建设工程劳务施工合同.docx

《建设工程劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务施工合同.docx（139页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程劳务施工合同建设工程劳务施工合同1 承包人（甲方）： 地址： 劳务分包人（乙方）： 地址： 为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、工程期限 1、开工日期：_年_月_日。 2、竣工日期：_年_月_日。 3、总工期为：共_个日历天。 三、工程造价 1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 2、本

2、工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情）。 3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。 四、工程结算 1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。 2

3、、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。 3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。 4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。 五、材料设备的供应 1、凡甲方统一选购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发觉自行选购将按

4、所列单价的_倍进行惩处，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方选购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过方案使用材料设备_%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、选购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发觉将按合同执行期间两倍对乙方进行惩处。 2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按_元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 六、施工图纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。 2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问准时向甲方

5、专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准后方可使用。 七、甲方的工作 1、按本合同商定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。 2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督。 3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查，发觉问题准时向乙方提出整改看法，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方

6、开具罚款票据。 4依据施工现场状况准时会同监理进行检查验收。 5、按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 八、乙方的工作 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。 2、听从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的.规章制度和管理规定。 3、坚持文明施工，做好施工现场环境爱惜、劳动爱惜和平安生产。 4、乙方各操作人员必需持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。 5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。 6、准时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资 7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。 九、劳务分包人资质 1、资质证书编号：_； 2、资

7、质专业及等级：_。 十、工程质量 1、乙方必需严格依据本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量方案的质量目标。 3、凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方担当违约责任。 十一、平安施工 1、在施工中，乙方必需遵守国家和行业关于平安生产的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种

8、的劳动爱惜工作。 2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必需支配专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查设备、机械、平安标志的完好状况，杜绝一切平安事故的发生。 3、为了爱惜工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安警戒标志和看管。同时做好劳动爱惜保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不担当任何费用。 4、一旦发生伤亡事故，乙方必需立刻通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告。甲方应为抢救供应必要的条件，全部的费用由乙方担当，甲方不担当任何连带责任。 十二、工程转包与分包 本工程不允许分包或转包，若乙

9、方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。 十三、违约责任 1、因甲方责任和不行抗力缘由造成工程延误的，合同工期顺延。 2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方担当，影响工期的，由乙方担当违约责任。 3、因乙方责任导致工程不能连续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。 4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和需要签订补充协议，补充协

10、议和本合同具有同等的法律效力。 2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。 3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。 4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 乙方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 建设工程劳务施工合同2 工程名称： 祥隆万象城六区地下室、住宅工程 甲 方： 烟建集团有限公司第三建筑安装分公司 乙 甲方（总承包人）：烟建集团有限公司第三建筑安装分公司 乙方 (劳务分包人)：依据中华人民共和国

11、合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法及有关法律法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商全都，订立本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型： 4、建筑面积及层数：约33000，地上18层地下一层 二、劳务作业分包项目 1、分包项目内容：工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的基础、主体结构(包括二次结构)施工的钢筋（包括全部钢筋加工、安装、连接及焊接）、模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装饰阶段脚手架及立面水平防护措施的维护、清理、刷油和最

12、终拆除、钢管分类堆放）、烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）、人工关心回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级平安文明示范工地施工(施工范围内的全部场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、拆除、临边、洞口防护等)、防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提升机料台及钢管支撑架体）的安拆、场地平整、周转器材进出场装卸车、各种机械设备防护棚和基础及临建设施基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审

13、、设计变更等设计文件涉及的预埋）、预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、关心现场试验取样（包括钢筋、砼试块制作等）、主体结构通过市优质结构验收、省级平安文明示范工地验收等。 2、施工现场质量、平安等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门惩处的款项，劳务分包方100负责；内部相关部门惩处的款项，劳务分包方200负责。 三、履约担保 乙方需向甲方供应合同价款 %的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。 若乙方违约或由于乙方缘由导致合同无法连续履行时，履约保证金不予返

