《个人包工协议模板(8篇).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《个人包工协议模板(8篇).pdf(21页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、个人包工协议模板(8 篇)为贯彻公安部 61 号令机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、*市消防条例,本着谁主管、谁负责的原则,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,制定本协议。分包单位应履行如下条款:一、认真落实公安部 61 号令机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、*市消防条例,分包、外协单位捍卫部门应付施工现场防雷工作正数全责,确保同时实现并无关键性火险火灾责任事故。二、接受总包单位对防火工作的监督,接受公安消防机关的监督检查,对指出存在的消防方面的隐患,须及时进行整改,不得拖延。三、分包、外协单位须制订适当的防雷安全制度和措施,并选定专人负责管理防雷工作融合本单位实际
2、情况,展开经常性检查,确保安全。四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育,避免违章行为,杜绝事故发生。五、分包、外协单位应当自行备足适当的救火器材并确保器材较完整,处在灵敏有效率状态。六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订外施队治安保卫协议书并监督执行。总纸盒单位应当履行职责以下条款:一、在上级公安消防机关的指导下,协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作,负责监督本协议具体实施,共同做好防火工作。二、对在联手检查中辨认出的防雷方面不安全隐患,有权明确提出整改意见,确保安全。三、对违反防火规定问题造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责
3、任。此协议一式两份,双方各存有一份。甲方代表:乙方代表:盖章:盖章:二零 年 月 日 总纸盒单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产管理条例,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同强化对工程建设的非政府及管理工作,正确处理责任经济关系,看清职责,完满地顺利完成施工任务,经双方一致协商,特制订本合同条款,双方严苛履行职责。一、工程名称:哈尔滨职业技术学院图书馆工程 二、工程地点:哈平路号 三、分包工程项目及名称:安全技术建议:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要严格遵守校区内的各项的规章制度。不许在校区内乱跑破坏学生的自学生活等,治安问
4、题由乙方负责管理。在校区内不许酒后作业。操作前应当检查存有无不安全因素后方可以展开施工。按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。四、安全生产文明施工 1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。2、总纸盒单位负责管理分包单位从业人员办理不幸危害保险费用。3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。4、总纸盒单位负责人对分包方的施工过程的安
5、全生产、文明施工展开监控,对步入现场的作业人员展开施工安全技术交底。5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。6、分包方采用总包方的安全防水设施设备应当办理更替环评记录,存有义务维护现场的安全防水设施,辨认出问题及时报告。7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。8、分包单位必须设置安全生产非政府机构,设立专职安全人员对生产安全展开负责管理,对施工现场展开监督检查,辨认出隐患及时自查,消解不安全因素。9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商
6、解决。10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。12、甲方给乙方提供更多施工现场协调人员,保证机械工、电工等特种作业人员协调工作,费用乙方经济负担。甲方对乙方提供更多的安全防护装置设施等设备工具和操作方式人员,由乙方环评后管理采用。13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。14、分包方必须严格执行职工因工死伤报告制度:分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;如果出现因工伤亡事故,分包方应在 1 小时内,以最为便捷的方式通告总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情请。由总包方通过正常渠道及时逐级呈报上级有关部门,同时
7、积极主动非政府抢救工作采取相应的措施,维护不好现场,例如因救治伤员必须移动现场设备、设施者必须搞好记录或偷拍,总包方为救治提供更多必要的条件。分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;如果出现伤亡事故,由分包方负责管理分担导致安全事故的经济责任和法律责任;15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚 16、分包方必须继续执行安全严防制度:分包方要对分包工程范围内工
8、作人员的安全负责;分包方必须实行一切严格的、合乎安全标准的预防措施,保证所有工作场所的安全,严禁存有损害工人安全和身心健康的危险情况,并确保建筑工地所有人员或附近人员免受工地可能将出现的一切危险;分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;施工现场内,分包方必须按总包方的建议,在工人可能将经过的每一个工作场所和其他地方均应当提供更多充裕和适用于的照明设备,必要时必须提供更多手提式照明设备;总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情
