土方工程施工合同 15篇_1.docx

《土方工程施工合同 15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程施工合同 15篇_1.docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方工程施工合同 15篇土方工程施工合同 1 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则结合本工程具体状况，经双方协商全都；达成下列条例签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 4、据见图纸：据详见图纸，土方量约_万立方米；工程内容包括（挖土、运土） 其次条 施工期限 开工日期：暂定_年_月_日前，完工日期_年_月底。共约需_日左右。（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。 第三条 承包方式 1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整

2、场地、包机械、包机械修理、包烯料、包质量、包平安、包工期。 第四条 工程造价 2、施工场地土方量约_万立方米，按平面的最高点测量 第五条 甲方责任范围 1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场平安防范工作及消逝事故时的担当及处理工作。 2、在施工过程中消逝地下水、流沙、淤泥、石头由甲方担当，或另计费用。 3、甲方必需负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。 4、供应图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。 5、对乙方在施工过程中提出的看法及建议，应予以答复。 6、应准时支付工程款，并乐观协作乙方以避开乙方停工

3、、窝工； 7、负责竣工审核结算。 8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出惩处，严峻时将终止合同，造成的损失由乙方担当。 9、甲方负责地质和地下杂物勘测，供应给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。 第六条 乙方责任范围 1、依据甲方供应的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。 2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节赐予惩处外，有终止合同，造成的损失由乙方担当。 3、乙方所需的一切施工工具自理。 4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。 5、进场时

4、应准时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方担当。 6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发觉，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。 7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。 8、装运平、路上掉泥自行处理。 第七条 工程质量要求验收及付款方式 1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款_万元； 2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。 3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。 4、工程全面完后，乙方必需向甲

5、方提交竣工报表，经甲方确认（甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格）甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。 2、乙方必需严格依据平安规范进行施工，一切听从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何平安事故，一概由乙方负责。 第八条 违约责任： 1、因甲方没有准时支付工程款或因甲方缘由造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。 2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身缘由造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20

6、%。 第九条 其他事项 1、必需做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工方案。 2、凡施工期间发生的施工质量、平安事故、概由乙方负责并应立刻报造甲方有关部门，以协作处理。 3、甲方托付_为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。 4、乙方委派_为驻工地代表，负责工程质量进度和平安施工事宜。 5、各方驻工地代表，必需提前三个工作日通知对方。 6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺当进行施工。 7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。 8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。 发包方（公章）： 承

7、包方（公章）： 年 月 日 土方工程施工合同 2 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及国家其它规定，为明确工作任务，确保工程质量和施工进度及人身设备平安，经甲乙双方协商，签订合同共同遵守。 第一项：工程名称 土地范围内全部土方工程(含挖运回填土方、新建楼房基槽土方、围墙工程、排水沟、小区道路地平硬化等)全部由乙方承包施工。 其次项：承包方式 由乙方总承包独立完成施工任务。 第三项;工程价格 1、挖运土方单价( )。2、回填方单价( )。3、楼房基槽土方单价( )。4、红岩石单价( )。5、其它工程量按市场价格进行结算。 第四项：质量标准 该征地范围内挖

8、填方按甲方要求施工，并依据甲方供应土方平整计算图纸的.有关施工要求进行施工，平整施工标高为( )，总挖方( m3)，总填方( m3)。 第五项：工程量：按实际工程量据实结算。 第六项;双方责任与义务 1、甲方供应施工图纸一套(土地平整土方计算图) 2、甲方派技术人员现场协作乙方进行施工。 第七项：工程工期 总工期(不含阴雨天) 第八项：工程质量 合格。 第九项：平安 乙方在施工中造成一切平安工伤事故由乙方负责。 第十项：付款方式 乙方工程机械进场动工，甲方预付工程款总金额的30%;乙方完成总工程量的80%时，甲方再付工程款总额的50%，余款待工程完工阅历收合格一次性付清。 第十一项：其他 1、

