建筑工程设计合同(15篇)23162.pdf
《建筑工程设计合同(15篇)23162.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程设计合同(15篇)23162.pdf(66页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建筑工程设计合同(15 篇)建筑工程设计合同 1 工程名称:_工程地点:_合同编号:_发包人:法定代表人:委托代理人:通讯联系电话:设计人:设计证书等级:身份证号:通讯联系电话:发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条 本合同签订论据 1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条 设计依据 1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2、发包人提交的基础资料 3、设计人采用的主要技术标准是:_ 第三条 工程项目 1、建筑规模:_层;建筑
2、面积_平方米;2、设计阶段 (1)方案:(2)初步设计:(3)施工图:3、估算总投资:_元,(大写)_元整。风险提示:设计费 合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据工程设计收费标准确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。4、估算设计费:_元,(大写)_元整。第四条 设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件,主要内容包括:1、发包人
3、_区总平面布置;2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;3、发包人技术经济效益分析与预测。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明:1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交 最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4、本合同履行后,定金抵作设计费。第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_元,分两期
4、支付,具体如下:1、本合同签署后_个工作日内支付_元;2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条 支付方式风险提示:定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的 20%,超过 20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问
5、,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。2、设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_%,计_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。3、双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任 1、发包人责任 (1)发包人按本合同 第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超
6、过规定期限 15 天以内,设计人按本合同 第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。(3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设
7、计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(4)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(5)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。(6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须
8、征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。(7)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。(8)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。(9)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。2、设计人责任 (1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同 第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。风险提示:设计合理使用年限 设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年
9、限。建设工程的设计合理使用年限分为四类:第 一、对于临时性建筑,其设计使用年限为_年;第 二、对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为 2_年;第 三、对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为_年;第四,对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构,其结构设计使用年限为_年。对于专业建筑工程,则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目,其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内,工程承包人应当对该工程的主体结构(包括地基基础)进行保修。对此如果仍存在疑问,建议制定合同的时候咨询专业律师,或者交由律师帮您起草,避免定制的合同违反
10、规定而无效。(2)设计合理使用年限为_年。(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。风险提示:赔偿金的确定 由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当 首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误
11、给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目开始施工,负责
12、向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在_年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。风险提示:保密、知识产权 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向 第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条 保
13、密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向 第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 纠纷解决方式 1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;2、调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他 1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施
14、工安装结束为止。3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。7、本合同双方签字盖 X 即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审
15、查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人:(盖 X)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)项目经理:(签字)住所:_编码:电话:传真:开户银行:银行账号:设计人:(签字盖 X)住所:_编码:电话:传真:开户银行:银行账号:建设行政主管部门备案:(盖 X)备案号:备案日期:_年_月_日鉴证意见:经办人:鉴证日期:_年_月_日 读一本好书,就如同和一个高尚的人在交谈。勤学乐
16、施 积极进取 建筑工程设计合同 2 委托单位:_(以下简称甲方)设计单位:_(以下简称乙方)为了明确责任,分工协作,共同完成该建设项目的装修设计任务,根据国家设计合同条款的有关规定,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_项目的设计,建筑面积为_平方米,计划投资约_元整建设地点在_。二、甲方的义务 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。甲方在乙方出施工图设计前,应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满足施工设计要求的资料,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证准确,不得随意
17、变更。2、甲方及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与施工方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不转让给第三方重复使用。三、乙方的义务 1、乙方必须按照甲方要求及时按进度提供施工方所需要的施工图纸。乙方必须向甲方提交完整的所有设计文件一式 3 份。2、乙方必须根据设计委托书,设计标准,技术规范,规程,定额等进行设计,提交符合质量的设计文件。3、初步设计经甲方审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应
18、负责承担。4、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计修改,参加竣工验收。四、设计的修改和停止 1、原定委托书如有重大变更而重作或修改设计时,需经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按下条办法计算。2、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,同时按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法 1.经双方协商,如本工程由乙方施工设计费为_元,如不由乙方施工,设计费为_元。2.设计基本布局确定后,甲方先付给乙方 30%的设计费,施工图完成后,甲方 六、违约责任 1、甲方不按照合同规
19、定的时间向乙方支付相关费用,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 1 天,乙方应向甲方偿付相相当于设计费的 0.5的违约金(甲方可在设计费中扣除)。3、因施工方施工质量低劣引起返工,或随意变更图纸或更改材料而达不到设计的预期效果,责任由甲方自己承担。七、其它 本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可
20、以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 自信就是成功的第一秘诀。悉心整理 助您一臂 建筑工程设计合同 3 发包方(以下简称甲方):_ 住所_ 联系电话:_手机号:_ 承包方(以下简称乙方):_ 单位名称:_ 营业执照号:_ 注册_ 法定代表人:_联系电话:_ 委托代表人:_联系电话:_ 设计负责人:_ 联系电话:_ 根据中华人民共和国经济合同法,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第一条 工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务:工
21、程名称:_ 工程_ 第二条 设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积),估算总收费 元,金额大写 元。(二)付款方式 甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)1、双方另定。2、按下列方式执行。(1)上门测量,价格:元 (2)定金:元 (3)出平面方案图,方案:份,价格:元/份 (4)出平立面图及剖面图,价格:元 (5)出水电施工图,价格:元 (6)出效果图,价格:元/张 第三条 设计内容及完成日期的约定 (一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。(二)平立面图 1、平面家具布置图;2、地面图;3、天
22、花图;4、现场制作的家具立面图;5、门立面图;6、厨房、卫生间立面图(定做的厨房除外);7、电视背景墙立面图;8、其它现场需施工墙面的立面图 (三)剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、家具剖面图 4、玄关剖面图 5、厨房上下柜剖面图 6、天花剖面图 7、电视背景墙剖面图 8、其它需施工处剖面图 (四)水电施工图 (五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,天内完成平面方案图;平面方案通过后 天内完成全套施工图。第四条 双方责任 (一)甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。3、本工程建筑
23、材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。(二)乙方责任 1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。第五条 违约责任 (一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_违约金。(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生
24、的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。第六条 合同生效、中止与结束 (一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还。(四)本合同以乙方向甲方提供本合
25、同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。第七条 合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_种方式解决:1、向消费者委员会申请调解;2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;3、向有管辖权的人民法院起诉;4、其它解决方式:_ 第八条 未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加条款如下:1、2、3、第九条 合同文本 15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。15.2 本合同签订后工程不得转包。15.3 本合同一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 设计 合同 15 23162
限制150内