双方确认工程固定包干总造价：20/63 五、工程质量：乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。六、甲方责任：1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源；3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条

27、件；4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；5、负责办理政府部门相关审批手续；七、乙方责任：1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；3、严格按照甲方认可的工程材料施工；4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿；5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；21/63 6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。八、施工时间：合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年_月日），如在安装期间遇雨天、大风天等

28、人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。九、工程验收 1、工程完工后，乙方通知甲方验收。2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。十、工程维护：1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算；2、维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务；3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维 修费用由甲方承担；十 一、付款方式：合同签定后，首付工程总造价的 30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的 70%，即人民币。十 二、不可抗力：如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有

29、关的任何事项对另一方有任 22/63 何赔尝，终止前已有责任除外。十 三、违约责任：因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5的违约金。十 四、解除合同纠纷方式：本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在 30 天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向_市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。十 五、其他：1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。3、本合同附件是：效果图 双方认可的其他工程文件

30、及说明 4、备注：工程维保热线：甲 方：乙 方：（盖章）（盖章）委托代理人签名：_日 期：委托代理人签名：_日 期 桥梁建设工程合同样本 7 甲方：(以下简称甲方)23/63 乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、协商一致原则，就_土方工程施工，达成以下协议：第一条 工程概况及承包方式 工程名称：工程地点：承包方式：包工包机械、包工期包质量，乙方直接施工不准转包。第二条 承包范围 承包范围：本工程整个基槽土方开挖。第三条 合同工期 开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日 第四条 合同价款 4.本工程合同单价：30 元

31、 m3，一次包死，不做调整(工程量以最终结算为准)。4.2 合同价格及结算说明：4.2.以上单价综合内容如下：()土方：历下环卫收取的 2 元 m3 保证金;2 元 m3 的渣土处置 24/63 费;施工期间监控及清洗设备费。(2)满足施工需要的机械及用具(含设备进、出场费);(4)工人食宿及水、电费;小编精心推荐 SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);施工合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同范本|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);

32、施工合同范本 (5)施工照明设施;(6)工人人身保险;(7)进场设备保险;(8)施工用水电费用;(9)综合管理费、利润、税金及承包本工程施工的一切风险费用。4.2.2 其他乙方负责内容 4.2.2.在开挖施工过程中，若遇岩石等各种因素，乙方均自行解决，甲方不增加费用。4.2.2.2 各种机械进出场、配备数量，进出市区等全部进入报价，结算时不做调整。4.2.2.3 乙方在施工过程中，因充分考虑扰民因素及运输中出现 25/63 的各种情况，出现各种罚款、赔偿均由乙方负责。4.2.2.4 乙方负责同交警、城管、环卫等相关政府职能部门的一切协调事宜及相关手续的办理，费用由乙方负责。第五条 工程款支付：

33、5.预付款：本工程无预付款。小编精心推荐 SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);施工合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同范本|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);施工合同范本 5.2 工程进度款：土方工程完成并验收合格后，在 xx 年 月 23日(农历春节)前付至完成产值的 50%;余款待工程到达+0.00 后一个月内付清。第六条 工地代表 6.甲方驻工地代表：项目负责人：6.2 乙方驻工地代表：项目负责人：联系电话：联系电话：第七条

34、 质量要求和控制严格按照经审批的 土方开挖施工方案 26/63 进行施工。第八条 双方责任 8.甲方责任：8.进行现场情况及技术交底，积极配合乙方工作。8.2 按合同支付工程款。8.2 乙方责任：8.2.根据双方约定的标准，保质保量按期完成。8.2.2 按甲方进度要求编制施工安排计划和劳动力、设备进出场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。小编精心推荐 SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);施工合同|SPAN style=COLOR:rgb(5,02,255);工程合同范本|SPAN style=CO

35、LOR:rgb(5,02,255);施工合同范本 8.2.3 根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。8.2.4 乙方必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。8.2.5 乙方必须严格按照经审批的施工方案、技术交底、施工验 27/63 收规范进行施工。8.2.6 乙方不能因为施工期间可能遇到雨天等情况耽搁工期，乙方要积极采取措施确保施工进度。8.2.7 由于施工场地狭小，且在开挖时与降水支护交叉施工，乙方应考虑上述因素，由于本工程属于深基坑，乙方更应充分考虑到坡道收挖的施工难度，并保证在施工期间服从甲方现

36、场管理。第九条 安全施工 9.乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。乙方必须具备本分包工程的施工要求人员和机械设备。9.2 施工过程中，因乙方违反国家、工程所在地政府及甲方的安全、质量生产相关规章制度、规范标准、安全交底、工程指令和分包合同的相关约定等而导致的任何质量和伤亡事故，乙方应对此承担全部责任及费用。9.3 一旦发生事故，乙方应立即采取必要的措施保护现场，防止事态的扩大，同时向甲方报告事故详情。乙方应根据甲方的指令，按国家和工程所在地政府规定的事故处理程序加以处理。9.4 甲方认为乙方工作中的安全措施不力，设施不足，有权要求乙方限期改正。如不满足安全要求，甲方有权自行安排，所