9、本合同未尽事宜，由双方依据工程实际状况协商解决。 2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份。 甲方： 乙方： 日期： 土方工程施工合同 3 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以相关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就下述工程施工项目协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程地点： 二、承包范围 上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责全部关系的协调和办理。 三、合同工期： 开工日期 年 月 日;原则上竣工日期： 年 月 日。 1、合同工期总日历天数 四、工程量的确认与变更 (一)工程量确认：土方

10、工程依据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量确定标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。 (二)工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需连续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款： 1、工程设计图纸变更; 2、因施工过程中发觉了古墓或文物致使工程停工; 3、甲方撤销了对该工程项目的投资; 4、行政机关责令停止该工程的施工; 5、其他致使甲方无法或无需连续施工的情形。 五、竣工验收标准 工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后，工地现

11、场应当土地平整、干净洁净，以满足土建施工进场标准的要求。 六、合同价款 土方工程接受以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币 七、付款方式和发票 1、土方工程依据乙方完成的工程量， 并经甲方确认， 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。 八、甲方的权利和义务 1、供应工程施工图; 2、为乙方供应必要的施工条件; 3、对施工图或工程量进行变更; 4、依据合同商定的.期限和方式支付合同价款; 5、检查验收乙方完成的工程; 6、工程

12、质量达不到商定标准时，甲方有权要求乙方连续施工，直到符合商定标准，因此发生的施工费用由乙方担当，工期不予顺延。 九、乙方的权利和义务 1、供应满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地; 2、负责全部平安责任。 3、随时接受甲方的监督和检查，以达到甲方土建施工的要求，并供应土方工程组织设计，做到与土建协作施工，分层开挖。 4、乙方应当妥当处理施工过程中产生的建设垃圾，不得任凭倾倒; 5、按期完成承包的工程; 6、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格依据平安标准组织施工并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。 由于乙方平安措施不力造成全

13、部的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方担当;施工过程中，乙方聘用人员发生的平安责任事故的全部责任由乙方自行担当。 7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关惩处时，均由乙方担当相应的法律责任或经济责任;因上述缘由给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿; 8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人; 9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。) 十、因以下缘由造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延： 1、设计变更和工程量增加; 2、一切不行抗拒的自然因素; 3、其他经甲方统一工期顺

14、延的其他状况。 十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方担当。 十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书; 2、工程变更签证单; 3、工程量清单; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人 甲方负责人： 联系电话： 乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。 十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖

15、章)： 甲方代表： 年月日： 土方工程施工合同 4 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体状况，经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：宝鸡项目 2、工程地点：宝鸡市 3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。 二、工程承包范围 龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源选购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实) 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包平安、自带机械、不得转包等。 四、合同价款 1、合同总价依据实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含

16、一切包干费用，不另计取任何费用) 2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必需按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。 五、付款方式 全部土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必需供应甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。 六、合同工期 施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不行抗力因素工期顺延)。 七、工程质量及验收标准 要求全部的部位必需合格。严格依据甲方支配及图纸、国家现行的.有关规范要求组织施工，乙方必需无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立

17、健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必需经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必需予以返工直至验收合格，损失由乙方担当。 八、双方有关义务及违约责任 1、甲方负责向乙方供应施工用电、水。 2、甲方在施工中负责排水。 3、甲方依据合同商定准时足额付款。 4、乙方在施工期间必需遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方担当。 5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 6、乙方必需按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 7、如因乙方自身缘由不能按期完

18、工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。 8、如非乙方缘由或不行抗力的自然灾难造成停工，工期顺延。 9、乙方负责办理全部施工相关手续，担当政府和其它一切相关费用并获得全部与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、惩处等经济罚款问题由乙方自行担当和解决。 10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。 九、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。 2、甲乙双方现场测量资料。 3、经甲方规定的程序审核的工程量。 4、甲方实际签收数量。 十、

19、平安施工 施工中必需留意平安，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方关心乙方做好善后事宜，乙方担当全部事故责任和经济损失。 十一、违约责任 施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行担当其全部责任外，还应担当由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。 十二、争议解决 本合同履行过程中消逝争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成全都的，可向本合同履行地(土方工程所在地)

