2022年施工合同汇编六篇.pdf

《2022年施工合同汇编六篇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同汇编六篇.pdf（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年施工合同汇编六篇 施工合同 篇 1 甲方:_ 乙方:_ 甲方将_公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据 民法典及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。二、委托单价 热熔型涂料_mm 标线委托给乙方单价为_元/,热熔型涂_mm 路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为_元/。各项具体单价见下表:项目号 细目名称 单位 数量 单价 合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验

2、检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。三、计量方法 按广 x 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据 5、路面标线涂料(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。a.路面标线所选材料应符合路面标线涂料(jt/t280-_)的规定。b.玻璃珠的性能应符合路面标线用玻璃珠(jt/t466-_)的有关规定。c.路面标线的色度性能

3、应符合安全色(gb2893-_)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表 605-6 和 jt/t280-_图 1中规定的范围。2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。五、工程款支付 工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的 90%,剩余 5%工程款待交工验收合格后再支付,另

4、外 5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。六、工期要求 1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。2、乙方从开始进场到_年_月_日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。七、甲方责任 1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章 制度。八、乙方责任 1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。

5、3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。4、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到 50%的支付。九、安全要求 1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。2、做好班组安全教育严格执行周一安全活动,并做好安全记录。3、施工中一经发现安全事故隐患应及时处理、重大事故要及时上报、同时做好记录。4、所有施工及管理人员上工地时须穿反光背心。所有施工段落必须按项目部和相关单位(路政、交警)的有关要求进行科学合理的交

6、通组织,避免人身伤亡事故的发生。5、施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、不能做好各项有效的安全预防措施,所发生任何伤亡事故,一切后果由乙方自负,甲方概不负责。6、施工中如有违反安全管理、违章作业,甲方视情节轻重处以_-_元/人次罚款。十、文明施工 1、施工班组要保持自身纯洁、不得窝藏有犯罪嫌疑人员、违反计划生育人员,不许有赌博、酗酒、打架斗殴等违法行为,否则罚款_-_元/人次。2、材料机具堆放整齐,分类存放、做到工完场清。3、严禁随地大小便、倒垃圾和剩饭剩菜,公共场所必须保持清洁,并定期组织检查。4、要爱护树木,严禁带火上山,在山上烧火。5、对有不文明施工或有害文明施工的行为,甲方现场管理人

7、员有权责令整改,若不听劝告罚款_元/人次。十一、其他 1、施工中各班组要紧密配合,相互支持,团结协作,发现问题及时向值班人员汇报,并协助配合解决。2、无论乙方任何人员,任何原因和理由,决不允许出现打架斗殴行为,否则造成的一切后果由乙方负责,并责令乙方退场,取消产值,不予支付任何工资。3、在确定乙方因施工能力、技术、质量问题不符合施工要求或中途无故停工,进度缓慢拖延工期,管理混乱,甲方有权终止合同,同时不予结算,后果均由乙方负责。本协议一式肆份,双方各执两份,签字后生效。本协议有效期至工程款结清自行失效,本协议未尽事宜,双方协商解决。合同签订地:_ 附件:招标文件补充基础规范 6-39、6-40

8、、6-41 页 甲方代表(签字):_日期:_ 乙方负责人(签字):_日期:_ 明月几时有。把酒问青天。整合汇编 简单易用 施工合同 篇 2 甲 方：_内外矿业有限公司 乙 方：身份证号码：现就甘肃省_市_县生地湾穿山驯_矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；第一条 甲方指定位于_县_矿区一角平面面积约 10000 平方米由乙方承包开采。第二条 承包期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。第三条 开采、取料要求：1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形

9、来计算面积。2、乙方锯切必须使用3.2 米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到 1.40 米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。第四条 甲方的义务：1、甲方负责提供圆盘锯 2 部、3#立方空压机 2 部、装载机 1 部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。2、甲方须提供适宜开采的施工平台（即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲

10、方指定位置堆放），修好荒料运输道路。3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。第五条 乙方的义务：1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安

11、全生产规程操作，确保矿山开采安全。3、合同期内，乙方第一年必须完成 10000 立方以上的荒料开采任务。第六条 费用的计算标准、付款方式、时间等。1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元（不含税）。销售荒料时，若需要由乙方负责装车（司机和柴油乙方负责），则装车费按每立方 10 元计算。2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于 10 天内给予结算该层的承包工程款，除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付（该费用从第一层结算乙方工程款中扣除）外，其它的费用均由

