勘测设计标准合同（5份范本）.docx

《勘测设计标准合同（5份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘测设计标准合同（5份范本）.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、勘测设计标准合同（5份范本）【第1篇】勘测设计合同 第一条、任务的依据和内容： 1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书)： 2、设计内容(工程名称、规模和设计阶段等)： 第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付： 1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料 (1) (2) (3) 2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案，并约定甲方于年月日在确认方案。 3、乙方根据甲方确认的设计方案，完成设计任务，并按如下所列时间交付设计文件。 (1) (2) (3) 4、设计文件交付数量按照公路工程基本建设项目设计文件编制办法的规定执行，增加数量另收工本费，其费用在交付时计价付款

2、。 【第2篇】勘测设计合同书 委托方(发包方)：(以下简称甲方) 受托方(承包方)：(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行勘测设计任务根据中华人民共和国民法典、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。 第一条、任务的依据和内容： 1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书)： 2、设计内容(工程名称、规模和设计阶段等)： 第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付： 1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料 (1) (2) (3) 2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案，并约定甲方于年月日在确认方案。 3、乙方根据甲方确认的设计方

3、案，完成设计任务，并按如下所列时间交付设计文件。 (1) (2) (3) 4、设计文件交付数量按照公路工程基本建设项目设计文件编制办法的规定执行，增加数量另收工本费，其费用在交付时计价付款。 5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准，由于甲方提供基础资料不全或未按时提供，乙方交付设计文件的日期予以后延。若提供设计基础资料的日期推迟15天，交付设计文件的日期另议。 第三条、勘察设计取费与拨付： l、根据国家物价局、建设部工程勘察取费标准、工程设计收费标准的规定，勘察设计取费总额元。 2、勘察设计费的拨付： (1)本合同生效后十天内，甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定

4、金，(本合同履行后，定金抵作勘测设计费);勘测设计文件交付后15天内，结清全部费用。 (2)勘察设计工作开展后，甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。 勘察设计费拨付表 次数金额(万元)拨付期限付款方式备注 l 2 3 (3)其他说明： 第四条、双方的义务 1、甲方： (1)按时提供合同规定的勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 (2)按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。 (3)在乙方人员进入现场工作时，提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题，乙方的差旅费应由甲方支付。 (4)尊重并维护乙方的设

5、计成果，乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用，除本工程项目以外，甲方重复使用乙方提供的图纸，须征得乙方的同意，其费用双方协商确定。 2、乙方： (1)按时交付合同规定的设计文件，并对交付的设计文件的质量负责。 (2)所交付的设计文件，经上级主管部门审查后，在本合同范围内必要修改，由乙方负责，超出合同范围的重大变更，而重作或修改设计时，须有设计审批机关的意见书，经双方协商，另订合同。 (3)负责进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加工程竣工验收，因工程需要派现场设计代表，费用由双方协商，另订合同。 (4)对甲方提供的基础资料，乙方有保密的义务。如属甲方的

6、专有技术，未经甲方同意，乙方不得擅自用于其他工程。 第五条、违约责任： l、甲方： (1)由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件，而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计，除乙方推迟交付设计文件的日期外，甲方还应按乙方实际消耗的工作量增付费用。因甲方责任而造成重大返工或重新设计时，按中途停止设计办法结清设计费，加订合同，重新设计。 (2)没有按照合同规定的期限和金额拔付勘察设计费，应偿付逾期违约金。每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算违约金。 (3)由于甲方要求，乙方中途停止设计，予付定金不退。勘察设计工作已进行到初步设计或施工图阶段的，按该阶段已完成的工作量结算勘察

7、设计费后，结束本合同关系。需重新设计时，另订合同。 2、乙方： (1)由于乙方原因或未按合同规定时间交付设计文件，每逾期一天，应偿付给甲方该部分设计费5的逾期违约金。 (2)因设计质量低劣引起返工或未按期交付设计文件拖延工期造成损失，除由乙方继续完善设计外，必须视造成损失浪费的大小，减少或免收该部分的设计费，对于因设计错误造成工程重大质量事故，乙方除免收损失部分的设计费外，应另付与损失部分设计费相等的赔偿费。 (3)乙方单方停止履行合同，应当加倍返还定金。 第六条、附则 1、本合同所有附件，均系合同组成部分，具有同等效力。 2、末尽事宜，双方友好协商解决，协商达成的协议，与本合同具有同等法律效

