市政工程施工合同方案.pdf

《市政工程施工合同方案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市政工程施工合同方案.pdf（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上高县城镇建设工作领导小组办公室市政工程施工A.目同工程名称：上高县友谊广场市政建设工程 发包单位：a上高县城镇建设工佑领导小组办公童a承包单位：江西鸿辉建设工理有限公司合同编号：“2 0 110 8 00 2”e上高县市政工程施工合同发包人（全称）：上高县城镇建设工作领导小组办公室。承包人（全称）：。江西鸿辉建设工程有限公司”依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的建设工程施工合同（示范文本），i塾循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.l工程名称。

2、上高县友谊广场市政建设工程。1.2 工程地点：l。3工程内容镜山公园内。路面、人行道、路缘石、土石方及排水管、沟及广场建筑l。4工程立项批准：文号。1.5 资金来源：。1.6承包范围：招标清单范围内及施工图规定的内容。1。7承包方式.包工包料。二、合同文件及解释顺序1.本合同条款；2。中标通知书，3。投标书及其附件；4.标准、规范及有关技术文件i5。阁纸；6。工程量消单；7。工程报价单或预算书；8。合同履行中有关工程的治商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务3.1 发包人工作l.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理蔡项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上

3、毒草琐遗留问题；2。将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要；3。开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；4.在合同签订一周内向承包人提供6 套图纸（含返还的三份竣工阁）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责：5。办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）;6。水准点与坐标控制点在签订合同后2 日之内白发包人组织设讨单位向承包人现场交验，7.在签订合同后，白发包人组织监理单位、承包人和设计单

4、位进行图纸会审和设i:I交底；8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、田林绿化的保护工作，承担有关费用；9。负责向市政工程造价管理机构办理工程备案，负责向市政工程质量监督机构办理质量报监；1 0双方约定发包人应傲的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。A 吐二3.2承包人工作1.向工程师提供年、季、月度工程进度i:I划及相应进度统讨报表：2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、回栏设施，并负责安全保卫，3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确。4

5、。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环填保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书丽形式通知发包人；5。巳竣工工程未交付发包人之前，承包人负责己竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包入要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费，6。做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用，7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项3.3派驻工程师及权限3.3.1

6、发包单位派驻工程师姓名一至辈，职务且且茸，发包人委托的职权：负责协调施工现场各方面关系，对施工现场“三控进行监督管理；负责现场工程变更签证及工程量增减签证；图纸发放、组织竣工验收等3。3.2监理单位派驻工程师姓名：，职务：包人委托的职权：监理规范及监理合同的定的职权范围3。3。3承包单位派驻项目经理姓名：率直至3。3.4承包单位派驻技术负责人姓名：fl垦旦职务：一旦旦垒望职务：二盆里直u且，发四、工期4.I 工期开工日期：2 01 l年8月2 8 日，竣工日期：2 0 12年5月18 日，合同工朔：总日历天数26 0 有效日历夭。4.2工期延误承包人应当按照本合同的定的开工 日期开工、竣工 日

7、期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：/1。发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件，2。发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行，3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行，4.设i:I变更和工程量增加：5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累i:I超过8小时：6.不可抗力：7。双方约定工WJ顺延的其它情况：五、质量5.I工程质量5。1.1工程质量标准：L主监二5。l.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：(1）给排水构筑物施工及验收规范GBJ 141-9 0(2)沥青路面施工及验收规范GB50092-96(

8、3）给排水管道工程施工及验收规范GB50268-9 7(4）水泥混凝土路丽施工及验收规范GB J9 7-87(5）建设工程文件归挡黎理规范GB/T50328一20 0 1(6）市政道路工程质量检验评定标准CJJ l-9 0(7）市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ 2-9 0(8）市政排水管柴工程质量检验评定标准CJJ3-9 0(9）市政工程质量检验评定标准（城市防洪工程）CJJ9-85(10）城市供热管网工程施工及验收规范CJ J 2 8-8 9(11）城市道路养护技术规范CJ J36-90(12）城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ 38-90(1 3）城市道路路基工程施工及验收规范CJJ

9、44-9 1(1 4）城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2 001(15）城市桥梁养护技术规范CJJ99-2003(16）市政基础设施工程施工技术文件管理规定（建设部建城2 0 0 2 2 21号）(17）其它需要明示的标准、规范名称：/。5.2 隐蔽工程和中间验收工程每一边工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可避行下一道工序。5.3工程试车工程试车要求及费用的承担：/5.4竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，7 天内向发包人提供一套完整竣工资料及竣工验收报告、套竣工图5.5质量保修具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付:(:E

10、f:J件工程质量保修书中约定，质量保修书作为本合同的附件。六、安全施工6。1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，相关责任和因此发生的费用自承包人承担。6.2 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及，制药交通要道附近施工时，施工开始前必须报经有关主管部门审批同意、经工程师认可后，方可实施，彷护措施费用自发包人承担。6。3针对工程自身条件的安全施工约定：按照政策规定需发包方承担蔡琐，发包方务必予以自己合除此之外，；承包方自

11、行承担。7C 七、合同价款确定与支付7.1 合同价款及调整7。1。l本合同价款采用一一一固定总价一一一方式确定。合同价款金额（大写：5量忏煎商会拾万零挠忏肆自伍拾会元拐i角轰分（人民币￥：。l2307453。81 其它说明：合同外按下述第7。1。3条办理结算7.1.2 因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：(l)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，出承包人提出适当的变