9、况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;施工现场和工人操作方式面,必须严苛按国家、政府规定的安全生产、文明施工;对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除 五、工材料及机具供应 1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。2、乙方轻易订货用作安全生产的材料理应合格证,必须经甲方环评后方可以采用。3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。4、乙方自带的其它工具应当较完整合格。5、乙方借用甲方的工具用
10、后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。六、消防保卫工作建议:1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;2、分包方须搭载至少一名专(并任)职消防安全捍卫管理人员,负责管理本单位的消防保卫工作;3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工
11、现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。七、乙方在施工前和施工中应当负责管理事宜:1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。2、乙方非政府的劳动力必须就是未满 18 周岁的公民,适应环境施工生产的须要,且身体健康、技术较好、并无劣迹。3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。4、施工人员步入现场后不许任一
12、多寡调动,确因工程量多寡或更改时,经甲乙双方协商后方可以调动。乙方在施工中多寡人员必须事先通告甲方,并及时核对增选人员名单。八、争议的处理 当合约双方出现争议时,可以通过协商化解或提出申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,协商未成的可以向哈市人民法院控告。九、安全文明施工目标:按施工建筑面积及总包单位确认的目标为依据。十、有效期 自_年_月_日生效 甲方 乙方 _年_月_日 甲方(承包人):乙方(分包人):风险提示信息:分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产
13、生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:二、分包工程范围:三、工程单价:四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。五、工期建议:按业主建议工期:开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,合约总工期为_日。六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。七、支付方式:工程竣工验收_日内,乙方递
14、交支付材料,甲方不予审查支付。八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。风险提示:容许分包的工程范围应在依据招标文件,分包的工程严禁少于总工程量的 30。各项专业工程分包的总量少于承包人合约工程总量的 30的,或者专业工程分包管理费少于30的(招标文件规定的税费除外),这就是底线,回避底线均判定为违法分包。同时,这里也特别强调分包工程严禁再次分包,凡再次分包也被判定为违法分包。另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准
15、造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。九、指令和同意 1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。2、就分包工程范围内的工作,分包人应当继续执行经承包人证实和留言的建设单位或监理单位收到的所有指令和同意。例如分包人与建设单位或监理单位出现轻易工作联系,将被视作偿付,并分担违约责任。风险提示信息:驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。
16、十、承包人驻华工地代表 1、承包人驻工地代表姓名:_,联系电话_。2、承包人驻华工地代表的职权:按合约签订合同向分包人收到指令,履行职责分包合约签订合同的职权和义务。3、承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前通知分包人。4、承包人例如须要更改驻华工地代表,应当提早通告分包人,后任稳步行使前任的职权,履行职责前任的义务。十一、分包人驻工地代表 1、分包人驻华工地代表姓名:_,联系电话_。2、分包人驻工地代表的职权:按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工,遵守承包人、建设单位和监理
17、单位的各项规章制度,履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。3、分包人未经承包人同意,严禁擅自更改驻华工地代表。分包人例如存有违背,将被视作偿付,并分担违约责任。4、如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务,或承包人认为分包人驻工地代表不称职,承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。十二、承包人工作 1、提供现场必要的施工条件。2、提供更多图纸资料并展开技术交底,基本建设施工非政府设计、设计方案及总工期掌控计划,审查并核准分包人基本建设的分包工程施工进度计划和施工作业计划。3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作,及时解决和纠正施工中
18、出现的各种问题。4、协同分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。十三、分包人工作 1、按照承包人通告的时间按时进场,严苛按照施工图纸、施工环评规范、质量检验标准和施工安全操作规程展开施工,顺从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查,对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责管理,保证各项指标的同时实现。2、严格按照环境保护标准施工,遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清,保持现场清洁整齐,材料使用及摆放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款,均由分包人承担。3、保证现场安全检查合乎有
