工程项目居间合同(集锦15篇).docx

《工程项目居间合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目居间合同(集锦15篇).docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程项目居间合同(集锦15篇)工程项目居间合同1 甲方：（居间人）_联系地址：_ 乙方：（托付人）_联系地址：_ 甲乙为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 甲方接受乙方托付，向乙方供应关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。 二、甲方的义务 1、甲方须向乙方供应有关工程项目的信息，并有义务关心乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。 2、甲方承诺向乙方供应的关于工程项目的有关信息真实牢靠。 三、乙方义务 1、乙方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、2、假如居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。 3、假如居间成功或供应工程信息有效，则乙方应按本协议商定，向甲方支付居间酬劳。 四、居间酬劳金额、支付时间和支付方式 1、项目居间费用总额_ 项目信息费_ 项目提成_。 A、项目信息费 装修面积_（含）项目，_元项目；装修面积_项目，_元项目。 B、项目提成：净合同额的_% 1）居间人仅供应工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成_%。 2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成_%。 3）净合同额指除去建设单位等返点，_%税金后的合同额。 4）居间

3、人能关心洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。 2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。 3、项目提成发放：项目签订合同后依据进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体接受那种方式甲乙双方可另行商定。 4、乙方可以转帐或现金的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 六、协议终止 1、本协议签字生效后，有效期_年。 七、其他事项 1、甲方不得将本协议托付事项进行转托付。 2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_ 法定代表人或托付代理

4、人：_ 联系方式：_联系方式：_ _年_月_日_年_月_日 工程项目居间合同2 甲方（托付人）：联系地址： 乙方（居间人）：联系地址： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就新疆省昌吉州吉木萨尔县工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关

5、于该工程项目的上述信息真实牢靠。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按酬劳总金额的每天10%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳金额、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为_元。 2、居间成功后，在甲方与建设方签订完施工合同后当日向乙方支付的居间酬劳。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘

6、。 六、合同终止 1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。 七、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日：_年_月_日 工程项目居间合同3 甲方（托付人）：_ 乙方（居间人）：_ 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就项目（以下称该项目），引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈/推举参与工程项目，向甲方供应关于该工

7、程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。甲方与建设单位未签订书面的工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的.，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的基本信息或猎取项目基本信息的渠道，并尽可能供应和关心获得资料。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成承包合同，那么在甲方的工程执行过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 3、

8、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同签订。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和项目托付单位所签订的工程（设计/询问等）合同。甲方因履行工程（设计/询问等）合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付方式 1、本项目居间酬劳为甲方与建设单位签定项目合同金额的_。 2、居间成功后，居间酬劳按甲方与建设单位签定的合同支付方式同比例进行支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实

9、际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如未完成居间任务，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交深圳市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、托付主体和最终项目签合同主体为同一主

10、体。 3、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（托付人）：_ 乙方（居间人）：_ _年_月_日 工程项目居间合同4 经托付方和居间方当事人协商全都，本着恳切信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。 托付方：_ 居间方：_ 工程名称：_ 工程地点：_ 第一条：事项确认 托付方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为托付方与矿主方龙里县xx公司签订该项目施工合同的居间人。 其次条：托付方责任 1、具有完全民事行为力气和支付居间费的人，具有能够担当该工程项目的施工力气。 2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，恳切信用履行该工程项目的.居间协议。

11、 第三条：居间方责任 1、给托付方供应精确工程信息及工程项目地址。 2、自行担当该工程项目活动期间的一切费用和自身的平安责任，直至托付方与矿主方龙里县xx公司签订该工程项目的承建施工合同。 3、在施工期间，居间方应乐观协作托付方处理，施工事务时，以及施工过程中托付方和矿主方的协调工作。 第四条：托付方与矿主方龙里县 xx公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 1、托付方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。 2、托付方重晶石石方每立方，土方硅矿。 第五条：付款方式 1、托付方按每月进度款足额支付居间费

12、给居间方。 2、托付方得到建设方的进度款时，在_个工作日内向居间方支付居间费。 3、该工程完工之后，托付方得到建设方支付的结算款后，_个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。 第六条：如托付人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，_或申请支付令。按工程并且要托付方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收_%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。 托付人：_ 身份证：_ 电话：_ 居间人：_ 身份证：_ 电话：_ _年_月_日 甲方(托付人)：_ 联系地址：_ 乙方(居间人)：_ 联系地址：_ 联系电话：_ 工程项目居间合同5 工程项目建设需要，现托

13、付 落实并促成托付人 签订该项目承包合同，一旦托付方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。 依据合同法有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，托付人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式：托付人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。 三、本居间协议不行撤销、不受时间限制而失效，不受托付人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，托付人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不担当任何与项目承包合同相关的连带责任，托

14、付人对此居间协议以及居间项目内容负有保密的义务。 四、此居间合同具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，托付人如不履行本协议商定的支付酬劳义务，需担当违约责任，违约金为1.1亿元人民币（壹亿壹仟万元人民币）。居间人可向托付人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此托付人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。 五、中标方与托付人签订工程施工分包合同，托付人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。 六、工程量总额计算方式：按托付人竣工结算完成工程量计算总造价。 七、在办理承包工程合同期间，托付人与居间人各自负担自己费用。 八、工程

15、竣工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。 九、本协议书一式两份，托付人、居间人各执一份；作为向托付人领取居间费凭证。 十、本居间合同自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜，居间合同执行过程中消逝新问题，双方再签订补充协议执行。 托付人： 居间人： 身份证号： 身份证号： 20 年 月 日 20 年 月 日 工程项目居间合同6 托付方：_(以下简称甲方) 法定代表人：_ 通讯地址：_ 联系方式：_ 银行户头：_ 银行卡号: _ 居间方：_(以下简称乙方) 法定代表人：_ 通讯地址：