14、还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容，并依据乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比较，以高者为准），将剩余部分的工程款（包括相应的管理费、税金、平安文明施工、低值易耗辅材、小型设备）从结算中扣除。 四、合同价款与支付 1、价钱一次性包死，不再计取其它一切费用，工程量按现行建筑工程建筑面积计算规范（GB/T 50353-20xx）计算建筑面积。 金额（大写）：元（人民币）￥元（以甲方最终审计金额为准） 乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同商定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他成本等费用的增加或者工程开工时间延后为

15、由而要求调整分包价格。 2、合同价款调整： 当发生合同商定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下： 变更内容增减总费用占本项目费用5%以内不予调整，若超过，则超过5%部分按实调整。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。 3、工程量确认 3.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。 3.2 乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间：4、合同价款支付

16、 合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的.支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。 5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体验收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90（其中10%可以物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。 五、施工工期 1、自 年月日止。 2、工期延误 2.1 对于不行抗力、工程变更等缘由造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。 2.2 非上述缘由造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的 1 %扣减乙方的结算价款。 3、工期提前 施工工期按合同

17、商定期限每提前一天，按合同价款的 %嘉奖。 六、质量与检验 1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必需达到合格工程标准，并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求，不抹灰。 执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）。本项分包工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-20xx）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-20xx）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-20xx）、屋面工程质量验收规范（GB50207-20xx）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-20xx）、建筑装饰

18、装修工程质量验收规（GB50210-20xx）等国家、地方现行施工规范、标准、规定，工程质量经有关部门核验，达到合格标准。达不到商定标准的，乙方应按甲方的要求返工。因乙方缘由达不到商定标准的，乙方担当返工的费用，工期不予顺延。 七、其它 1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不全都的，以补充协议为准。 2、双方应乐观协作办理房屋租赁登记备案手续。 3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。 4、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等效力。本合同生效之日，

19、之前双方就房屋签订的租赁合同、补充协议自动终止。 5、本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。 附件： 以下无正文。 甲方（签章）：_乙方（签章）_ 授权代表（签字）：_ 授权代表（签字）_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程劳务施工合同3 工程名称：济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼 工程总承包单位（甲方）：济南市天桥区建筑安装工程公司 劳务分包单位（乙方）：四川省星旺建筑劳务有限责任公司 日期：20xx年6月10日 工程总承包单位（甲方）：济南市天桥区建筑安装工程公司 劳务分包单位（乙方）：四川星旺建筑劳务有限责任公司 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法

20、规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，鉴于 (以下简称为：“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成全都，签订本合同。 第一条、工程概况 1.1工程名称：_济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼 1.2工程地点： 济南市天桥区洛口李庄_ 1.3工程内容：基础、主体清工大包，(塔吊、配电总箱除外 其于部分附材及工具。 1.4劳务作业范围：该工程基础、主体框架，既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、平安防护含(拆除)等。直至质检站验收优良。 其次条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求供应劳务，负责相应的劳务管理。 第三条、合同文件的

21、组成与解释挨次 合同文件由下列各项组成，并依序解释 1、补充协议； 2、本合同； 3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4、工程劳务量清单或确定劳务酬劳的工程预算书、图纸； 5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第四条、合同文件适用标准和法律 4.1适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 4.2适用标准及规范： 4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、规范； 4.2.2其他标准及规范：无 第五条、施工图纸 甲方正式开工前，向乙方供应施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方担当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三

22、人。 第六条、施工前期工作 6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。 6.2供应水准点与坐标把握点位置及其交验要求与爱惜责任；供应位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责爱惜。 第七条、甲方驻工地代表： 7.1 甲方驻工地代表行使合同商定的权利，履行合同商定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员担当自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方； 7.2甲方代表的指令、通知应接受书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指

23、令，并在48小时内赐予书面确认； 7.3甲方代表应按合同商定和施工需要准时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他商定的义务； 7.4甲方代表发觉乙方有转包、再分包行为或无履约力气，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不听从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。 7.5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。 甲方代表易人，应提前7天通知乙方，后任连续担当前任应负的责任。 第八条、乙方驻工地代表： 8.1乙方驻工地代表行使合同商定的职责。履行合同商定的职责。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。 8.2乙方代表

24、按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并且实行紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方担当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。 乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任连续担当前任应负的责任。 第九条、甲方责任 9.1组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理； 9.2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、试验化验的把握、监督、检查和验收； 9.

