工程协议书15篇_1.docx

《工程协议书15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程协议书15篇_1.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程协议书15篇工程协议书1 工程施工平安管理协议 工程施工平安管理协议工程名称：_ 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_ 年_月_日甲方：_ 乙方：_依据国家有关劳动爱惜法规、政策规定，经甲乙双方公正协商，甲方将 工程托付乙方承包施工，为了保证本工程平安施工,搞好施工期间的平安管理工作,经双方商定全都同意签定平安协议书，该协议书与工程施工合同书具有同等效力，具体条款如下： 第一条工程概况：见施工合同。 其次条甲方的权力与义务 2.1甲方向乙方介绍所承包工程项目的作业环境。 2.2监督检查乙方各项平安管理工作，有权制止违章作业、无证操作现象，对违章违纪现象下整改通知单，必要时进行经济惩处。

2、第三条乙方的权利和义务 3.1乙方应严格遵守国家有关管理制度及业主关于本工程的平安规定，要建立平安保证体系，制定平安生产责任制，不破坏、砸坏成品，不发生任何火灾、事故。 3.2每项作业开工前，要依据工程特点对全部作业人员进行三级教育，特种作业人员持证上岗，平安防护装置齐全牢靠，施工用电符合平安用电规范，各种施工机具必需符合平安规程要求，施工现场要有专职平安员，施工作业人员必需佩带符合平安要求的防护用品，如：平安帽、平安带、防护手套和绝缘鞋等。 3.3乙方应有针对性的平安技术措施，危险作业区设立警示标志，准时向甲方供应下列资料：平安保证体系、单项工程平安技术措施及交底记录、平安教育记录、平安检查

3、及隐患整改记录、特种作业人员名单及操作证、施工对平安资质证书。 3.4坚持文明施工，严格执行国家有关平安法律、法规，乙方违反上述规定造成人身伤亡、机械事故责任自负，一切费用由乙方担当，并担当因此给甲方造成的全部损失。 以上协议经双方签字后生效。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 代表：_代表：_ 工程协议书2 甲方： 乙方： 因乙方承包甲方工程欠款，经甲乙双方本着公正、公正、公正的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同托付第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为 ( )（￥： ）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付

4、乙方装饰工程，下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定月 日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除担当所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，全部权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方： 乙方： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 年 月 日 工程协议书3 甲方

5、： 乙方： 甲乙双方经过友好协商，在恳切、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为宽阔育龄妇女供应完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责计生优质服务卡的宣扬、设计和印刷； 2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放； 3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务； 4、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。 二、乙方的权利和义务 1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优待； 2、乙方依据服务项目要求，负责落实服务到位； 3、乙方依据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施； 4、乙方为计生优质服

6、务供应专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南； 5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。 三、其它 1、双方定期沟通，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。 2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。 3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。 甲方负责人： 乙方负责人： 联系电话： 联系电话： _年_月_日 _年_月_日 工程协议书4 甲方：_ 乙方：_ 西安祥龙水利建筑工程有限责任公司（渭河堤顶道路工程标项目部）（甲方）拟将渭河堤顶路土石方工程承包给西安市未央区新城福瑞土石方工程队（乙方）施工。经双方协商达成如下协议，并于_年

7、_月_日签订本协议，合同总金额为人民币_（大写_）_元整。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程建设主要内容：土方开挖，回填，碾压；砼浇筑，养护， 排水管道开挖及安装。 四、主要工程量：土方回填30000m，砼浇筑500m。 五、承包方式及工程单价：单价承包 六、施工日期：20xx年3月- 20xx年10月 七、双方的义务和责任（可依据工程实际增减内容） （一）甲方的义务和责任 1、遵守法律、法规和规章； 2、发布开工令； 3、支配施工技术人员对工程施工和质量进行监督管理； 4、负责供应施工用地和场地； 5、准时供应设计图纸及有关资料； 6、准时进行工程计量和工程结算，按协议规定的付款

8、方式准时支付工程款； 7、准时组织工程完工验收和工程完工结算； （二）乙方的义务和责任 1、遵守法律、法规和规章； 2、准时进行工程施工； 3、依据甲方指示，按时完成各项承包工程任务； 4、准时提交施工组织设计、施工管理、保障措施方案和施工图纸； 5、保证工程施工质量、严格按设计图纸和技术条款中规定的质量标准和要求完成各项工程施工任务。 6、负责工程资料按工程竣工验收要求进行整理汇编。 7、遵守环境爱惜的法律、法规和规章。 8、保证工程施工和人员的平安。 八、付款方式：完成工程量结算 九、本合同一式捌份，甲方陆分，乙方两份，经双方法人代表签字盖公章后生效。 甲方：_乙方：_ 法人代表：_法人代