8、力。 3、若在合同执行过程中发生纠纷时，双方尽量友好协商解决，协商不成按中华人民共和国经济合同仲裁条例的规定进行仲裁，也可向人民法院起诉。 4、本合同经双方法定代表或委托代理人签字并加盖公章后即生效，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方单位名称(盖章)：乙方单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)：委托代理人(签字)： 【第3篇】勘测设计合同书范本 委托方(发包方)： (以下简称甲方) 受托方(承包方)： (以下简称乙方) 甲方委托乙方进行 勘测设计任务根据中华人民共和国民法典、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以

9、资共同遵守。 第一条、任务的依据和内容： 1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书)： 2、 设计内容(工程名称、规模和设计阶段等)： 第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付： 1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料 (1) (2) (3) 2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案，并约定甲方于 年 月 日在 确认方案。 3、乙方根据甲方确认的设计方案，完成设计任务，并按如下所列时间交付设计文件。 (1) (2) (3) 4、设计文件交付数量按照公路工程基本建设项目设计文件编制办法的规定执行，增加数量另收工本费，其费用在交付时计价付款。 5、提供设计基础资料与交

10、付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准，由于甲方提供基础资料不全或未按时提供，乙方交付设计文件的日期予以后延。若提供设计基础资料的日期推迟15天，交付设计文件的日期另议。 第三条、勘察设计取费与拨付： l、根据国家物价局、建设部工程勘察取费标准、工程设计收费标准的规定，勘察设计取费总额 元。 2、勘察设计费的拨付： (1)本合同生效后十天内，甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金，(本合同履行后，定金抵作勘测设计费)勘测设计文件交付后15天内，结清全部费用。 (2)勘察设计工作开展后，甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。 勘察设计费拨付表 次数 金额(万元) 拨付期限 付款方式

11、备 注 l 2 3 (3)其他说明： 第四条、双方的义务 1、甲方： (1) 按时提供合同规定的勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 (2)按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。 (3)在乙方人员进入现场工作时，提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题，乙方的差旅费应由甲方支付。 (4)尊重并维护乙方的设计成果，乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用，除本工程项目以外，甲方重复使用乙方提供的图纸，须征得乙方的同意，其费用双方协商确定。 2、乙方： (1) 按时交付合同规定的设计文件，并对交

12、付的设计文件的质量负责。 (2) 所交付的设计文件，经上级主管部门审查后，在本合同范围内必要修改，由乙方负责，超出合同范围的重大变更，而重作或修改设计时，须有设计审批机关的意见书，经双方协商，另订合同。 (3)负责进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加工程竣工验收，因工程需要派现场设计代表，费用由双方协商，另订合同。 (4)对甲方提供的基础资料，乙方有保密的义务。如属甲方的专有技术，未经甲方同意，乙方不得擅自用于其他工程。 第五条、违约责任： l、甲方： (1)由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件，而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计，除乙

13、方推迟交付设计文件的日期外，甲方还应按乙方实际消耗的工作量增付费用。因甲方责任而造成重大返工或重新设计时，按中途停止设计办法结清设计费，加订合同，重新设计。 (2)没有按照合同规定的期限和金额拔付勘察设计费，应偿付逾期违约金。每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算违约金。 (3)由于甲方要求，乙方中途停止设计，予付定金不退。勘察设计工作已进行到初步设计或施工图阶段的，按该阶段已完成的工作量结算勘察设计费后，结束本合同关系。需重新设计时，另订合同。 2、乙方： (1)由于乙方原因或未按合同规定时间交付设计文件，每逾期一天，应偿付给甲方该部分设计费5的逾期违约金。 (2)因设计质量低劣引起返工或未

