工程施工协议书【通用10篇】.docx

《工程施工协议书【通用10篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工协议书【通用10篇】.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工协议书【通用10篇】工程施工协议书 篇一 甲方：_ 乙方：_ 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，本着公平、公正、诚实守信原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商一致，达成如下条款： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、承包范围：包清工（包模板的铁丝、铁钉、钢筋的扎丝、垫块）不包括外保温、面砖、外墙涂料、防水。 四、工程价款：_（按实际面积） 五、付款方式： 施工过程中，按照工程形象进度付款，一层砼浇筑完毕后付 二层砼浇筑完毕后付_三层浇筑完毕后付_四层砼浇筑完毕后付_ 一层砌体完毕后付_二层砌体完毕后付_三层砌体后完毕付_四层砌体完毕后付_。 内粉粉刷

2、完毕后付_外粉粉刷完毕后付_。工程竣工验合格付到工程款95%，余款5%作为质量保证金，待工程安装竣工验收合格后一年内付清。 六、开工日期至竣工日期：自_年_月_日至_年_月_日。 七、安全：乙方在施工中出现任何安全事故责任自负。 八、双方责任 （一）甲方责任 1、甲方保证施工现场“三通一平”，即水通、电通、路通、场地平整。 2、甲方负责开挖基础。 3、甲方应把图纸提前交付乙方并作技术交底，如有变更须提前向乙方出示变更通知，否则造成的损失由甲方承担。 4、甲方负责制作预埋件，乙方负责安装。 （二）乙方责任 1、乙方须严格按照甲方提供图纸，结合现行施工规范，严格施工、安装，确保质量合格。 2、乙方

3、在施工中须严格按照设计施工，不得故意浪费材料或偷工减料，否则，甲方有权对乙方采取停工、甚至终止合同，同时给与总合同价款的2%的处罚。 3、乙方在施工中应严格遵守甲方的各项规章制度，须服从甲方管理否则，甲方对乙方作出相应的处罚。 4、乙方应保证施工质量和工期进度。如出现施工质量问题，乙方应承担无偿修复责任并赔偿甲方的全部经济损失。延误工期的，每延误一天，应处罚5000元。在质保期间发生质量问题的，乙方无偿修复，否则甲方有权扣除乙方质保金。 九、未尽事宜，由双方协商解决。 十、本协议一式二份，双方各执一份，自双方签字后生效，竣工验收结算后废止。 甲方代表签字：_乙方代表签字：_ _年_月_日_年_

4、月_日 工程施工协议书 篇二 本协议书于_年_月_日由_、_（以下简称“业主”）为一方与_（以下简称“监理工程师”）为另一方签订。 鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即_并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。 兹就以下事项达成本协议： 1、本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。 2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即： (a)中标函； (b)协议书附录； (c)土建工程施工监理服务协议书条件； (d)附件，即： 附件A理服务范围 附件B业主提供的人员、设备、设施和其他服务 附件C报酬和支付_ 3、考虑

5、到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。 4、业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。 谨于前文所书明之_年_月_日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。 特此证明。 由_在场的情况下由_在场的情况下 业主的合法代表签名：监理工程师的合法代表签名： 单位盖章：单位盖章： 联系人：联系人： 地址：地址： 协议书附录 条款内容： 1、定义 项目名称是_ 责任期限_计算起自_ 赔偿的限额_ 服务开始_ 完成_ 2、支付的时间 当地货币_天 外币_天 3、对过期应付款项 商定的补偿

6、每天_% 4、协议书规定的货币支付的货币 协议书中货币的汇率_ 5、协议书的语言 主导语言：汉语/英语 协议书遵循的法律（工程所在国或地区的法律） 业务总部所在地_ 业主的地址_ 邮政编码_ 电话号码_ 传真电话号码_ 监理工程师的地址_ 邮政编码_ 电传号码_ 传真电话号码_ 仲裁规则_ 工程合同模板 篇三 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照中华人民共和国建筑法、合同法及相关规定，签订合同，特定如下： 一、工程名称： 二、结构形式：框架 三、承包方式：包工不包料 四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工（包制做绑扎）打砼工、（包清理）、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、