12、乙方自行负责。第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买，矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。第八条 本协议自签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人，否则乙方构成违约。第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体，则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万

13、元。第十二条 本协议终止或期满后，甲乙双方应在 15 日内办理结付及矿区移交手续。第十三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现，具备同等法律效力。甲 方：_内外矿业有限公司 乙 方：法定代表人：代理人：签订时间：年 月 日 发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省_市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致

14、，订立本协议。一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查

15、。具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙 1.5 米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到

16、位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为：年 月 日，竣工日期为：年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付

17、人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过 7 天或连续延误天数超过 5 天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第 4、5 款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：建设强制性条文；建筑工程质量检验评定标准gbj30188；建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-_；建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-_；采暖与卫生施工验收规范（gbj242-82）；电气安装工程施工及验收规范（gbj242-82）建

18、筑电气安装工程质量检验评定标准（gbj303-88）；省、市相关部门的各种规章制度；甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00 元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第 4 款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项

19、目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项

20、经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999 版执行，下同）。（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中0.000 及以下的承台、地梁等作为一次

21、结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的 35%；墙体预埋部分占本合同约定综合单价的 25%；安装部分占本合同约定综合单价的 40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为 10%）；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起 3日内，乙方必须向甲方缴纳

22、 1 万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起 15 日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上

23、签字值日起 20 日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余 5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20 日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、施工管理规范 乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)

24、。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、_市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）7、_市治安管理处罚条例。八、合同生效：1、本合同订立时间：年 月 日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。为提高外来施工单位对安全生产工作的重视，加强我公司的安全管理，保证双方财产和员工的人身安全，防止各类事故的发生，特签订本安全协议书。凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定：第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健

25、康安全管理工作，保证安全施工无事故。第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练。第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人，施工单位应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点

26、，至少配备一名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天进行安全检查。第五条：施工安全防护设施的设置 施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：（一）根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善安全防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查；（二）现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场，夜间要悬挂警示灯。第六条：施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合下列规定：（一）在设施安装前，应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据

27、的资料，并办理相关手续，经批准后方可安装；（二）在设施使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，经验收合格后方可使用；（三）在设施使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。第七条：电气安全和防火安全 施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定，并达到下列要求：（一）保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态；（二）来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度，接受公司安全管理人员的检查监督；（三）确保施工作业符合消防技术标准和规范，施工现场必须备齐足够的消防器材，摆设位置合理，并对其定期维护保养，确保灵敏有效；（四）来公司施工单位动用明火前，到综

28、合部办理动火审批手续，并带有效特种作业操作证复印件 1 份和灭火器材抵押金 200 元，动火证办理后，方可动火施工，否则公司有权停止一切施工；（五）施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品，消除隐患，待确认安全后方可动火施工；动火后及时清理火源及其它危险品；（六）动火作业人员必须持证上岗，动火前要制定防火应急措施，备好灭火器或其他防范设施，并指定专人监护；（七）禁止在易燃易爆物附近动火；（八）高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中；（九）禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐；（十）施工现场搭建的临时房屋，应符合防火规定。消防通道经常保持通畅，宽度不少于 3.5 米；（十一）易燃、

29、易爆及其他危险物品，要专人保管，专库存放；有相应的安全措施；有严格的领退料手续和审批制度；（十二）氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管，单独存放，气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件；气瓶要定期检验，并向检查人员提供相关检验合格证明。第八条：劳动防护用品 施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如：安全帽、安全带、手套、防尘面具等。第九条：施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求：（一）按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业；（二）按照国家劳动保护的有关规定，正确使用个人劳动防护用品；着装符合有关施工规定，女职工长发要盘入

30、工作帽内；特殊作业要按国家有关要求着装；在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕；进入现场戴安全帽，高空作业系好安全带；（三）发现施工现场有异常情况，应立即采取有效的防护措施，并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。第十条：施工现场日常的安全管理 施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查，施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查，督促施工人员遵守本公司的有关规定，发现安全事故隐患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或者纠正。第十一条：安全监督检查