19、关规定,并实行严苛的安全防水措施,杜绝各类事故出现,分担由于自身安全措施不力导致的事故责任和因此出现的一切费用(包含给承包人导致的损失)。风险提示信息:如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前 24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。十四、设备和材料 1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备,并负责该部分设备的日常养护、维护,保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏,分包人负责维修,并赔偿承包人损失(包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任)。2
20、、承包人提供更多的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人基本建设并经承包人核准的材料需以计划和进场计划精心安排材料进场。3、由分包人提供的材料、设备,分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时,分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。十五、工期晚点 1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误,经承包人确认,工期相应顺延:(1)承包人未按分包合约签订合同提供更多图纸、动工条件、设备设施、施工场地,分包人虽以书面形式提出申请,但仍未从承包人处接到施工所需的图纸
21、、动工条件、设备设施、施工场地,以至影响施工导致停建的。(2)分包人应在 (1)款签订合同情况出现后_日内,就晚点的工期以书面形式向承包人明确提出报告。承包人在建设单位同意缩短总纸盒合约工期的基础上不予证实。分包人在规定时限内未递交延后工期报告的,视作该情况未影响工期。2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任。十六、质量检查与环评 1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。2、分包工程质量应当达至分包合约签订合同的工程质量标准。工程质量超过没签订合同的质量标准,分包人应当分担违约责任。十七、合同价款与支付分包人按时完成分
22、包工程并通过验收后,分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后,待承包人收到建设单位支付的工程结算款后_日内,承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人 十八、合约中止:乙方存有以下情形的,甲方有权解除合同:1、没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达三次的;2、延后十天没进场施工,或延期工期超过施工进度计划同期期限 20%的;3、发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;4、积欠材料、人工费用不及时处理,以致有关人员向甲方主张权利的。甲方没按合约建议划拨工程款达应划拨工程款数额
23、 50%以上的,乙方有权解除合同。乙方应当在甲方解除合同_日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的 1%做为违约金缴付给甲方 十九、违约责任:甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,一方违约,应赔偿对方损失。二十、本协议壹式贰份,双方各谓壹份,自盖章之日起生效。二十一、本协议未尽事宜双方协商解决。风险提示:分包合约有关工程量更改及单价调整,不可抗力事件的损失分担,适当工期,竣工验收条件、方法、标准,支付的条件、标准,质保金比例、缴付,违约责任等必须与总包合约签订合同的适当内容一致,特别必须秉持大多数分包合约的支付必须在总包合约支付之后展开,减少资金缴付风险,避免因分包合约的不能一致导致总纸
24、盒单位额外损失的出现。建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。甲方(盖章):代表:_年_月_日乙方(盖章):代表:_年_月_日 依照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例的有关规定,双方遵从公平自愿、诚实信用的原则,就_工程的铝合金门窗工程分包展开协商,并融合本工程具体情况签定本合同,以致共同严格遵守继续执行。一、工程概况 1、工程名称:2、工程地点:3、承揽内容:4、承包形式;二、甲、乙双方工作 甲方 1、甲方应当搞好工程前期工作,并使施工场地具体内容施工条件,对工程进度、质量、工期展开检查。2、甲方按合同约定支付工程款,完工时,及时组织人员进行验收。乙方
25、应保证工程进度。3、甲方应当及早向乙方交货图纸。乙方 1、乙方应当确保工程进度。2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场,服从甲方现场管理,(材料进场须提供材质证明及进行复检)。3、乙方按现行国家行业适当规范、操作规程非政府施工,拒绝接受甲方及监理方的监督,对发生的质量问题无条件出错,确保施工和工程质量。4、乙方应按约定参加图纸会审,并按甲方审定认可的图纸施工。5、乙方必须顺从甲方统一指挥,遵从甲方精心安排。三、工程量及工程价款 工程量以实际制作的门窗面积支付。门统一单价为_元/,窗统一单价为_元/。四、工程款支付 工程款分后四次缴付,具体内容如下:1、甲乙双方自签订合同
26、之日起,外框安装完毕后,甲方应支付总工程款的 40%。2、内窗,加装、环评合格完,甲方应当缴付总工程款的 50%。3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后,甲方应支付总工程款 5%,余款 5%在一年保修期满后一次性付清。五、工期 1、_年_月_日开工,至_年_月_日竣工。2、开工日期以合约盖章之日起排序,因甲方未按签订合同顺利完成工作,影响工程进度,工期延后;因现场不容畏惧自然灾害、停水等不幸因素影响,工期延后,例如因乙方自己的原因则工期不延后。六、工程质量 1、工程质量按国家建筑装饰翻新工程质量环评规范标准施工,并按国家有关工程质量检验测评标准环评,乙方必须严格控制外墙窗周边的施工工艺,杜绝门窗