7、电锯（不包含室内二期工程）其它不含在内。 五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。 六、质量标注：合格。 七、有关条款： 1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。 2、乙方负责进场材料卸车（钢筋、模板、钢管、扣件） 3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。 7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。 8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给

8、予处罚。 9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。 八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。 九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息（月息2分）。 十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商， 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程施工协议书 篇四 工程名称：云南省牛栏江滇池补水工程德泽水库枢纽工程 委托方（以下简称甲方）：云南建工水利水电建设有限公司德泽水库枢 纽工程项目部 受委托方（以下简称乙方）：云南润诺建筑工程检测有限公司 经甲、乙双方协商，甲方的云南省

9、牛栏江滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。 一、试验检测范围 本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。 二、双方的义务 1、甲方的义务 （1）按本合同约定按期支付试验检测费用。 （2）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。 （3）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。 2、乙方的义务 （1）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。 （2）按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。 （3）对甲方的工程技术保密。

10、（4）提供相关的工程技术咨询服务。 （5）协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。 三、检测程序 1、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测，现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。 2、对各种试验检测工作，甲方需提供技术要求，明确样品的产品信息和检测要求。 四、履行期限 自本工程开工开始至工程完工，共计四十二个月，甲方付清试验检测费用，乙方提交完试验检测报告为止。 五、检测费用和支付方式 1、本工程试验检测费用按总价贰佰万元（￥200万元）包干，不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。 2、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。 3、试验检测费用按工程进度比

11、例进行支付，并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。 六、争议解决 本协议如发生争议，友好协商解决。如协商解决不成，则进行仲裁。 七、其它 1、本协议自双方签字盖章之日起生效，自双方义务履行完毕之日止。 2、本协议一式陆份，双方各执三份。 委托方（签章）： 受委托方（签章）： 代表人：代表人： 年 月 日年 月 日 工程施工协议书 篇五 甲方： 乙方： 甲乙双方按照中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工

12、程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。 4、总工程量： 5、开工时间： 6、工期： 7、破碎规格：岩石直经不大于 二、工程单价以及付款方式： 1、工程单价：每吨 元人民币。 2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。 3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。 三、甲方责任 1、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。 2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。 3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。 4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水

13、准点出现差错由甲方承担损失。 5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。 6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使 乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10

14、小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。 7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场 8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。 9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。 10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿

15、标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。 四、乙方责任 1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。 2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。 3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。 4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。 5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。 五、工程延误及工程变更 1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同

16、。 2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。 六、合同违约 1、甲方未按合同支付工程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。 2、非乙方原因造成的停

17、工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项 第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。 3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。 七、合同争议 本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证： 身份证： 电话： 电话： 银行账号： 银行账号： 年月日 年月日 工程施工协议书 篇六 建设单位：_（以下简称甲方）

18、 施工单位：_（以下简称乙方） 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称：_ 2、工程地址：_ 3、工程范围：_ 4、承包方式：包工包料。 5、承包造价：_元（大写：_）。 二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为_年_月_日至_年_月_日，总工期_天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规

19、程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办

20、理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 代表人：代表人：_ 身份证号：_身份证号：_ 公章公章 _年_月_日 施工协议书 篇七 甲方：_ 乙方：_ 为了加强安全管理，

21、深入贯彻安全第一，预防为主、综合治理安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议： 一、甲方安全责任 1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。 3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。不得违章指挥、强令乙方冒险作业。 4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。 5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。 6、甲

22、方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。 7、监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。 8、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。 9、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 二、乙方安全责任 1、乙方要根据施工现场安全管理制度做好各项安全工作。 2、乙方的特种作业人员要依照特种作业人员持证上岗管理制度做好安全工作。 3、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并

23、按规定做好保护工作；乙方有权拒绝甲方的违章指挥。 4、甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。 5、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场。 6、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。 7、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程，凡不了解规程的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。 8、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。 9、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。 10、本工程施工期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成

24、的经济损失和刑事责任； 11、本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。 12、尽事宜，双方协商解决。 三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工协议书 篇八 甲方： 乙方： 乙方于_年_月_日与甲方相关人员对甲方承建的五经路隧道进行现场勘查，确认隧道内存在的渗漏问题并根据甲方指示确认了施工部位。在和甲方进行交流协商后最终确定施工方案，在协议价格后双方达成

