施工协议书(通用15篇).pdf
《施工协议书(通用15篇).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工协议书(通用15篇).pdf(35页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 第 1 页 共 35 页 施工协议书(通用 15 篇)施工协议书 1 甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:一、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为_平方米,工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算,本
2、项目的前期进场开工等所产生的费用为 _万元左右,因此本工程项目计划投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:(1)甲方_投资_万元,占_%。(2)乙方_以工程项目及技术投资,占_%。(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式
3、、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。第 2 页 共 35 页 二、工程管理责任及分工 1、责任及分工如下:(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_主管。(2)该项目的会计日常工作由_负责管理,出纳日常工作由_方负责管理。2、材料采购及其他 (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担 1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标
4、准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、其他 1、资金和管理 (1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。(2)该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责 (1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违
5、约方赔偿守 第 3 页 共 35 页 约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他 (1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。(3)本协议一式_份,合作各方各执_份,本协议自双方签字盖章之后生效。(4)本协议于_年_月_日,由合作双方在中国
6、_市签字。甲方:(签字)代表人:住址:联系方式:乙方:(签字)代表人:住址:联系方式:施工协议书 2 文明施工协议书 (适用于涉路施工、建筑、埋设管线、开口接路、设立非公路标志等)立协议单位:以下简称甲方 立协议单位:以下简称乙方 乙方申请甲方所辖 公路、桩号 KM+(路左、路右)有涉路施工行为,为了解决施工中的安全隐 患、扬尘污染、噪声等问题,特立此协议。1、涉路施工道路交通安全问题乙方必须做好现场的管理工作,要符合文明施工要求;2、涉路施工单位负责施工现场多类安全疏导标志的设立工作,经路政主管部门及交通管理部门现场验收合格后,方可施工;第 4 页 共 35 页 3、占用公路施工的工程,施工
7、单位一定要摆放围挡,划定施工区域,并不得随意在公路上穿行,做好夜间警示工作,摆放夜间警示灯;4、明确甲、乙双方的义务和权利,甲方应做好乙方施工现场安全管理工作,做好监督指导,以确保施工中不出现安全事故;5、施工中由于乙方未达到文明施工管理的要求,甲方有权对乙方实施停工整改的要求,并经过乙方改正后,乙方方可恢复施工;6、乙方应严格施工现场管理,杜绝扬尘污染及噪声污染,并且严格控制施工时间,地处生活区域做到早不过 7:00,晚不过 7:00,防止由于施工给群众生活带来不便;7、一旦在施工中由于乙方造成安全事故的发生,乙方要承担法律责任,行政许可证视情节相应失效。补充条款:1、凡属新建项目,却需与公
8、路相交的,路口必须提前施工,以减少扬尘、洒漏、车轮带泥等现象造成公路的污染和损坏;2、重点路段埋设各类管线施工作业场所要进行围挡,封闭式施工;3、在机动车道上埋设管线、设井的点位,乙方要设置防盗井盖,并与甲方建立有效的信息渠道,确保今后造成安全事故的隐患;4、凡公路上埋设井盖的施工单位,一定要对井盖设施每天进行巡视,一旦发现丢失要立即更换,出现人身伤亡事故,均由乙方负责承担。甲、乙双方根据协议中的内容,要严格履行各自的义务与责任,此协议甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)负责人:负责人:年 月 日 年 月 日 施工协议书 3 合同编号:20-_ 签约双
9、方:发包人:(以下简称甲方)第 5 页 共 35 页 承包人:(以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:一、工程概况:(一)施工内容:等。(二)施工地点:(三)工期要求:工程定于_年_月_日开工,_年_月_日竣工。二、工程费用:工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)三、资料和提交:1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。四、工程款结算依据及价款确定:1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。2、工
10、程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按_年_省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。2.1、规费按承包人的规费取费证核定费率进行计取。2.2、安全文明施工措施费按_年_省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取;2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.4、材料价格按施工期同期_市工程造价信息_区价格信息计取,如工程造价信息_区价格信息中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。2.5 结算总价扣除主材(主材参照川建造价发 20 某某号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油
11、、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;第 6 页 共 35 页 工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。五、付款方式:1、工程施工完毕经验收合格后_日内支付暂定合同总价的 60%2、工程施工完毕验收合格并经审计后_日内支付至审定总价的 95%3、质保金为审定总价的 5%,在质量责任缺陷通知期(12 个月)满后_日内(无息)付清。六、工程质量及验收:本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。七、甲方的责任:乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协
12、助消除妨碍乙方施工的障碍物;八、乙方的责任:1、按照第一条 (二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。九、特别约定:1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度
13、不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场,并支付违约金。第 7 页 共 35 页 6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于 5%,则审减金额大于 5%以上部分的审计费(按
14、审减额的 3%计算)用由承包人承担。十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。甲方法定代表人:乙方法定代表人:甲方委托代理人:乙方委托代理人:甲方盖章:_乙方盖章:_ 日期:_ 施工协议书 4 为了加强管理,增强安全意识,自我保护意识,不发生死亡事故,工伤事故,火灾险情,特制定此协议:1、各施工队所属各工种,要认真学习,严格遵守执行安全技术操作规程,模范遵守安全生产规章制度。2、积极参加各种安全活动,认真执行安全交底,
15、不违章作业,服务安全人员的.指导,施工人员进入施工现场,必须配戴安全帽。3、发扬团结友爱精神,在安全生产方面做到互相帮助,互相监督,对新工人要做好进场三级安全教育。4、对不安全的作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。第 8 页 共 35 页 5、保证此项目不发生死亡事故、工伤事故、火灾事故及治安交通事故。6、如发生死亡和交通事故后,应立即保护好现场,立即上报,协助有关上级部门搞好调查。7、施工现场必须有负责人在现场负责安全施工,以便处理突发事件。8、严禁施工人员酒后作业。9、对特殊工种施工作业人员必须持证上岗,如无证者严禁施工作业。10、施工现场禁止吸烟,不赤臂,不穿拖鞋施工。11、施工现场
16、不随便乱动电器设备,不乱拉乱接电线,工作需要时找领导或专业技术人员,不得乱动消防设施、消防器材及材料。12、不参加,不打架斗殴,不吸毒、不酗酒闹事。有下列情形,根据具体情况对当事人进行处罚:1、施工现场偷盗行为,按偷盗物价格的 2 倍进行处罚;2、管理人员进入施工现场有违章行为,处以 2 倍罚款;3、不服从现场管理规定,一星期内累计三次者,将开除此工地。建设单位:施工单位:签字:签字:年 月 日 年 月 日 施工协议书 5 建设单位(以下简称甲方):承包单位(以下简称乙方):为了切实加强施工现场安全生产管理,依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程安
17、全生产管理条例建设部施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临 第 9 页 共 35 页 时用电的安全。一、施工项目:二、施工地点:三、施工时间:四、甲方的权利、责任和义务:1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。3、要求
18、乙方提供施工现场生产安全事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。五、乙方的权利、责任和义务:1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场
19、临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。第 10 页 共 35 页 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。六、协议内容:(一)登高上架要求 1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备
20、相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在 2m 以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
21、8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。第 11 页 共 35 页 13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下
22、跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满 18 周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。19、作业前必须认
23、真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。(二)用电要求 1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作 1 小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可
24、继续使用。第 12 页 共 35 页 7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按 JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范要求进行操作。10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。(三)电焊机使用要求 1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。4 遇
25、有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。(四)动火要求 1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。4、施工现场认真执行“三清,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 协议书 通用 15
限制150内