最高人民法院关于审理建设工程施工合同-.doc

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同-.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最高人民法院关于审理建设工程施工合同-.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020最高人民法院关于审理建设工程施工合同合同 汇报人：XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text. 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。这里给大家分享一些关于最高人民法院关于审理建设工程施工合

2、同，希望对大家有所帮助。 建设工程施工合同1 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 第二条工程承包范围 承包范围：_ 第三条合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天 第四条质量标准 工程质量标准：_ 第五条合同价款 金额(大写)：_元(人民币)￥：_元。 发包人： 承包人： 法定

3、代表人： 法定代表人： 年月日 建设工程施工合同2 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1。工程名称：_。 2。工程地点：_。 3。工程立项批准文号：_。 4。资金来源：_。 5。工程内容：_。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。 6。工程承包范围： _。 二、合同工期 计划开工日期：_年_月_日。 计划竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

4、的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为： 人民币(大写_)(￥_元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写_)(￥_元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写_)(￥_元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写_)(￥_元); (4)暂列金额： 人民币(大写_)(￥_元); 2。合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同

5、条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3。发包人和承包

6、人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。 十、签订地点 本合同在_签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自_生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：_(公章)承包人：_(公章) 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： _(签字)_(签字) 组织机构代码：_组织机构代码：_ 地址：

7、_地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 电子信箱：_电子信箱：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 建设工程施工合同3 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程劳务用工事项协商一致，订立本合同。 一、项目部：_。 二、工程名称：_。 三、工程地点：_。 四、劳务施工内容：_。 五、工期 用工开始日期_年_月_日，用工结束日期_年_月_日。 六、结算方式：采用以下第 种结算方式。 第壹种结算方式：包干单价。根据_市“

8、九三”预算定额规定计算建筑面积，每平方米单价_元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。 第贰种结算方式：计时工资。乙方的工资标准为_/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。 第叁种结算方式：计件工资。根据_市“九三”预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日，结算标准_元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。 第肆种结算方式： 劳务用工合同总价： 1、无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为_元/人。乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，

9、甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前_天向乙方结算已完工程量_%的人工工资，其余_%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。 2、乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后_日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。 3、乙方人员增加，须经甲方书面同意，否则增加的人员甲方不予结算工资。 4、乙方施工结束后，若人工费超过合同总价，超出部分由乙方承担。 七、质量：_。 八、文明施工、标准化管理 施工现场乙方必须达到_级文明工地要求;必须达到_级标化工地要求。 九、双方责任 (一)甲方责任 1、编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工

10、交底和三级安全教育，并提供施工图纸。 2、提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。 3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。 (二)乙方责任 1、乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等)，保证提供证件的真实性和有效性。 2、进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。 3、保证向甲方填报各种资料的真实性，禁止弄虚作假，维护公司正常的经营管理秩序。 4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资

11、。 5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。 6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工，确保工程进度。如乙方不能按期完成计划，甲方可以采取相应措施以保证进度，所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。 7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥，增强自我管理意识，做到安全施工，文明施工。 8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康

12、状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。 9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度，不符合甲方要求的，甲方有权辞退。 10、严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。 11、对甲方所提要求存在异议时，可采取协商办法处理。 12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，由此所引起的一切后果，乙方承担全部责任，并无条件退场。 十、工程质量与验收 1、验收以建筑工程质量评定标准及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。 2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。 3、未达到本合同约定的质量标准，乙方需进行返工，直到达到本合同约定

13、的质量标准，并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中，乙方不得再要求增加费用。 4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工;由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担;此类返工不顺延工期。 十一、安全施工 1、无重大安全事故。 2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。 3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的

14、安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。 4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安全带等安全措施，禁止吸烟。 十二、产品保护 1、在工程尚未验收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和赔偿。 2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作，以及公共部位的成品保护。 十三、违约责任 1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任。 (1)接到甲方的进场通知未按期进场。 (2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且

15、不及时整改。 (3)现场施工管理混乱且不及时整改。 (4)乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。 (5)乙方不能达到甲方施工要求。 2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。 3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担违约责任，违约金按乙方结算金额_计算。 4、乙方发生重大安全事故，视情况乙方承担50-80%的责任。 十四、其他事项： 1、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后终止。 甲方(盖章)_ 项目责任人(签字)_ 乙方班组全体成员(签字、指印)_ 合同订立日期：_年_月_日 时间：XXXX2020感谢您的审阅8