商品房购房合同集锦15篇.docx

《商品房购房合同集锦15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房购房合同集锦15篇.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、商品房购房合同集锦15篇商品房购房合同1 合同当事人： 甲方(卖方)：_ ; 注册地址：_ ; 营业执照号码：_ ;资质证书号码：_ ; 法定代表人：_ ;联系电话：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ ; 托付代理机构：_ ; 注册地址：_ ; 营业执照号码：_ ;资质证书号码：_ ; 法定代表人：_ ;联系电话：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ . 乙方(买方)：_ ; 住宅(址)：_ ; 国籍：_ ;性别：_ ;诞生年月：_ ; 身份证/护照/ 营业执照号码：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ ;联系电话：_ ; 托付代理人姓名：_ ;国籍：_ ; 住宅(址)：_ ; 身份证：_ ; 通

2、讯地址：_ ; 邮编：_ ;联系电话：_ . 托付代理机构：_ ; 注册地址：_ ; 营业执照号码：_ ;资质证书号码：_ ; 法定代表人：_ ;联系电话：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ . 第一条 项目建设依据 甲方以_方式取得位于_编号为_的地块的土地使用权，面积_平方米，规划用途为_，土地使用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。 甲方经批准，在该地块上投资建设_商品房 ( 填写商品房预售许可证记载的项目名称 ) 。该项目的有关批文如下： 1 、建设工程规划许可证 颁发机关：_ ;编号：_ ; 2 、国有土地使用权证 颁发机关： 广州市国土资源和房屋管理局 ;编号： _ ; 3 、建

3、设工程施工许可证 颁发机关：_ ;编号：_ ; 4 、_。 其次条 商品房销售依据 乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为_;并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为_。 2 、该商品房作为在建商品房，已具备广东省商品房预售管理条例规定的预售条件，已取得广东省广州市商品房预售许可证，编号为：_;颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局。 第三条 合同标的物基本状况 乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第_【幢】【梯】【座】_【单元】【层】_号房(下称该商品房)，测绘地址：_区_路_号_房。 该商品房所在楼宇的主体结构为_结构;建

4、筑物地上层数为_层，地下层数为_层。 该商品房的用途为_，层高为_米。该商品房户型结构为_房_厅_厨_卫，封闭式阳台_个，非封闭式阳台_个。 该商品房【合同商定】(适用于预售)【产权登记】(适用于现售)建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。 该商品房面积猜想算单位：_ 注册地址：_ ; 营业执照号码：_ ;资质证书号码：_ ; 法定代表人：_ ;联系电话：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ 。 第四条 物业管理 物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区(大厦)物业管理服务由甲方选聘物业管理公司供应。甲方应实行符合国务院物业管理条例规定的方

5、式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的前期物业服务合同。 甲方应制定业主临时公约向乙方明示并予以说明，乙方在签订本合时，对遵守业主临时公约作出书面承诺。 第五条 基本术语的含义 双方同意，合同中消逝的基本术语作如下理解： 1 、首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸的标注为准; 2 、建筑面积：房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构结实，层高 2.20m 以上(含2.20m )的永久性建筑; 3 、套内建筑面积：套内使用面积、套内墙风光积与套内阳台建筑面积之和; 4 、层高：是指地面至楼面或楼面至

6、楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构，层高均应在 2.20 米 以上(含 2.20 米)。 5、共有建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括： (1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算; (2)套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。 6 、已支付房价款：以按揭

7、贷款购房的，该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。 7 、_; 8 、_。 第六条 计价方式、价款、付款 甲方与乙方商定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1 、该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商品房单价为(_币)每平方米元，总金额(_币)元(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元)整。 公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。 2、商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价，总金额(_币)_元(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元)整。 甲方同意乙方按下列第_种方式按

8、期付款： 1 、一次性付款 总金额(_币)：_ 元 ;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。在 年 月 日前支付。 2 、分期付款 (1)第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起_日内(不超过 5日)，即_年_月_日之前支付全部房价款的_%，金额_币)：_元;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 (2)其次期：在_年_月_日前支付全部房价款的_%，金额( _币)_元;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 (3)第三期：在_年_月_日前支付全部房价款的_%，金额( _币)_元;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 (4)第四期：在_年_月_日