31、公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业，可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。第十二条：施工人员生活设施的管理 （一）现场禁止设置宿舍，现场生活管理措施、卫生管理制度，要分解责任到人；（二）临时设施必须符合企业有关要求，搭设整齐，内外整洁；（三）现场配备急救药箱，能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故；（四）施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理，做好防病、防疫工作，确保无食物中毒事件发生。第十三条：施工方须向本公司提供以下六项附件：（一）提供相关资质证明材料；（二）提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；（三）提供施工

32、方特种作业人员上岗资格证书；（四）提供施工人员安全技术和安全工作规程等；（五）提供施工安全技术组织措施；（六）双方的施工安全技术交底记录资料。第十四条：施工方签订合同前按合同额大小需向_有限公司缴纳安全抵押金_5000 元。第十五条：对违反以上规定和标准者，第一次予以警告纠正，以后每发现一人次扣罚安全押金 100500 元，连续三次受到处罚者责令停工整顿，停工期间的经济损失由施工单位承担，本公司概不负责。造成安全事故者，扣罚安全押金 10005000 元，并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定，屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。第十六条：施

33、工方自行负责安全生产工作，施工过程中发生的任何事故（事件），由施工方全部承担责任，_有限公司不承担任何责任。第十七条：此安全协议书一式三份，外来施工单位一份，公司施工主管部门和安全主管部门各一份；解释权属于公司安全主管部门。第十八条：此安全协议书自盖章之日起生效。_有限公司：（盖章）外来施工单位：（盖章）负责人（签字）：负责人（签字）：年 月 日 人生最大的喜悦是每个人都说你做不到，你却完成它了！同学互助 一起进步 施工合同 篇 3 发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方

34、遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年 月 日，竣工日期 年 月 日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工

35、不能正常进行；d 设计变更或工程量增加；e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；f 不可抗力；g 其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准 工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；2、纲结构主体完工之日起 日内，发包

36、人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并

37、提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣

38、工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收

39、合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表 发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，

40、具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同共 页 发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账 号：账 号：邮政编码：邮政编码：谁不会休息，谁就不会工作。简单易用 轻享办公 施工合同 篇 4 甲方:_ 乙方:_装饰公司 甲方委托乙方_套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款:一、工程项目及内容:铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。二、承

41、包方式:包工包料。三、工程造价(￥_元)为人民币_元 四、工程款项结算方法:乙方进场 5 天内，甲方应先预付给乙方 50%工程款即(人民币_元)，工程完工验收后，一个月之内付清余款(即人民币_元整)。五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。七、交付使用日期:总施工期为_天，即由_年

42、_月_日至_年_月_日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。八、其它约定事项:九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方:_乙方:_ 代表:_代表:_ 使一个人的有限的生命，更加有效，也即等于延长了人的生命。通用参考 你我共享 施工合同 篇 5 订立合同双方：建设单位：以下简称甲方；勘察单位：勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根

43、据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点。第二条 勘察的范围、进度和质量。第三条 甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘

44、后提出明细表）。4.甲方必须在年月日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条 乙方的义

45、务 1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2.乙方应于年月日进入现场勘察，年月日提交全部勘察资料，提交测量透明图份，提交工程地质报告书一式份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为元。自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的 30的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定

46、金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的 30；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后日内，应按实际勘察 工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收 2040的勘察费。第六条 甲方的违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘

47、察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金元。第七条 乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价的违约金。第八条 纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，

48、双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第九条 其它 。本合同年月日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行各留存一份。建设单位（甲方）：（公章）代表人：（盖章）联系人：通讯处：电话或电报：开户银行：帐号：勘察单位（乙方）：（公章）代表人：（盖章）联系人：通讯处：电话或电报：开户银行：帐号：年月日订立 附：1.测量

49、任务和质量要求表：2.工程地质任务及质量要求表。测量任务和质量要求表 附表 1 工程名称 工程地点 设计单位 工作内容 工作量和技术要求 备 注 工程地质任务及质量要求表 附表 2 工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称 或（代号）结构 类型 层数及 总高度 基础砌置深 度及标高 基础 类型 总荷重 单位面 积荷重 另提交：一、场地的地形图（附有旧址座标）。二、总平面布置图。三、详细的勘察技术要求（另附）。四、场地附近已有勘察资料。我这个人走得很慢，但是我从不后退。通用参考 你我共享 施工合同 篇 6 甲：乙：甲在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙承

50、包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目 乙按照设计图纸或甲提出的要求承建。甲房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好