监理工程师考试合同管理模拟试题六.pdf

《监理工程师考试合同管理模拟试题六.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试合同管理模拟试题六.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试合同管理模拟试题六监理工程师考试合同管理模拟试题六一、单项选择题一、单项选择题(每题每题 1 1 分分,共共 1010 分）分）1、合同法律关系的客体是。A、承包商B、监理工程师C、标的D、合同条款2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效,该代理称为.A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、表见代理3、无效合同或者被撒销的合同没有法律约束力。A、被确认时B、自始 C、当事人一方提出时D、双方发生争议时4、担保合同属于。A、从合同B B、主合同C、无偿合同D、委托合同5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人

2、自知道或者应当知道撒销权事由之日起内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A、60 天B、6 个月C、一年D、两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的。A、推定为未变更B、推定为变更 C、由监理推定D、请求仲裁7、根据招投标法的规定，投标人少于的，招标人应当依照招投标法重新招标.A、2 个B、5 个C、10 个D、3 个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是。A、总价合同B、成本加酬金的合同 C、单价合同D、设计施工总承包9、FIDIC 合同条件中工期应该从起算。A 合同签订之日 B、协议书中注明的开工日期 C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期D、第一次工地会议开会当天10、依据 FIDI

3、C 施工合同条件，监理工程师可在进行质量检验。A、只能在施工现场B、只能在预制厂或料场C、只能是 A 或 B 两种情况之一D、可在 A 或 B 合同规定的其它地点二、多项选择题二、多项选择题(每题每题 1 1 分，共计分，共计 4040 分）分）1、FIDIC 条款中，监理工程师有权。A、撤换不称职的监理工程师代表B、批准承包人转让合同的要求C、批准承包人的分包要求D、撤换不称职的承包人职员E、终止业主与承包人的合同关系F、解释合同文件2、FIDIC 条款中，下列施工索赔中有合同依据的有。A、未按规定向承包人付款B、延误提供图纸C、未及时合理按合同提供场地D、负责提供的书面数据不准确E、提前占

4、用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害 F、分包人违约3、法律关系的三个要素是。A、主体B、客体C、目的D、内容4、当事人订立合同，有和。A、委托代理形式B、书面形式C、口头形式D、其他形式5、当事人订立合同,采取方式。A、要约邀请B、要约C、承诺D、担保6、不可抗力是指的客观情况.A、不能预见B、不能避免C、不能保险D、不能克服7、合同纠纷的处理方法。A、公证B、鉴证C、协商 D、调解E、仲裁F、诉讼8、合法代理的条件。A、事先取得委托书B、在委托范围内 C、以委托人的名义D、要经过公证9、无效合同的法律后果.A、返还财产B、折价补偿C、赔偿损失D、追缴财产10、监理工程师根据合同规定处理

5、费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即.A、索赔权的论证B、索赔额的计算 C、查证索赔原因D、核实索赔费用11、下列合同中与施工承包合同没有主从关系。A、监理合同B、设计合同C、借款合同D、分包合同12、建设工程合同包括。A、监理合同B、工程勘察合同 C、工程设计合同D、施工合同13、下列说法是不正确的。A、索赔通知书由工程师发给承包商;B、索赔通知书由承包商发给工程师；C、索赔通知书由承包商发给业主;D、索赔通知书由工程师发给业主。14、下列说法是不正确的。A、监理工程师代表仅对业主负责；B、监理工程师代表仅对承包人负责;C、监理工程师代表仅对工程师负责；D、监理工程师代表对业主和承包人负责。

6、15、招投标法规定的法定招标方式有。A、公开招标B、议标C、委托D、邀请招标16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括 .A、综合评分法B、最低报价法C、最低评标价法D、法律、行政法规允许的其它评标法17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件。A、初步设计文件已被批准；B、建设资金已经落实；C、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求；D、施工准备工作基本就绪。18、计算监理服务费用的方法有。A、成本加酬金B、费率法C、人、年费法D、总额法19、监理附加服务费用的基本测算方法,由双方协商确定，一般可采用的办法。A、附加工程工作量基本费率;B、附加工程工作量基本费率