12、更价格，经发包人审核确认后执行。对上述价款变更、追加的，应同时按相关部门核定的规费费率对政策性规费进行调整。7。1。3双方对价款调整的其它约定：1、工程量增加或工程变更以现场签证为准，之后，按照（江西省2006市政工程定额）及相应的取费标准办理结算，材料调差以施工期间边价部门的信息价或双方签定的市场价为准，人工及机械调差按政策执行2、下浮比例按中标价与招标控制价下浮比组盟皇7.2 工程预付款工程预付款的约定：合同签定后预付合同总价款的10%作为工程预付款工程预付款起扣的约定：路面完成后如回7.3 工程量确认承包人提交已完工程量报告的时间：完工后一周内工程师确认已完工程量的时间：三天之内7.4工

13、程款进度款支付7.4 1、土方及管沟工程完成，支付工程总造价的30%;7.4.2、路基稳定层完成，支付工程总造价的20%;7.4.3、路面及广场建筑完成，支付工程总造价的40%;7.4.4、竣工验收付至工程总造价的98%7.4.5、对确认的工程变更价款、确认的追加合同价款同期进行结算、支付7.5 竣工结算7.5.1 工程竣工验收报告经发包人认可后一_1.立一天内，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算7。5。2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后一_.:t._一天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算

14、报告后，以结算价款的2%作为质量保修金，余款经双方确定工程竣工扫尾工作正式完成确定后7天内结消支付7.5。3质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行。八、材料设备供应8.1 发包人供应材料设备：8。1.1发包人对供应的如下材料设备向承包人提供产品合格证明，并对其质量负资：8。1。2发包人供应材料设备结算方法：l.白发包人按照采购材料设备情况直接与供货单位结算，如果在工程合同中己包括材料设备价格，发包人在工程进度款中拍回相应材料设备款，同时支付材料设备价款的一一一一%作为工地保管费给承包人2。/8.2承包人采购材料设备承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格

15、的不得使用，检验或试验费用自承包人承担。九、违约、索赔和争议9.1 违约9。I.l发包人违约，赔偿因其违约给承包人i造成的经济损失，顺延延误的工期。9。1.2 承包人违约，赔偿因其违的给发包人造成的损失，工朔不予Jlj员延。9.2索赔合同当察人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给对方造成损失的，被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔。索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求，视为该项索赔已经认可9.3 争议双方在履行合同发生争议时，i宫约定向人民法院提起诉讼。十、奖励与惩罚有关法定部门调解；调解失败，共同一十一、补充条款可附页不尽事宜，双方协商一致后与本

16、合同具有同等法律效力。十二、其它12.1 保险12。.1 发包人投保以下内容保险，并支付保险费用：l。建设工程和施工场地内发包人的自有人员及第三方人员生命财产保险，2。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险：3.发包人委托承包人办理的保险事项：危险作业意外伤害保险12。1.2 承包人投保以下内容保险，并支付保险费用：1.承包人从事危险作业职工的意外伤害保险，2。承包人施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备保险。1 2.2担保12.2.1 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：合同作为本合同附件。担保12。2。2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：一）担保合同作为本合同附件。12。

17、2。3双方约定的其它担保事项：1 2.3合同解除12.3.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。12.3。2合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力1 2.4合同生效与终止合同订立时间：2 011 年8 月2 5 日合同订立地点：上高县城锁建设工作领导小组办公室会议室本合同双方约定12.5合同份数双主笠主盖章后生效。12.5。l本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包入分别保存一份1 2.5.2本合同副本一生一份，其中发包人一份，承包人一盖一一一份12.6其它其它未尽蔡宜可参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的建设工程施工合同（示范文本）(GF-199 9-02

18、 0 1）进行治商协议补充，并作为本合同的补充内容。发包人：（公章）承包人：_i主主i住耳川FY。住所：一一法定代表人：法定代表人：1委托代理人：。委托代理人：电话：a。电话：。工程质量保修书发包人（全称）：上高县建设工作领导小组办公室承包人（全称）：一一江西鸿辉建设工程有限公司为保证上高县友谊广场市政建设工程（工瓦莹名称）在合迫使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修期内，质量保修范围及保修内容双方约定如下：一一路面管道工程非人为因素损坏：除此之外，白发包方承担。二、质量保修期双

19、方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下1。道路工程戒年：2.地下污水管线武年，她下雨水管线里一一一年；3。桥梁工程4。地下人行通道5。其它约定L 年，地下桥涵工程L一一年：/年；质量保修期从工程竣工验收合格之日第1毡，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三、质量保修责任l。属于保修范回和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用如发包人承担3.在国家规定的工程合理使用

20、期限内，承包人确保双方约定质量保修范围及保修内容的工程质量，因承包人原因致使保修范围内工程在合理使用期限内i造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，双方积极采取安全防范措施；出发包人委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%）。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：（大写）币）。质量保修金银行利率为：一一一一五、质量保修金的返还/2 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。六、其它双方约定的其它工程质量保修事项：/%（工元（人民本工程质量保修书作为施工合同附件由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。发包人：尘呈承包人：二尘主i。法定代表人：a法定代表人：月年aB 月日年