9、前内支付全部房价款的_%，金额(_币) _元;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 (5)第五期：在_年_月_日前支付全部房价款的_%，金额(_币) _元;(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 3 、按揭贷款方式付款 首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起_日内(不超过 5 日)，支付全部房价款的_%，金额(_币)：_元(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 除首期款外，剩余房款金额(_ 币)_元(大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。该款应于_年_月_日前申请办理银行按揭手续，并依据按揭方式付款。 按揭银行是 _ 。 托付代理人：_ ; 注

10、册地址：_ ; 营业执照号码：_ ;资质证书号码：_ ; 法定代表人：_ ;联系电话：_ ; 通讯地址：_ ; 邮编：_ 。 (1)甲方代理乙方办理按揭手续 乙方在签订本合同并支付首期款后_日内，将申请银行按揭贷款需由乙方供应的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。 (2)乙方自行办理按揭贷款手续 甲方应在乙方支付首期款后_日内，将乙方申请银行按揭贷款需由甲方供应的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。 4 、其它方式： _。 第七条付款方式 甲乙双方同意乙方支付的预售款应“专款专用”于工程建设，在工程竣工前不得用于其它用途。 为保证预售款专用于工程建设，乙方应将商品房预售款依据广东省商品房预售管

11、理条例的规定支付至以下商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。 监控银行：_ ; 监控账号：_ 。 第八条备案确认 【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起 10 个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案的确认手续。 第九条 逾期付款的违约责任 1 、分期付款 分期付款的，假如乙方未能依据本合同第六条商定的支付期限将各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额 0.5 的标准支付违约金，并有权解除合同 。 2 、一次性付款 一次性付款的，假如乙方未能依据本合同第六条商定的支付期限将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额 0.5

12、的标准支付违约金，并有权解除合同 。 3 、按揭付款 乙方以按揭方式购房的，首期款应当依据本合同第六条商定的支付期限支付至监控账号;假如乙方未能依据商定期限将首期款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5 的标准支付违约金，并有权解除合同。 第十条 交房期限 甲方应当在_年_月_日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。 因不行抗力或者当事人在合同中商定的其它缘由，需延期交付使用的，甲方应当准时书面告知乙方。 交付后，甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应担当的其它义务，如：办理产权证的义务等。 第十一条 交房条件 甲方交付的房屋应当符合下列第_种条件： 1 、该商品房

13、已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续; 2 、该商品房项目已办理初始登记手续。 3 、双方可以在上述条件之外，另行商定交房条件：_. 以上交房条件，双方可以任选其一。 双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商，达成的全都看法作为本合同的附件。 第十二条 房屋及有关资料的交接 商品房达到交付使用条件后，甲方应当在合同商定的交付日_日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起_日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是_。 在双方进行验收交接时，甲方应当出示本合同第十一条商定的房屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。所购商品房为住宅的，甲方还须供应住宅质量保

14、证书、住宅使用说明书和商品住宅交楼书。 甲方供应的住宅质量保证书、住宅使用说明书和商品住宅交楼书应不低于建设行政主管部门制定的住宅质量保证书、住宅使用说明书和商品住宅交楼书的最低要求。 假如甲方不出示上述证明文件及有关资料或出示不齐全，乙方有权拒绝接受交付，由此产生的延期交房的责任由甲方担当。 由于乙方缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理： _ 。 第十三条 延期交房的违约责任 甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第_种方式处理： 1 、按逾期时间，分别处理(不作累加)： (1)逾期不超过_日，自本合同第十条规定的最终交房期限的其次日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价

15、款 0.5的违约金，合同连续履行。 (2)乙方有权单方面解除合同。假如乙方要求连续履行的，合同连续履行，自本合同第十条规定的最终交房期限的其次日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款0.5 的违约金 2 、_。 第十四条 风险责任的转移 该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按商定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书商定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移由乙方担当。 第十五条 面积确认及面积差异处理 依据买卖双方选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为