27、周边漏水。2、工程完工后由乙方通知甲方,甲方应及时组织有关人员进行验收,乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格,乙方应及时派人返工,返工费用均由乙方负责。七、安全生产、文明施工 乙方应按安全技术操作规程施工,安全生产,如发生一切安全事故,由乙方自行负责,费用自理。施工现场不乱堆乱放,保障施工现场的整洁。八、违约责任 1、乙方违约不能按时完工,超过的工期按每超过一天罚款人民币_元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长,乙方不负任何责任。2、因甲方原因导致停建面引致乙方的额外费用和损失,应当由甲方分担全部责任和费用。九、保修 本工程保修期_年,保修期内非人
28、为损毁的质量问题,乙方无条件提供更多免费质保。保质期八十后的质量问题,由乙方负责管理修理或更改。十、其他 1、本合同一式_份,甲乙双方各谓_份,从盖章盖章之日起生效,至完工支付南奥工程款年才。2、因履行合同发生争议,双方协商解决,解决不成的,双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜,双方协商可以自行签定补充协议,具备与本合同同等的法律效力。风险提示:分包合约有关工程量更改及单价调整,不可抗力事件的损失分担,适当工期,竣工验收条件、方法、标准,支付的条件、标准,质保金比例、缴付,违约责任等必须与总包合约签订合同的适当内容一致,特别必须秉持大多数分包合约的支付必须在总包合约支付之后展
29、开,减少资金缴付风险,避免因分包合约的不能一致导致总纸盒单位额外损失的出现。建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。甲方:地址:合约履行地:签订时间:_年_月_日 乙方:地址:合约履行地:签订时间:_年_月_日 总纸盒单位:分包单位:工程项目:根据总分包双方自由协商,双方签订如下管理协议:一、质量管理:1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作,服从总承包单位的保护措施及管理方法;未经许可,严禁随意凿打,若必须进行,应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。2、分包单位进场后,若要在屋面上施工或现场堆码材料,应
30、当与总承包单位筹办转交相关手续;若存有损毁,分包单位分担全部责任。3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作,总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位,以明确施工部位。4、分包单位施工前要认真核对外饰演施工图与建筑实物的关系,例如存有相符,应当及时与总承包单位联系。二、安全管理:1、按照谁施工谁负责管理的原则,分包单位现场施工人员对自身安全负责管理。分包单位应当设置专职安全员,严格执行施工人员在施工中实行必要的措施,避免安全事故出现,并协调总承包单位按政府部门有关规定搞好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中出现的一切安全事故均由分包方自行负责管理并分担所有费用。2、分包单位应每
31、月制定创建安全文明工地计划,组织一次安全文明施工检查,并把检查结果汇报总承包单位。3、分包单位步入施工现场人员必须穿不好安全帽和工作卡,严禁穿高跟鞋、拖鞋,不得赤膊、不穿安全帽步入施工现场;总承包单位对不穿工作卡、不穿安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊步入施工现场者将做出 50 元/次的行政处罚,并对违章者所在单位罚款元/次。4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况,总承包单位将对其处以元/次的罚款。5、为做好安全管理,总纸盒、分包单位质安员应当及时沟通交流联系由总包单位率先垂范,共同组成安全检查小组,总纸盒分包单位都有权对各单位的违章行为不予阻止并按总承包单位规定的标准罚款
32、,杜绝安全事故的出现并避免各单位安全员可能将发生的对所属单位的袒护犯罪行为。6、施工现场严禁打架斗殴,若有违者,总承包单位将对个人进行元/次的罚款,并对违者所在有关单位按元/次的罚款进行处罚。7、分包单位进场后应当按规定在有关场所挂设满足要求的灭火器具有。8、分包单位施工中严禁拆除安全防护,若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除,在分包单位安全员监督下进行施工,施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者,总承包单位将对违反者处以元/次的罚款,并对违反者所在单位处以元/次的罚款。9、分包单位在进场前先交纳元安全生产抵押保证金至监理处,若分包单位被总承包单位处置罚款,则罚款必须在
33、三天内以现金处设总包单位项目部,否则在安全生产抵押金中双倍计入,当安全生产抵押金被全部存满后分包单位必须再次交纳抵押金,否则总承包单位可以对分包单位拉闸断电并在生产、生活上予以协调。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后展开支付并一次性退还给分包单位。三、进度管理:分包单位进场后,应当向总承包单位递交分包工程合约复印件一份,同时提交施工项目部管理人员名单及联系方式,以便工作积极开展,分包单位施工前要将施工进度总计划交予总承包单位,月进度计划每月 24 日、周进度计划每周一上午 12 点以前缴总承包单位办公室。并根据总纸盒单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内展开实行。四、后勤管理:1、分包
34、单位施工人员进场前 23 天在总承包单位登记注册,凭身份证复印件并申领进出卡(进出卡 3 元/个);进出卡严禁借用他人,若违反者充公进出卡并对违反者所在的分包单位判处元/次的罚款。2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理,分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员,人员名单在进场后 2 天内交总承包单位办公室。3、步入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册,办理进场相关手续;不许私自拎材料出来施工现场,出场材料必须必须存有总包单位出示的回家条方能带出来施工现场。4、分包单位应严格施工人员的管理,严禁留宿外来人员。5、分包单位住宿不得在施工现场内,住宿