14、按期交付设计文件拖延工期造成损失，除由乙方继续完善设计外，必须视造成损失浪费的大小，减少或免收该部分的设计费，对于因设计错误造成工程重大质量事故，乙方除免收损失部分的设计费外，应另付与损失部分设计费相等的赔偿费。 (3)乙方单方停止履行合同，应当加倍返还定金。 第六条、附则 1、本合同所有附件，均系合同组成部分，具有同等效力。 2、末尽事宜，双方友好协商解决，协商达成的协议，与本合同具有同等法律效力。 3、若在合同执行过程中发生纠纷时，双方尽量友好协商解决，协商不成按中华人民共和国经济合同仲裁条例的规定进行仲裁，也可向人民法院起诉。 4、本合同经双方法定代表或委托代理人签字并加盖公章后即生效，

15、合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方单位名称(盖章)： 乙方单位名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 签定日期： 年 月 日 【第4篇】农田建设项目委托勘测设计合同书 项目编号： 项 目 名 称： 项 目 地 点： 委托单位(甲方)： 承担单位(乙方)： 签 订 日 期 ： 年 月 日 发包人： 设计人： 经招投标，设计人中标承担 项目勘测设计工作，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据 1、本工程设计成交通知书。 2、中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管

16、理规定。 3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。 4、建设工程批准文件。 第二条 设计依据 1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2、发包人提交的基础资料 3、设计人采用的主要技术标准是： 现行国家标准和规范 。 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 合同书 中标函(文件) 发包人要求及委托书 投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容： 1、项目名称： 2、规模： 3、阶段： 4、设计内容： 5、设计周期： 第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间(附：分标段提供

17、图纸份数等同)： 序号资料及文件名称份数提交日期有关 事宜 第六条 费用 根据本工程设计采购、投标文件及中标通知书，本合同的设计费总包干价为： 。(项目采取包干价承包，含工程现场踏勘、办公条件，初步设计编制及评审，施工图编制等一切费用) 项目设计费情况一览表 编号项目名称中标费率 合计 第七条 支付方式 1、项目提交初步设计成果并经xx市农业农村局批复后3日内支付合同额的60%，即 ; 2、提交所有施工图成果后3日内支付合同额的30%，即 ; 3、项目竣工验收后3日内支付剩余10%尾款。 4、双方委托银行代付代收有关费用。 5、项目因各种原因无法实施的，设计费用将在合同签订后一年内支付完毕。

18、第八条 双方责任 发包人责任 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已支付的定金，已进行的实际工作量，按实际工作量支付设计费。 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如逾期支付，设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件。 设计人责任 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内

19、容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 设计合理使用年限各单位工程合理使用年限 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并严格按照发包人意图进行项目设计。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为不超过设计费总额的100%。 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，此项违约金限额为合同价款的4%。 合同生效后，设

20、计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 第九条 保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责

21、任。 第十条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十一条 合同生效及其他 1、发包人要求设计人现场进行配合与解决有关问题时,如不能通过电话互联网解决时须在24小时内到现场进行配合以解决。 2、设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。 3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，设计人应无条件配合。 4、发包人委托设计人承担本

22、合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 6、本合同双方签字盖章即生效，一式 份，发包人 份，设计人 份，采购代理 份。 7、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 9、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲 方： 乙 方： 法人代表或 法人代表或 授权委托人： 授权委托人： 通讯地

23、址： 通讯地址： 税 号： 税 号： 电话号码： 电话号码： 银行账户： 银行账户： 开户银行： 开户银行: 【第5篇】建设工程勘测设计合同书 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承担_任务 根据民法典、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程建设地点：_

24、 工程规模、特征：_ 工程勘察任务委托文号、日期：_ 工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 承接方式：_ 预计勘察工作量：_ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘

25、察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 开工及提交勘察成果资料的时间。 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 收费标准及付费方式。 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”

26、、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。 国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 发包人责任 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确

27、勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工

28、作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。 发包人应支付停、窝工费(计算方法见);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_

29、元计算加班费。 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 勘察人贡任 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单

30、位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

31、 第六条违约责任 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 发包人未按合同规定时间(日

32、期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它约定事项：_ 第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_勘察人名称：_ (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_ 委托代理人：(签字)_委托代理人：(签字)_ 住所：_住所：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建设行政主管部门备案：_鉴证意见：_ (盖章)(盖章) 备案号：_经办人：_ 备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日23