20、的人民法院提起诉讼。 十三、其它 1、工程结算完后本合同自动失效。 2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境爱惜、职业健康和平安的法律、法规。 3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。 4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。 5、本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话： 签约地点：龙居建项目部 签约日期： 土方工程施工合同 5 甲方： 乙方： 甲方托付乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项

21、，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商全都，签订本合同 第一条工程概况 工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程 工程地点：温州经济技术开发区丁山垦区D24-3 工程范围及规模：DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高：-1.275m(以甲乙双方共同设定的0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高：-0.475m，即乙方填筑高度为80cm。另依据建筑总平图，厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm，以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m

22、(沉降量为填筑厚度的20%)。 承包方式 本工程接受固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣选购、运输、平整及压实。 其次条合同工期 工期：20xx年7月3日-20xx年7月18日,完成并通过甲方验收交付，遇到特殊天气，由甲乙双方协商顺延。 第三条合同价款及付款方法 1、工程综合单价：48元/m(包括全部一切费用及税金) 2、合同价款：工程总价为(含税):1100067.8元，大写：壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。 3、付款方法：一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%; 二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%： 三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内

23、再付40%。 第四条施工要求及验收方法 施工要求： 1、开工前，乙方应做好工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底。 2、严格依据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则消逝平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、需支配专职人员对作业路径(市政道路)进行准时清理，保证市政道路干净洁净。 5、需处理好与地方的关系，因地方势力滋事造成工程无法正常进行，工期不得连续，并按本合同第六条违约责任论 6、矿渣粒径不得大于20cm。 7、完成面平整度要求-10cm+10cm以内。 8、接受推土机碾压推平,压实度要求不得小于95%。

24、 9、回填前树木杂草要清除，以免腐烂发生沉陷 10、矿渣填料其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3且大块料不应集中 11、含有机物质的生活垃圾、流淌状态的粘性泥土等，不得用作填方材料 12、机械回填土、石方、要分层压实，允许偏差80(mm) 13、双方约好的矿渣来源，未经甲方同意不能随更改验收方法： 工程完工后，由甲方组织竣工验收，并对现场完成面标高进行测定。完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后，方为合格;否则由乙方担当整修、返工费用。 第五条违约责任 1.依据本合同工期商定，提前或按合同工期竣工，不予嘉奖;竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20xx.00元,由甲方从未支付的工程

25、款中直接扣罚。总罚款金额不超过总工程造价的1% 2.如发包人不按本合同商定支付工程款的，则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金;工期相应顺延。 甲方： 乙方： 日期： 土方工程施工合同 6 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它法律、法规之规定，遵循公正、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就 项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商全都达成以下合同条款： 一、工程名称： 二、工作范围： 项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工协作机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的爱惜等工作

26、。 三、合同价款 1基坑土方外运：依据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前自然密度体积（自然方）为准计价： 元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品爱惜、包平安文明施工、包税金等的方式进行施工）。 2在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并依据规定实行维护市容、防止

27、污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。 3综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应准时代甲方办理该项目市容环境卫生责任书，并担当产生的全部费用。 四、工期要求： 以 项目总进度方案确定合同施工工期，乙方必需满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方方案工期内完成施工任务而造成建设方的惩处以及相关罚款一律由乙方担当。 五、管理责任 1乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起 壹 个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户： 户名： 帐号： 2乙方不得转让，转包该合同，否则一经发觉即行解除合

28、同，并扣除履约保证金。 3乙方现场支配专业管理人员依据工程设计图纸来开挖土方，并听从甲方管理人员的现场管理。若乙方未依据甲方要求造成损失，甲方有权另行支配机械，并由乙方担当一切损失费用，并从保证金中扣除。 4乙方在施工过程中不听从管理及不依据相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行15万元罚款。 5假如土方运土过程中，因乙方缘由造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。 六、付款方式： 1本工程不支付预付款，依据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主其次次进度款完成支付。 2每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。 3土方工程