35、区、办公区和作业区应当严苛分离。五、材料管理:1、分包单位进场的材料应当在总承包单位选定边线堆码整齐。2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料,按市场价增加 10%管理费计费。3、本分纸盒工程不采用的材料不得步入本施工现场,违者后果自负;脚手架钢管、扣件、钢筋等材料入出场必须经总承包单位逐根验尺,清点后方可以办理入出场相关手续,否则不许退场。六、文明施工管理:1、特别注意住宿周边的清洁卫生,生活垃圾必是垃圾桶,自觉清扫,维持卫生。2、对不爱护清洁,乱倒垃圾,随地在施工现场小便的施工现场人员,总承包单位按50元/次对分包单位进行处罚。3、损毁公物、材料、成品,行政处罚 50元/次
36、并按照原物答复。4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时(2 天内)自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放,由总承包单位定期处理外运,各家分包在其施工期间按每月元缴纳清洁费到总包单位。(每月 1 日由总包单位自行收取)。5、分包单位步入施工现场,必须按总包单位及业主选定地点架设工棚,架设工棚的材料原则上自带,若出租总纸盒单位材料应当与总单位材料部门缴付有关费用;分包单位若不按选定的地点架设工棚罚款元。不得分包单位擅自用彩条布、旧有竹胶板、跳板架设工棚。6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关
37、,则处以分包单位元罚款。七、生产、生活用水、电管理:1、生产、生活用水、电费实行预缴制度,先缴费后使用。各分包单位进场时,先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计元,在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表;水电费按月统计,并用现金向总承包单位缴纳,直至工程完工,否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金(或此条另协商)。2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上 I660D,并酿制合格的二级配电箱,里面加装合格的电表展开计量,在各施工区域时,再用符合规范的分配电箱(与总承包单位的配电箱必须用标识分离)接至施工地点。3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、
38、生活用水电进行监督,若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失,由分包单位承担直接责任。4、分包单位的电费以每月删电表计量,电价暂按供电局提供更多的单价计费,线路损耗按各分表展开折旧(或此条另协商)。5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人 20 元/月计费,已安装电表的生活用电按电表计费,未安装电表的分包单位生活用电费按每人 20 元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位,由总包单位核实人数,若有瞒报一经查实,其生活用水、电费收取基数为:实报人数+10(瞒报人数)(20+20)。或此条另协商。6、分包单位存有义务节约用水,用电,严禁浪费能源,否则总纸盒单位一经
39、辨认出存有相似现象,判处分包单位 50 元/次罚款。7、各分包单位进场前向总包单位按元/月交纳水电管理费。八、资料的管理:所有分包的工程项目,工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善,对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料,待工程完工后,由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。九、其他:1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用,若有未装表就使用,经总承包单位查实,一律按偷水、偷电处理,并对违反单位处以元/次的罚款。2、分包单位水电费、管理费于次月 1 日主动以现金方式交总包单位财务部
40、门。3、为便于双方的安全管理工作,各种罚款费用均收取现金,由各受处罚人单位收取后交总承包单位。4、进场分包单位应当严格遵守总纸盒单位的各项规章制度并顺从总纸盒单位协同管理。5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者,罚款元/次。6、分包单位若违背了分包单位管理制度,则总承包单位有权展开拉闸断电,并对分包单位进度款予以盖章。分包单位自行负责管理由此导致的一切损失。7、未尽事宜,另行协商。总纸盒单位盖章:项目负责人签字:分包单位盖章:项目负责人签字:甲方(承包人):乙方(分包人):依照民法典、中华人
41、民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵从公平、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致一致,签定本合同。一、工程名称:二、分包工程范围:三、工程单价:四、质量建议:按设计和施工规范展开施工,质量达至优良。五、工期要求:按业主要求工期:开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,合约总工期为_日。六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。七、支付方式:工程竣工验收三十日内,乙方递交支付材料,甲方不予审查支付。八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主
42、拨付额的_%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。九、指令和同意 1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。2、就分包工程范围内的工作,分包人应当继续执行经承包人证实和留言的建设单位或监理单位收到的所有指令和同意。例如分包人与建设单位或监理单位出现轻易工作联系,将被视作偿付,并分担违约责任。十、承包人驻工地代表 1、承包人驻华工地代表姓名:_,联系电话_。2、承包人驻工地代表的职权:按合同约定向分包人发出指令,履行分包合同约定的职权和义务。3、承包人代表可以许可具体内容的管理人员行使自己的部分权利,并在指出存有必要时可撤回许