25、3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理、办理交工验收； 9.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行担当相应费用，并赐予相应的经济惩处； 9.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料方案及各种报表； 9.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。 第十条、乙方责任 10.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务

26、必需组织自有力气完成，严禁转包或再分包本合同商定的施工劳务； 10.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调协作； 10.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施； 10.4接到图纸 7 天内编制出施工劳务预算(附件设备总用量方案)，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。依据甲方编制的施工组织设计总进度方案的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度方案，每月20日前提交下一月的劳务作业进度方案。有阶段工期要求的供应阶段方案，必要时按项目部的要求提交旬、周、日方案(全部方案均应附材料、设备用量方案

27、)，报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料方案或作业方案，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方担当，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。 10.5认真做好担当的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完整、清楚、详细、精确地积累施工资料，准时将有关技术经济资料完整地供应给甲方，并协作整理归档； 10.6做好放陈场地四周建筑物、构筑物、地下管线的爱惜工作，如有损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。暂停施工期间对所涉施工部位 进行妥当爱惜； 10.7交工前爱惜好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收预

28、备工作，为验收供应便利条件，参加办理交工验收。乐观协作保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷准时进行无偿修理。 第十一条、劳务费金额： 第十二条、财务付款 12.1双方本着风险共担、利益共享的原则，结成合作伙伴，全都同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提； 12.2阶段款项(进度款)：工程形象进度完成0.000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体结构封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监督站验收后付至85%，下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。 12.3劳务酬劳支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。 12.4全部

29、资金必需由劳务分包人(公司)专人办理并盖有( 有限公司财务专用章”收据有效，否则总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人担当。 第十三条、完工结算 13.1乙方在所担当劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份； 13.2甲方接到乙方结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续； 13.3结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的商定计算出价款，交项目技术、质量、平安、材料、动力、财务等部门和项目经理睬签，经公司分

30、管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必需加盖 “ ”方为有效。 13.4结算方式：本项目接受 B 结算方式进行结算； A、固定劳务总价； B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积； C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等； D、劳务预算加包干系数。 13.5计算规章： 按现行的工程量计算规章计算建筑面积 13.6劳务费标准： 基础、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款肆万三仟捌佰元整 。 13.7劳务费内容： 乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方自带机械的修理；材料的装卸、材料

31、的场内转运及堆码；周转材料的清理、修理、堆码、场内转运；平安防护用工；生活区卫生用工；文明施工； 13.8劳务费调整的范围、条件及方法： 确认的劳务签证，按合同商定调整。 13.9当地政府按规定收取乙方的费用由乙方担当。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除； 13.10甲方和乙方结算付款，只能按本合同商定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必需优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等大事；也不提出合同外的任何要求。否则，每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等缘由聚众闹事、上访等大事时，甲方有权从应付乙方的工程

32、款中直接代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方担当，从乙方结算值中直接扣除； 13.11乙方必需每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能准时给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。 第十四条、劳务作业期限 开工日期：方案 年 月 日 竣工日期：方案 年 月 日 乙方依据工期要求，周密地支配进度方案，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度方案不符时，乙方应按甲方的要求实行补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工力气，甲方有权单方解除

33、合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。 第十五条、工期延误 不行抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主缘由、连续停电24小时以上，发生上述状况对工期有实质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。 由于乙方缘由不能按时完工，乙方担当如下违约责任：每拖延一天担当其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方缘由，乙方不担当工期违约责任。 第十六条、劳务工作质量 16.1质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必需达到优良等级，同时负责工程过程中的无偿修理，若乙方在接到修理通知后3日内没有进行