7、有效合同价；C、附加服务工作日数监理服务日平均费用；D、附加服务工作比例监理服务费用总额。20、仲裁的特点是。A、双方自愿B、无地域、无级别管辖 C、一裁仲局D、公正、保密21、下列说法是不正确的。A、工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书；B、工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书；C、工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书；D、工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。22、下列说法不正确。A、依法成立的合同自成立时生效;B、只有经过公证的合同才具有法律效力；C、只有经过鉴证的合同才具有法律效力；D、只有经过

8、上级主管部门批准的合同才具有法律效力.23、下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。A、因重大误解订立的B、在订立合同时，显失公平的C、合同履行中价格下降的D、订立合同后,政策变化的E、未办理担保和保险的F、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的24、具有代为清偿债务能力的，可以作保证人。A、国家机关B、学校C、医院 D、法人E、其他组织 F、公民25、按合同计价方式，公路工程施工合同有.A、单价合同B、总价合同 C、设计施工总承包D、成本加酬金合同26、在 FIDIC 合同条件中，载明的工程分包方式为。A、一般分包B、直接分包C、接定分包D、间接分包27、在 FIDIC 合同

9、条件中,规定由业主和承包商联合保险的项目有。A、监理人员人身伤害事故险B、工程一切险C、承包商雇员人身伤害事故险D、第三方责任险28、根据 FIDIC 合同条件的规定，下列表述哪些是错误的。A、业主可以直接指令承包商进行变更；B、设计单位可以直接指令承包商进行变更；C、承包商可以自行决定对工程的合理变更；D、没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。29、根据 FIDIC 合同条件规定，合同履行过程中发生事件，属于业主应承担的风险。A、业主提供的参考资料有误B、叛乱、革命、罢工C、任何有危险性质的放射性污染D、战争、敌对行动30、FIDIC 合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为。A、

10、本合同协议书B、合同的专用条件 C、合同的通用条件D、中标通知书E、投标书及其附录F、图纸 G、技术规范H、标价的工程量清单N、构成本合同组成部分的其他文件31、根据 FIDIC 合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有.A、连续下雨 22 天；B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻;C、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停；D、承包商的工人罢工。32、根据 FIDIC 合同条件第 53 条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序,那么，.A、承包商就丧失了索赔的权利；B、承包商只能得到费用补偿，而不包括利润；C、承包商得到付款的权利可能会受到限制;D、承包商只能得到从

11、同期记录中证实的那部分款额；E、承包商只能通过诉讼获得索赔。33、根据 FIDIC 合同条件第 69 条的规定，如果业主的违约事件发生后,承包商有权采取下列措施进行处理和补救。A、终止合同B、从现场撤离设备 C、暂停工作D、减缓工作速度34、标底编制的基本原则是。A、应遵循价值规律B、应服从供求规律C、应遵照政策规定D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平35、业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括.A、正常服务的费用B、附加服务的费用 C、对监理单位的赔偿D、加班费用36、下列说法是不正确的。A、中标通知书发出时,即发生承诺生效、合同成立的法律效力;B、中标通知书收到后，即发生承诺

12、生效,合同成立的法律效力；C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。37、评标委员会要对投标人的进行详细评审.A、财务能力B、技术能力C、管理水平D、以往施工业绩及履约信誉38、计日工的使用是。A、根据业主的指令使用B 根据监理工程师的指令全部使用C、部分使用D、根本就使用39、因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置,对承包商的设备闭置损失补偿费应按计算。A、机械台班费B、机械设备的进出场费C、机械折旧费D、机械设备租赁费40、凡超过的任何长度、面积或体积，