9、表：_ 工程部负责人：_ 项目负责人：_项目负责人：_ 联系电话：_联系电话：_ 工程协议书5 发包人：甘肃敬业有限公司（以下简称甲方） 承包人：安徽方圆建筑有限公司兰州分公司（以下简称乙方） 经双方协商，本着公正、自愿、恳切守信、友好协商的原则，双方就甲方在民勤工业园区建设的生产基地交由乙方承包施工，有关事项达成全都协商。 一、工程概况：办公楼，层数为5层，全部厂区库房、生产车间及关心设施、厂区道路地坪、围墙。 二、工程承包方式：包工包料总承包。 三、工程质量标准：按国家现行的质量验收规范和标准达到合格等级。 四、工程结算方式：执行20xx年甘肃省武威地区建筑工程消耗量定额（实体项目、措施项

10、目）、全国统一建筑装饰工程消耗量定额20xx年甘肃省武威地区单位估价表，建筑安装工程费用按20xx甘肃省建筑安装工程费用定额中本工程工程类别上限计取。材料、人工价差的.调整执行施工同期甘肃省武威地区民勤县材料信息价及调整文件。 五、工程款的支付：乙方所承包的土建、钢构工程全部由乙方全额垫资施工，施工至主体封顶后一周内支付乙方80%工程款，工程竣工通过五方验收后10日内付至工程总价（变更及调差部分）的90%，待工程结算 定案后除扣留3%保修金外，剩余工程款在10日内付清。 六、如因甲方缘由造成乙方不能按时正常进行施工，双方协商解决，造成乙方损失的，甲方视状况进行适当的赔付。 七、此协议为甲乙双方

11、合作的意向施工协议，待甲方托付办理招标手续后，双方签订施工合同，双方各自办理缴纳施工必要的各种费用。 八、本协议中乙方承诺垫资部分，乙方不能以任何理由推辞，否则本协议无效。 九、本意向协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。双方签字盖章后生效，将构成施工合同的条款！其它事宜双方再行协商。 甲方：甘肃民勤敬业有限公司乙方：安徽方圆建筑有限公司 法定代表人： 托付代理人： 年 月 法定代表人： 托付代理人： 年日 日月 工程协议书6 甲方：_ 乙方：_ 一、施工项目：_ 二、施工规模：_ 三、施工质量要求：院面竣工后达到观感合格，院内不存水，可行驶小型车。 四、工程造价：建设单位以每平方_元承包给施工单

12、位，工程总造价_元。 五、付款方式：工程完工后，经建设单位验收合格后，三日内一次性付清。 六、工期：_至_。 建设单位：_施工单位：_ 负责人：_负责人：_ 工程协议书7 甲方(托付方)：_ 乙方(被托付方)：_ 我公司因xx县高标准基本农田建设项目投标，依据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必需托付具有相应资质的工程造价询问机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。 现由甲方托付乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款： 一、甲方应负责供应设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙

13、方注册造价工程师。 二、乙方应依据甲方的托付事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章。负责按招标文件规定供应必需的造价工程师签字盖章。负责供应注册造价工程师证书供本工程开标时使用。负责答复甲方提出的有关本工程的造价询问。乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项： 1.依据达成的商定双方规定，甲方一次性付给乙方费用。 2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效。 甲方：_ 乙方：_ 签订时间：_ 工程协议书8 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 经公正友好协商，甲乙双方就甲方全部的挖掘机转让给乙方一事达成全都协议如下： 一、挖掘机品牌：型号

14、：机号： 二、转让价格为人民币（大写）： 元 三、甲方承诺对上述转让的挖掘机享有合法的完全的.全部权，乙方赐予该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主见挖掘机的全部权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。 四、甲方对出售的机械在 年 月 日之前的任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关。 五、乙方应在 年 月 日前一次性将货款付至甲方账户。 六、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。 七、其它商定事项 甲方（盖章）： 日期： 乙方（盖章）： 日期： 工程协议书9 甲方： 乙方： 依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用原则，

15、双方就建设工程劳务作业合作事项协商全都，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度方案供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、平安生产：乙方应加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格依据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计

16、、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量达到商定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定准时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并准时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、依据

17、合同商定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。 2、按甲方的工期方案要求，认真编制施工作业方案，每月应按时完成甲方下达的月工期方案。 3、按合同商定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项

18、管理规定。 十三、双方协议工价如下： 分部分项 工程名称单位名称人工基价 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注 质量工期文明施工 十四、甲、乙双方在签订本合同时，必需同时签订下列合同附属文件。下列附属文件与本合同具有同等的法律效力。 1、平安生产协议书; 2、治安、保卫、防火等协议书。 十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行商定。 十六、违约责任： 1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任： 甲方不按商定核实乙方的工程量、或不按商定支付劳务作业工程款、或不按商定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的

19、利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日的违约金; 甲方不履行或不按合同商定履行义务时，应向乙方支付违约金_元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任： 乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付_元的违约金; 乙方施工的工程质量不符合合同商定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付_元的违约金; 乙方不履行或不按合同商定履行义务时，应向甲方支付_元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方在担当上述违约