16、_ 联系方式：_ 银行户头：_ 银行卡号: _ 甲、乙为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、公正、互利互惠、恳切守信的原则，特订立如下协议,以资共同遵守。 第一条 托付事项 1、甲方方案承接乙方接洽的_工程项目，甲方托付乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方托付。 2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。 其次条 居间人的权利和义务 1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关状况，

17、但甲方书面确认是商业隐秘的除外。 2、乙方应当认真完成甲方的托付事项，依据合同第一条所规定的内容乐观为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、关心、撮合等服务。 3、乙方应尽可能向甲方准时、真实地报告有项目发包意向的第三方的状况。 4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方担当责任。 5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务担当任何责任。 第三条 甲方义务 1、 甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务

18、，与乙方无关。 3、假如居间成功则由甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 第四条 居间费用及支付方式 1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿担当。 2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币_元，作为居间首期款，其余居间费依据发包方工程进度比例分_次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。 3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或

19、乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用)乙方自行担当。 第五条 合同的解除 1、托付期限届满，商定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。 2、本合同商定目的实现，乙方收到甲方依据本合同第四条商定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。 3、托付期限届满之前，不论任何缘由，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同商定目的不能实现的。 4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。 5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的

20、实际经济损失由甲方全部担当。 第六条 违约责任 甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的商定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额_%的金额作为违约金，乙方关心甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。 第七条 声明及保证 甲方： 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有力气签署并履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法

21、人托付授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。 乙方： 1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第八条 保密 甲乙双方保证对在争辩、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业隐秘)予以保密。为经该资

22、料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。不得利用客户供应的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。 第九条 争议的处理 如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_方所在地人民法院提起诉讼解决。 第十条 合同解释、补充及附件 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力

23、。 第十一条 合同效力 本合同自双方法定代表人或其授权的托付代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。 第十三条 备注 如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。 托付方(公章)：_ 居间方(公章)：_ 法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程项目居间合同7 甲方(托付人) 联系地址： 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就xx省xxx

24、工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真

25、实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6

26、、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的xx%. 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付xxx元整;在正常施工的两个月内，应支付xxx

27、;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按xxx%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当xx差x等xx费用) 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金;假如违约金不足以补偿

28、甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：(盖章)乙方(盖章) 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人： 合同编号：xxxxxxxxx 托付人：xxxxx签订

29、地点：xxxxxxxxx 居间人：xxxxx签订时间：xx年xx月xx日 第一条托付事项及具体要求：xxxxx 其次条居间期限：从xxxx年xxxx月xxxx日至xxxx年xxxx月xxxx日。 第三条酬劳及支付期限：居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的xxxx%或者(大写)xxxxxxxxx元。托付人应在合同成立后的xxxxx日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。 第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用(大写)xxxxxxxx元。 第五条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商全都;

30、 2.因不行抗力致使不能实现合同目的; 3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条托付人的违约责任：xxxxxxxxxx 第七条居间人的违约责任：xxxxxxx 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第xxx种方式解决： (一)提交xxxxxxxx仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条其他商定事项：xxxxx 第

31、十条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。 托付人(章)：居间人(章)：鉴(公)证看法： 住宅：住宅： 法定代表人：法定代表人： 居民身份证号码：居民身份证号码： 托付代理人：托付代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章) 账号：账号：经办人： 邮政编码： xxxx年xx月xx日 工程项目居间合同8 依据中华人民共和国合同法其次十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经托付方和居间方当事人协商全都，本着恳切信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。 托付方： 居间方： 工程名称： 工程地点： 第一条：事项确认 托付方确认是经居

32、间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。 其次条：托付方责任： 1、具有完全民事行为力气和支付居间费的人，具有能够担当该工程项目的施工力气。 2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，恳切信用履行该工程项目的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给托付方供应精确工程信息及工程项目地址。 2、自行担当该工程项目活动期间的一切费用和自身的平安责任，直至托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。 3、在施工期间，居间方应乐观协作托付方处理，施工事务时，以及施工过程中托付方和矿主方的协调工作。 第四条：托付方

33、与矿主方龙里县 巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 1、托付方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的.开挖。 2、托付方重晶石石方每立方，土方硅矿。 第五条：付款方式 1、托付方按每月进度款足额支付居间费给居间方。 2、托付方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。 3、该工程完工之后，托付方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。 第六条：如托付人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要托付方与

34、建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。 托付人： 居间人： 身份证： 身份证： 电 话： 电 话： 年 月 日 工程项目居间合同9 甲方(托付人)：_ 联系人：_ 联系地址：_ 身份证号码：_ 乙方(居间人):_ 联系电话：_ 身份证号码：_ 甲乙双方为了发挥双方的优势，依据民法典，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约_元)，并最终促成甲方与发包单

35、位签订该工程项目的专业承包合同。 2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行_市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间_程造价信息单价执行。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考查。 三、甲方的义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利

36、和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的_%计算。 2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费_万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方_万元整，剩余金额从施工开头，依据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，_日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。 3、甲方以劳务现金的方式支付。 五、乙方的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。 六、其他商定 本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功本合同完全履行完毕后终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地_市_区中级人民提起民事诉讼。 九、其他事项 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。 甲方：_(盖章) 乙方：_(签字) 法定代表人_法定代表人：_ _年_月_日_年_月_日 工程项