37、发生的费用由乙方承担。9.5 乙方人员必须按甲方要求佩戴统一颜色、式样的安全帽。28/63 9.6乙方必须杜绝在施工期间毁坏甲方材料、机具等财产的现象，若发生相关的事件，甲方有权对乙方作出相应处罚，且乙方必须无条件退场。第十条 违约责任 0.因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任,造成工期拖延的，经签认顺延工期。0.2 乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，工期不予顺延。0.3 因乙方原因造成工期拖延，每拖延一天按结算总价的 3%进行处罚，工期控制按甲方施工时段分别控制。0.4乙方施工质量达不到甲方和规范要求，应赔偿甲方经济损失，若在工程进行之中，甲方有权终止合同。第十一条

38、 争议的解决施工合同发生纠纷时，甲、乙双方可以通过协商解决。协商不成，应当向济南市人民法院提起诉讼。第十二条 合同生效与终止 2.本分包合同自双方授权代表签字并加盖单位公章后生效，甲乙双方在结清工程尾款后，本分包合同即宣告终止。2.2 如甲方与业主签订的合同解除，本分包合同随之解除。第十三条 合同份数本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。29/63 第十四条 合同文件及解释顺序 4.本合同条款。4.2 甲方与业主签订的施工合同及双方往来的函件。4.3 工程洽商、变更等确定双方权利义务的纪要、协议等。4.4 标准，规范及有关技术文件。4.5 图纸

39、。4.6 甲方发布的项目管理文件。第十五条 其他条款 5.本分包合同未尽、未明事宜由甲方与乙方另行协商，达成补 充，与本分包合同具有同等法律效力。5.2 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。补充条款：甲方：(盖章)地址：法定代表人或授权代表：(签章)乙方：(盖章)地址：法定代表人或授权代表：(签章)开户银行：开户银行：账号：账号：传真：30/63 日期：年 月 日 传真：日期：年 月 日 桥梁建设工程合同样本 8 甲方(发包人)：_ 乙方(承包人)：_ 根据中华人民共和国招投标法的规定，参照居住小区智能化系统建设要点与技术导则(修订稿)中相关标准，_小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方

40、提交的_花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表)，并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据 中华人民共和国合同法、智能建筑工程质量验收规范(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分 工程概况 1.工程概况 1.1 工程名称：_小区智能化系统工程 1.2 工程地点：_ 31/63 1.3 工程内容 1)本次智能化系统工程建设包

41、括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。2)本次合同未涉及_小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板)，双方另行协商解决，不包含在本合同中。3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设)，可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Ma

42、il服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4)还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，32/63 不包含在本合同中。第二部分 工程承包范围 2.工程承包范围 承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分 合同

43、总额、承包方式及合同文件组成 3.合同总额及承包方式 3.1 合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设_小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_万元(_元整)。3.2 承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3 特别说明 1)在本次智能化系统建设中，所有子系统中所涉及的顾地牌 PVC管价格均由甲方提供，若价格发生变化，以最终价格为准，补差价(如单价高于合同价，甲方补高出部分差价)。2)在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道 2 孔_80PVC 管道。3)合同中有不可预见因素，若发生增减项

44、，双方补签增、减项合 33/63 同，一起构成本合同的有效组成部分。4.组成合同的文件 4.1 本合同 4.2 _小区智能化系统招标书 4.3 _小区智能化系统工程技术解决方案书 4.4 _小区智能化系统工程设备清单及报价 4.5 _小区智能化系统工程施工组织方案 4.6 中标通知书 4.7 图纸 4.8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 第四部分 词语定义 5.词语定义 5.1 甲方(发包人)：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。5.2 乙方(承包人)：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资

45、格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。5.3 项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。34/63 5.4 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。5.5 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。5.6 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。5.7 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。5.8 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确

46、认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。5.9 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。5.10 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。5.11 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。5.12 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。35/63 5.13 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。5.14 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使

47、用的任何其他场所。5.15 书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。5.16 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。5.17 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。5.18 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第五部分 施工组织计划及工期 6.施工组织计划及工期 6.1 根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为_日历天(公历日)。开工日期：_年_月_日(以开工报告为准);竣工日期：_年_月_日(一次预埋随土建;二次预埋及安装调试

48、随装修)。6.2 进度计划 1)甲乙双方签订合同后，乙方在 15 日内做出工程项目计划书、36/63 工程施工组织计划书(已提供)，经甲方确认后方可施工。2)承包人(乙方)应在每月 25 日前，将当月的工程进度计划提交工程师，工程师应在_日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。3)承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。7.开工及延期开工 7.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 5 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后 48 小时

49、内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。7.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。8.暂停施工 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。承包人应当 37/63 按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 24

50、小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 24 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。9.工期延误 9.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：1)发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸;2)发包人未能按合同的约定提供开工条件;3)发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行;4)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;5)设计变更和工程量增加;6)一周内