13、都不予计量。A、图纸所示B、监理工程指示C、业主同意D、设计单位审核三、判断题三、判断题(每题每题 1 1 分，共分，共 1010 分分)1、代理不合法的合同属于无效合同。(）2、转让是属于合同主体的变更。（)3、招标是要约，投标是承诺。（）4、有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。(）5、当事人既约定违约金，又约定定金的,一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。()6、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序,就丧失了索赔的权利。（）7、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，则应以文件所列次序优先为准。(）8、符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊

14、在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。（)9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（）10、若投标人的报价明显低于标底 15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。（）四、简答题（每题四、简答题（每题 4 4 分，分，445 52020 分）分）1、如何确定变更工程的单价？2、违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么?3、工程延期的审批原则是什么？4、中标人的基本条件有哪两点？5、FIDIC 合同条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义？五、综合分析五、综合分析(每题每题 1010 分，共计分，共计 2020 分）分

15、）1、某项目工程量清单中，由于业主工作人员的失误,将 1000t 的钢筋数量错误地写成 100t，承包商发同后将错就错最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了 100 万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为?为什么？这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同？因当如何处理？2、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失.试问承包商提出的索赔成立否?为什么？答案答案一、单项选择一、单项选择1、C2、D3、B4、A5、C6、A7、D8、C9、B10、D二、多项选择题二、多项选择题1、ACDF2、AB

16、CDE3、ABD4、BCD5、BC6、ABD7、CDEF8、ABC9、ABCD10、CD11、ABC12、BCD13、ACD14、ABD15、AD16、ACD17、ABC18、BCD19、ACD20、ABCD21、ABC 22、BCD23、ABF24、DEF25、ABD26、AC27、BD28、ABC29、BCD30、ADEBCGFHI31、AC33、CD33、ABCD34、ABD35、ABC36、BCD37、ABCD38、BCD39、CD40、AB三、判断题三、判断题1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、四、简答题四、简答题1、1）工程清单内的单价；2）合同内规定的单价计算方法;3)国家

17、、部、省、市级机构颁布的概预算定额及价格参考书;4)参考承包人预算及实际支出证明,协商单价；5)计日工法;6)监理工程师、承包人、业主一起磋商;7)意见难到统一的，监理工程师应确定最终的价格。2、违反合同责任的构成要件：1）有违约行为；2)有损害事实；3)违约行为与损害事实之间有因果关系.承担违约责任的方式：1）支付违约金;2）支付赔偿金；3)采取补救措施;4)继续履行合同。3、1）工程延期事件是否属实，强调实事求是;2）是否符合本工程合同规定及 FIDIC 合同条件第 44 条的规定；3）延期事件是否发生在工期网络计划的关键线路上，即延期是否有效合理4）良好的气候内能补偿否；5）证据资料是否

18、真实、齐全；6）申请延期天数的计算原则与方法应恰当。上述 6 条，只有同时满足前四条，延期申请才能成立。至于时间的计算,监理工程师可能根据自己的记录，作出公正合理的计算。4、1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外.5、“工程令工程师满意”不是以工程师的个人主观意志为标准，而是必须符合规范、符合设计;符合合同文件的规定；符合工程、合同合理推理能成立的，符合公路工程令人满意的习惯作法。五、综合分析1、根据案例所述情况，承包人的行为既是违背道德的行为，也是违法行为。因为诚实信用原则是道德准则最重要

19、的核心原则之一，而中华人民共和国合同法第 6 条、第 42 条、第60 条、第 92 条、第 125 条都载明了当事人应当遵循诚实信用原则；公路工程国内招标文件范本合同通用条件 8.3 载明：当承包人发现合同文件的中的差错，应及时书面通知监理工程师.该案例属于因重大误解订立的合同，应当在合同法规定的时间内进行变更。2、根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：1）招标文件中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2)根据合同通用条款 11 条的规定，承包了进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。3）招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的（合同通用条款 12 条），出不符合合同法所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。4）没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负