16、依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择第六条计价方式 2 的，不适用本条商定。 合同商定计价面积与实测计价面积有差异的，以实测计价面积为准。 商品房交付后，实测计价面积与合同商定计价面积发生差异，双方同意按以下第_种方式进行处理： 1 、方式一 (1)面积误差比确定值在3%以内(含3%)，依据合同商定的价格据实结算; (2)面积误差比确定值超出3%，乙方有权单方面解除合同。 乙方同意连续履行合同，房屋实际面积大于合同商定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的.房价款由乙方依据商定的价格补足，面积误差比超出3%部分的房价款由甲方担当，全部权归乙方;房屋实际面积小于合同商定面积的，面积

17、误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由甲方返还乙方，面积误差比超过3%部分的房价款由甲方双倍返还乙方。 面积误差比=(实测计价面积-合同商定计价面积) / 合同商定计价面积 100 %。 2 、方式二 双方自行商定如下： (1)_ ; (2)_ ; (3)_ ; (4)_ 。 第十六条 规划、设计的变更 该商品房预售后，甲方不得未经乙方同意擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的，甲方应征得乙方同意并报规划管理部门审核批准。不同意变更的乙方可要求解除买卖合同。甲方应在乙方提出解除合同之日起的30 日内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期，以退款期日同期银行房地产开发贷款利

18、率计算)。 第十七条 权利瑕疵担保 甲方应当保证作为本合同标的的商品房不存在权利瑕疵，即未设定抵押权、租赁权等;无赔偿义务，如欠缴税费，出让金等;也不存在被法院或其它国家机关、机构、部门查封的状况。 若存在权利瑕疵，甲方应在乙方指定的期限内或合理期限内消退瑕疵;超过指定期限或合理期限未消退瑕疵的，乙方有权单方面解除合同。 第十八条 产权登记 双方同意选择以下第_方式办理产权登记： 1 、甲方办理 甲方应当在商品房交付使用后_日内，向产权登记机关为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。 在此场合，乙方应当准时供应产权登记机关要求的需乙方供应的证件资料。 甲方应照实告知乙方为办

19、理产权登记需要由乙方供应的证件资料。甲方未告知或告知的内容不完备、不精确，致使乙方未能准时供应证件资料的，乙方不担当责任。 2 、乙方办理 在甲方办结初始登记的前提下，乙方自行办理产权登记的，甲方应在商品房交付使用后_日内将登记机关要求的需甲方供应的证件资料提交乙方。 第十九条 拖延办理产权登记的违约责任 甲方违反第十八条的商定的，乙方有权依据下列第_项处理： 1 、乙方单方面解除合同并退房。 2 、乙方不退房的，甲方按自拖延之日起每日已付房价款的_%向乙方支付违约金。 3 、_。 其次十条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任 甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件四)的标

20、准。达不到商定标准的，乙方有权要求甲方依据下述第 种方式处理： 1 、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价; 2 、_ ; 3 、_ 。 其次十一条 乙方单方解除权的行使 乙方行使本合同商定的单方面解除本合同的权利时，应书面通知甲方，甲方应在收到乙方的书面通知之日起_日内将乙方已支付的房价款(包括利息，利息按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算)全部退还乙方，并担当赔偿责任，赔偿金额为已支付房价款的_%，在退还房款时一并支付给乙方。 其次十二条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： 1 、_ ; 2

21、 、_ ; 3 、_ ; 4 、_ ; 5 、_ 。 假如在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理： 1 、_ ; 2 、_ ; 3 、_ 。 其次十三条 保修责任 乙方购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，依据本合同以及住宅质量保证书的承诺内容担当相应的保修责任。 乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件形式详细商定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应当履行保修义务。因不行抗力或者非甲方缘由造成的损坏，甲方不担当责任。 其次十四条 专项修理资金 乙方应当依据有关规定缴纳专项修

22、理资金。修理资金属于业主全部，在签订购房合同后缴交，存入房地产行政主管部门目前在银行设立的专款专户中。 1 、广州市老八区(越秀、荔湾、东山、海珠、天河、芳村、白云、黄埔区)和广州经济技术开发区设立专款账户的银行：中国农业银行广州市北秀支行 2 、番禺区设立专款账户的银行：中国建设银行广州市番禺东兴办事处 3 、花都区设立专款账户的银行：中国建设银行股份有限公司 4 、从化市设立专款账户的银行：中国农业银行从化支行营业部 5 、增城市设立专款账户的银行：中国建设银行股份有限公司 其次十五条 双方可以就下列事项商定： 1 、该商品房所在楼宇的屋面经营的，所得收益属全体业主共同全部; 2 、该商品