43、可,许可和撤出均应当提早通告分包人。4、承包人如需更换驻工地代表,应提前通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。十一、分包人驻华工地代表 1、分包人驻工地代表姓名:_,联系电话_。2、分包人驻华工地代表的职权:按分包合约签订合同和承包人核准的施工非政府设计、施工作业计划、工期掌控计划、质量标准和承包人指令建议施工,严格遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度,履行职责分包合约中规定的其他所有职责和义务。3、分包人未经承包人同意,不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反,将被视为违约,并承担违约责任。4、例如分包人驻华工地代表违背分包合同规定的各项职责和义务,或承包人指出分包人驻华
44、工地代表不称职,承包人有权建议分包人更改驻华工地代表。分包人应予以继续执行。十二、承包人工作 1、提供更多现场必要的施工条件。2、提供图纸资料并进行技术交底,编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划,审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作,及时化解和制止施工中发生的各种问题。4、协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。十三、分包人工作 1、按照承包人通知的时间准时进场,严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工,服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与
45、检查,对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。2、严苛按照环境保护标准施工,严格遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面努力做到工完场清,维持现场洁净整齐,材料采用及放置合乎施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内出现的罚款,均由分包人分担。3、确保现场安全检查符合有关规定,并采取严格的安全防护措施,杜绝各类事故发生,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用(包括给承包人造成的损失)。十四、设备和材料 1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备,并负责该部分设备的日常养护、维
46、护,保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏,分包人负责维修,并赔偿承包人损失(包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任)。2、承包人提供更多的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人基本建设并经承包人核准的材料需以计划和进场计划精心安排材料进场。3、由分包人提供的材料、设备,分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时,分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。十五、工期晚点 1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误,经承包人确认,工期相应顺延
47、:(1)承包人未按分包合约签订合同提供更多图纸、动工条件、设备设施、施工场地,分包人虽以书面形式提出申请,但仍未从承包人处接到施工所需的图纸、动工条件、设备设施、施工场地,以至影响施工导致停建的。(2)分包人应在(1)款约定情况发生后 5 日内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的,视为该情况未影响工期。2、分包人无法按分包合约签订合同的完工日期或承包人同意延后的工期完工的,应当分担违约责任。十六、质量检查与验收 1、分包人应当随时容许并协调承包人或监理单位步入分包人施工场地检查工程质量。2、分包工
48、程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任。十七、合约价款与缴付 分包人按时完成分包工程并通过验收后,分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后,待承包人收到建设单位支付的工程结算款后 10 日内,承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。十七、合约中止:乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:1、没按设计规范建议施工,监理印发自查通告超过三次的;2、延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限 20%的;3、出现关键性工伤事故,或出现工伤事故后不及时处理影响工程
49、进度或受害人向甲方主张权利的;4、拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。甲方没按合约建议划拨工程款达应划拨工程款数额 50%以上的,乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合同五日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的 1%作为违约金支付给甲方。十八、违约责任:甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,一方违约,应赔偿对方损失。十九、本协议壹式贰份,双方各谓壹份,自盖章之日起生效。二十、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方(盖章):代表:_年_月_日 乙方(盖章):代表:_年_月_日 甲方:_乙方:_ 为加强施工现场的标准化管理,落实安全生产工作责任制,确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方平等协商,自愿签订本安全协议,并共同遵守。一、安全管理目标 1、杜绝大小事故的发生,安全隐患整改率必须达到%;2、必须达至各项安全生产检查标准;3、不发生重大安全伤亡事故。甲方:_露天煤矿 乙方:_建设工程有限公司 _露天煤矿矿井、拆分工程在施工合约的实行过程中为了缔造更加安全、高效率的施工环境,二要做好本项目安全生产的管理工作,本项目矿主(_露天煤矿)以下缩写甲方与工程承包人(_建设工程有限公司)以下缩写乙方播毕本安全生产合约:一、合同期限:从_年_月_日至_年_月_日。
限制150内