设备安装合同书.docx

《设备安装合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备安装合同书.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设备安装合同书合同编号：签约时间：工程地点：金川县发包单位：汶川银达建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）联系电话：单位地址：甲方代表：承包单位：四川嘉盛电力建设有限责任公司金川分公司（以下简称乙方）联系电话：单位地址：乙方代表：根据中华人K共和国合同涉 等在知维、渤弹觑定，在糅 自愿的基础上，甲乙 双方就乙方安装变配电设备达成如下协议：第一条乙方购买及安装的设备包括：变压器1台、电表50只、电缆线、配电箱及 箱配件、所有设备基础。第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地 点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方

2、负责变配电设备的安装、调试。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装 设计说明。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行 操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计 图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的, 应签定合同的补充文本加以确认。第四条违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、

3、设备差价、材料损失等有关费用。3、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延:（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）甲方同意工期顺延的其他情况。第五条价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；2、本合同工程安装总价款为人民币：元（大 写：）;第六条产品质量责任和售后服务条款1 .自验收之日起，工程保修期为宣年。2 .质保期结束后，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报 价方案说明书及其他文本为本合同附件。第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定, 补充规定与本合同具有同等效力。第十条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商 解决。第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好 协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起 诉讼。第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方代表（签章）：乙方代表（签章）：年 月 日年 月 日