34、乐观修理，甲方将组织修理，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。 乙方必需严格依据施工验收规范、设计图纸及有关技术要求细心组织劳务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经发觉，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求准时返修，直到满足质量要求。因甲方缘由不到质理标准，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方缘由达不到质量标准，乙方担当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。 16.2因

35、乙方缘由达不到优良等级的违约责任： 乙方担当其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返工延误工期由则仍执行第十五条。 16.3达到优良等级的嘉奖： 不嘉奖 第十七条、质量检查与验收 17.1质量检查：乙方完成商定之劳务应认真依据标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐蔽，如有自行掩蔽，乙方必需照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。 17.2隐蔽部位验收：乙方应在自检合格后，

36、验收12小时前通知甲方组织验收，阅历收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽和连续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，工期不予顺延。未阅历收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必需依据甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负责恢复和担当因此发生的费用及损失； 17.3中间验收：基础，阅历收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。 17.4交工验收：乙方担当任务全部完成，经初验达商定的质量标准后，由甲方约请业主(或业主托付的其他单位)验收，阅历收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移

37、交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的看法返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方担当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。 第十八条、平安施工 18.1平安目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2；杜绝重大机械和火灾事故； 18.2乙方严格依据建筑施工平安技术规范和标准施工，协作甲方建立平安保证体系，乙方成立平安领导小组，由现场负责人担当组长，配备专职平安员，班组设立兼职平安员，形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教育，提高全员的平安意识。乙方认真执行平安技术规范，严守平安规章，落实全措施、确保平安施

38、工，依据建筑施工平安检查评分标准的规定达到优良，担当相应费用； 18.3乙方应按有关规定严格实行有效的平安防护措施，在本工程中如发生平安事故，应立刻向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方商定：由于本合同劳务供应方的管理责任，一旦发生平安事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方担当。 第十九条、紧急补救 无伦工程施工期间或保修期内，在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他大事，甲方代表认为进行紧急补救或修理理是保证正常施工或工程平安的紧急需要，而乙方无力或不准时进行补救工作或修理时，甲方有权支配其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的，则

39、全部责任和费用均由乙方担当。 其次十条、现场管理 乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌，搞好现场美化，做到工完场清，爱惜现场洁净。搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。如因乙方缘由达不到文明施工要求，应依据甲方或有关部门的要求整改，接受相应惩处，担当全部责任。 其次十一条、材料、设备供应与保管 21.1工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。 21.2

40、甲方供应的材料为了便利使用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格方案管理，精确地供应方案用量和使用时间，避开不合理存量占用资金、影响工程用款，避开方案不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。 21.3甲方供应的材料乙方领取后要妥当保管、合理使用，实行有效的节约措施和限额用料把握手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余部分，甲乙双方依据甲7乙3分成；如因保管不善，造成丢失、损坏或使用铺张，超过定额消耗部分(钢筋按图纸用量)，乙方按超耗部分材料费的担当； 21.4甲方供应的物资属甲方全部，只供本合同劳务作业范围以内的

41、工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)。一经发觉乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%嘉奖乙方； 21.5小零星材料必要时甲方托付乙方代为选购，乙方自行保管使用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。 乙方对代购材料的质量负责，依据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必需随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运消逝

42、场调换合格品。 其次十二条、施工机械设备及周转材料供应 22.1本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方供应； 22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿； 22.3甲方供应的脚手架料和成品模板乙方要妥当保管，有方案地合理使用，加快周转

43、，尽量削减投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得转变用途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述状况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。 其次十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锹、平安帽、平安带等工具用及工人手头工具等由乙主自带，费用包括在劳务费中。 其次十四条、工程停建或缓建 由于政策变化、不行抗力以及业主与甲方双方以外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱惜和移交工作；如需连续施工到平安部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到平安部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要的条件，按业主支付状况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿状况适当考虑乙方的损失。 乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方按业主确定状况担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 其次十五条、不行抗力