20、责任后仍应连续履行合同。 十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项商定。 十八、争议： 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本_份，甲方执_份，乙方执_份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 地址：地址： 电话：电话： 开户银行：

21、开户银行： 帐号：帐号： 日期： 工程协议书10 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施方案，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5。2、工程竣工

22、，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。 5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术

23、规范、低压配电技术规范施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的.，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发

24、觉，立刻停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料准时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方立刻停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和

25、材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同商定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 甲方：乙方： 代表：代表： 身份证号码： 电话号码： 银行帐号： 开户行名称： xx年xx月xx日 工程协议书11 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当：任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：

26、_ 1.2工程建设地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求： 1.6承接方式：_ 1.7估量勘察工作量：_ 其次条：发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分

27、布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作量变、不行抗力影响以及非勘察人缘

28、由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人员行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为元(大写)合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大，工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款，计元;勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%，计元;提交勘察成果资料后10

29、天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消逝的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通

30、行道路、接通电源水源、控好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施

31、费元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。 5.1.9发包人应爱惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规

32、范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的.岩土工程条件(

33、或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察的人员，应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条：违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日期延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遗费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人

34、担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止质量或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条：本合同未尽事宜，经

35、发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其他商定事项： 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决; (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式份，发包人份、勘察人份。 发包人名称：_勘察人名称：_ (盖章) (盖章) 法定代表人：_(签字)法定代表人：_(签字) 托付

36、代理人：_(签字)托付代理人：_(签字) 住谁的所：_住谁的所：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电谁的话：_电谁的话：_ 传谁的真：_传谁的真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建设行政主管部门备案：_鉴证看法：_ (盖章) (盖章) 备案号：_经办人：_ 备案日期：_年_月_日 鉴证日期：_年_月_日 工程协议书12 出包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_ 我公司承建荣县鼎新镇小井沟移民安置综合体项目工程，为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着公正互利、等价有偿的原则

37、，依据本工程的实际状况，经甲乙双方协商全都达成下列条款，共同遵守。 第一条、本项目工程概况 1、本项目工程为框架全现浇结构 2、工程地址：荣县鼎新镇鼎新村4、5组 3、建筑面积：（按实计量）。 其次条、承包工程内容及计价 1、本工程施工建设接受平方米劳务工资包干方法进行施工，其施工内容如下： 该工程的砼浇筑、砌体、内外墙抹灰、外墙砖及屋面土建工程、构件制作安装、二次砼结构现浇、地坪砂浆找平、门窗塞缝补烂、室内回填、底层地面砼浇灌等。 2、人工工资单价： 1）、以上人工工资按元/建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费、平安文明措施费等。 第三条、乙方的承包要求 乙方所用的泥工工具、劳保用品、

38、平安帽、平安带、钉子、铁丝、二次配电箱及出线电缆等由乙方自己供应，食宿由乙方自行解决。 第四条、人工费支付 1、按总工期按进度支付总清包款的%；乙方必需供应工人工资表；剩余待竣工验收交付后内付清。 第五条、工程质量责任 1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一、平安第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。全部水平包筑模必需找水平，垂直立柱包筑模及二模包筑模必需统一垂线；误差在20mm以上的产生的额外抹灰剃打返工费以及连带费用由乙方全部担当，并处以每处200元罚款；造成材料铺张的，铺张材料由乙方担当，甲方有权从工程款中扣除；乙方不能借口任何理由拒绝。 2、本项目工程的工程质量，必需

39、达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的.标准。经检测不合格，由乙方返工重做、返工费由乙方全部担当。 第六条、甲乙双方权利、责任、义务 1、甲方权利、责任和义务 1）甲方有权利、责任和义务 2）甲方依据施工生产方案，供应图纸一套给乙方。 3）乙方组织的管理人员和工人，必需经甲方审批后进入工地，并持证件上班；甲方有权监督乙方发放工资。假如乙方克扣工资、拖欠工资等缘由导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方担当，并担当的赔偿，甲方有权直接从劳务费中扣除。 2、乙方的权利、责任和义务 1）乙方有权就工程技术询问甲方，寻求甲方技术方面的支持。施工队在施工期间，必需有一位主要负责人在工地指导和管理施工，以便处理施工过程中的问题。如需外出时，必需向甲方项目部主管人员请假；如在施工期内主要负责人无故不在施工现场的，每天罚款贰百元，施工放线交底必需参加，无故缺席的罚款500元每次。 2）、乙方应提前7天书面对甲方提出材料使用方案；现场模板、条方应先挑后锯的原则，乱锯乱改的处以200元每次的罚款，甲方有权直接从劳务费中扣除，不予改正的下次加倍罚款。 3）乙方必需定期对其工程人员进行平安、质量意