29、完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。 4土方工程量计算依据双方签字的原始地面高程图作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。 七、平安施工及环境爱惜： 1乙方应遵守工程施工平安生产的相关规定，加强对参与施工人员的平安教育，指派专人负责平安事项，检查施工机械运行状况，禁止带病作业，严防机械事故及人身损害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方担当全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除担当经济赔偿外，必需担当由此造成的法律责任。 2渣土外运车辆必需严格遵守交通规章及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方担当全

30、部经济损失和法律责任。事故性质严峻的，甲方有权解除合同。 3乙方应留意爱惜环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的全部惩处由乙方担当。 4渣土必需清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、任凭倾倒渣土大事，造成相关部门的罚款全部由乙方担当。 八、双方的权利与义务： 1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜； 2甲方依据合同商定支付乙方工程进度款项； 3开工前，乙方应做好本工

31、种工人的平安留意事项教育工作，严格依据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如消逝平安事故，一概由乙方负责； 4乙方应乐观协作甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局； 5工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己担当钢板运输及租赁费。 6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不听从甲方管理人员支配，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。 7乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方担当。 九、争议解决：如双方发生争议，由双

32、方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 甲方（章）： 乙方（章）： 托付代理人： 托付代理人： 身份证号码： 身份证号码： 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 关于土方挖、运、清理分包清单报价 公司 工程 经我司争论准备， 项目土方接受包干制综合单价： 元/m3，并自愿交纳履约保证金 万元。 具体相关事宜，按合同条款执行。 渣土运输有限公司 土方工程施工合同 7 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定，为明确

33、双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公正、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条 工程概况 （一） 工程名称：_ （二） 工程地点：_ （三） 工程范围：甲方供应的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、关心现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为_ M；挖运土3

34、方工程量约为_ M。 其次条 工程价款及工期 （一）合同价款： 本合同接受单价包干决算，即乙方完成合同商定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而转变。其单价为： 31、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按_元/M包干价执行。 32、挖掘外运土方，不论运距远近，按_元/M包干价执行。 3、场内回填一般土，按_元/M3包干价执行，回填种植土，按_元

35、/M3包干价执行。 4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 （二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币_万元，大写_。 （三）开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天。若发生了不行预见或不行抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第三条 工程质量及技术要求 本工程严格依据国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建设工程平安生产管理条例、等进行施工和验收。同时，本合同商定： 1、乙方依据甲方供应的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格依据图纸和

36、验收标准、规范执行。 2、进场施工前，必需提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、平安文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当支配抢工、缓工、工期保证措施。 3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并准时协作甲方精确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。 4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于5CM；边角齐整且放坡符合要求。并准时协作甲方精确测量完成后的高程。 5、准时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资

37、料为1式_套。 第四条 工程价款结算 （一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二） 工程价款结算与拨付方法： 结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的_%，剩余尾款_个月内付清或以甲方所建_项目的房屋按市场价抵顶工程款。 第五条 双方责任 （一） 甲方责任 1、因甲方供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物爱惜建筑、水、电、气、通讯管道等

38、地下管网设施等）不详、不准时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。 2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。 3、 甲方负责放线定位，并供应高程基准点。 4、 由于甲方缘由造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 5、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。 6、 工程竣工后，甲方应组织特地人员在_日内进行验

39、收。 7、 不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的_支付滞纳金。 （二） 乙方责任 1、 乙方应严格依据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，加强对现场施工人员的平安教育。杜绝重大平安事故的发生，如发生事故由乙方担当一切责任，并担当由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 2、 乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格依据甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必需组织足够的机械、人员进场，开放施工。 3、 乙方应严格依据国家、行业有关文明施工

40、规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不担当任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。 4、 乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场，并担当本工程总价款20的违约金。 5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方_元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方_元。 6、 乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。 7、 乙方应严格遵守工程现场管理方

41、法，支持协作监理和甲方人员的正值要求，听从统一指挥，依据监理及总包单位的现场管理进行施工，全力协作总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 第六条 合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交_仲裁委员会申请仲裁。 第七条 附则 （一） 本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。 （二） 本合同如有未尽事宜，双方可以依据具体状况议定附加条款，以便共同遵守。 （三） 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。 第八条 附加条款 发包方：（章） 承包方：（章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号：