25、本施工协议。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、项目地点和内容： 1、对的渗漏处理。根据甲方指定部位进行混凝土修复，控制变形缝和部分主体结构裂缝的渗漏。 二、承包方式： 甲方委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系，办理好施工前各种开工许可手续并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1)严格按照施

26、工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成

27、之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。 四、工程质量及验收标准： 根据本协议要求对所处理施工部位达到闭水性良好。 五、施工造价： 1)执行甲、乙双方确定的工程单价 2)按实际修复的工程量进行工程结算。 六、保修期： 对所施工部位保修一年。 七、付款方法： 1)乙方进场同时甲方需支付2万元的进场费，在完成全部施工内容后甲方支付乙方70的工程款； 2)在甲方验收完毕后，甲方需在30天内支付乙方全部工程款的95； 3)到保修期时甲方支付乙方的5的质保金。 八、附则 本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验

28、收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。 甲方：乙方： 代表：代表： 签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日 工程施工协议书 篇九 托运方（甲方）_ 承运方（乙方）_ 本协议双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就高速铁路建设工程项目沙石料运输作业事宜，达成如下协议： 第一条 运输任务 由乙方负责高速铁路建设工程项目的沙石料运输作业任务，乙方承担的运输量按协议履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条 协议期限 自_ 年 _月 _日起 至 _年 _月

29、 _日止。 第三条 运输起止地 起始地： _到达地：_ 第四条 运输车辆 乙方提供工程运输车辆：车辆牌号： _，行驶证号：_ ，载重量： _吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。 第五条 运费结算：按 _元/吨公里计算。 因本协议运输所产生的税、费，等所有费用由乙方承担。甲方支付的运费按吨计算，乙方出具运输费凭证方可支取运费。 第六条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行协议过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，及维修等所有费用均由乙方负责承担。 第七条 燃油供应 乙方运输车辆所需燃油，燃油费由乙方承担。

30、 第八条 运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排

31、，建立按时作业制度，因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。 第九条 违约责任 1、本协议生效后，除法律规定解除事由或本协议约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本协议或终止本协议义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本协议。并且，甲方擅自提前解除本协议或终止协议义务的履行的，须返还乙方协议保证金；乙方擅自提前解除本协议或终止协议义务的履行的，已交协议保证金将不予返回。 2、运费凭证不得涂改采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的。运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的

32、拾倍计算罚款。 3、甲方应按照本协议约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。 4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议， 5、协议期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。 6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议，乙

33、方所交协议保证金不得要求返还。 7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）的标准，由甲方从乙方的运费扣除。 8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分进行清理，装运至指定地点卸载。 9、协议履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本协议。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车

34、次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费中扣留支付。 10、乙方运输车辆在运输过程中因某种情况送不到目的地时要及时通知甲方并说明原因 11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，超重超载被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或协议保证金中扣留。 第十条 争议的解决 本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 第十一条 其他约定 1、本协议未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本协议经协

35、议双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由协议双方各执一份。 甲方（公章）_ 乙方（公章）_ 法定代表人（签字）_ 法定代表人（签字）_ _年_月_日 _年_月_日 工程施工协议书 篇十 发包人（全称）： 法定代表人或其委托代理人： 承包人（全称）： 法定代表人或其委托代理人： 根据民法典及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程立项批准文号：_。 4、资金来源：_。 5、工程内容：_。 6、工程承包范围：_。 二、合同工期 计划开工日期：_年_月_日。 计划竣工日

36、期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准与验收 工程质量符合_标准。 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为：_人民币（大写）（￥_元）； 其中： （1）安全文明施工费：_人民币（大写）（￥_元）； （2）材料和工程设备暂估价

37、金额：_人民币（大写）（￥_元）； （3）专业工程暂估价金额：_人民币（大写）（￥_元）； （4）暂列金额：_人民币（大写）（￥_元）。 2、合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_；联系电话：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的

38、补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、质量保修 1、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。 2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取

39、得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_%的劳务费。 3、乙方保修联系电话：_；乙方保修联系人：_。 九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。 十、签订地点 本合同在_签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同_自生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） _年_月_日 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） _年_月_日 读书破万卷下笔如有神，29