23、房所在楼宇的外墙面经营的，所得收益属全体业主共同全部; 3 、_ 。 4 、_ 。 其次十六条 乙方使用房屋留意事项 乙方的房屋仅作_使用，乙方使用期内不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其它权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施。并按占地和公共部位与共用房屋分摊面积担当义务。 甲方不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 其次十七条 关于通知的商定 本合同要求或允许的通知和通讯，均自收到时起生效。 其次十八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决： 1 、依

24、法向人民法院起诉; 2 、提交_仲裁委员会仲裁。 其次十九条 本合同未尽事宜，可由双方商定后签订补充协议作为本合同附件。 第三十条 合同附件与正文具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第三十一条本合同连同附件共_页，一式_份;合同持有状况：甲方_份，乙方_份，广州市房地产交易所登记所_份。 甲方：_ ;法定代表人：_ 甲方盖章：_ ;签名：_ 乙方：_ (签名或盖章) _年_月_日签订于广州市_区 商品房购房合同2 出售方：_ (以下简称：甲方) 购买方：_ (以下简称：乙方) 经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买房屋，达成如下协议： 第一条 房屋基本

25、状况 1、甲方所售房屋全部权证号为“_号”，房屋土地使用权证号为“_号”;该房屋的土地使用权取得方式为：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止; 2、甲方所售房屋位于_。 其次条 房屋价格及其他 1、甲方所售房屋建筑面积为：_平方米(以房产证面积为准); 2、甲方所售房屋单价为：_元/平方米;房款总计为_。 3、因甲方与现有租房人签订的租房价格低，甲方同意在按每平方30元的标准对超消逝有租房价格的部分在房屋售价中提前进行抵扣(计算时限为_年_月_日至_年_月_日，计算面积以房产证上面积为准)，经过甲乙双方共同测算，抵扣的总价款为：_(大写：_) 4、乙方实际应付甲方的房屋总价款为(抵扣

26、后的总价)：_(大写_) 5、以上房屋买卖的.一切过户手续的办理及其所产生的一切税收和其他费用全部由甲方负责担当并支付。 第三条 双方权利义务 1、甲方关心乙方在_年_月_日前与现有租房人新的租房协议签订完毕，租房费用及租房时间等相关事项另行协商，新的租房协议作为本协议的补充协议，新的租房协议自签订之日起生效，同时乙方即成为房屋新的出租房。 2、乙方在与现有租房人签订新的租房协议生效后，于2日内支付甲方购房订金_元(大写：_)。待甲方将房产证、土地使用证过户办理到乙方或乙方指定人的名下后，乙方在办理完房屋抵押贷款手续后，将剩余房款一次性支付给甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。 3、新的租房

27、协议签订后，甲方于3日内负责将房屋及房屋相关手续交接给乙方。 4、甲方在收到乙方购房订金后，在三个月内负责将该房屋产权证、土地使用证过户到乙方或乙方指定人名下，否正造成的损失由甲方担当。 5、甲方保证在交接房屋时没有产权纠纷和财务纠纷，有关按揭、抵押债务、税项、水电、物管费等甲方均在交接前办妥。交接后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任甲方对该房屋地震修复后的工程质量(工程质量应是国家规定的相关部门验收合格)负责。 第四条 违约责任 1、该协议签订生效后，甲乙双方不得以任何理由违约; 2、如乙方违约，甲方不退还乙方交纳的购房订金，该订金作为甲方的经济损失赔偿费; 3、如甲方违约，甲方按乙方支付

28、的订金总额2倍赔偿给乙方，作为乙方经济损失赔偿费。 第五条 其他 1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。 2、协议在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 3、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。 4、本协议一式两份，双方各执一份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 商品房购房合同3 卖方：_(简称甲方) 买方：_(简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、乙方同意购买甲方拥有的座落在_县_市场_号拥有的房产(住宅)，占地面积为平方米，建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 其次条、上述房产的交易价格为：总价：人民币_元整(大写：圆整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。 第三条、付款时间与方法： 甲乙双方同意以两次付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_万(圆整)给甲方，剩余房款人