如何写建筑水电安装工程招标书汇总(四篇).docx

《如何写建筑水电安装工程招标书汇总(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如何写建筑水电安装工程招标书汇总(四篇).docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑如何写建筑水电安装工程招标书汇总(四篇) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。 如何写建筑水电安装工程招标书汇总一 乙方：(承包方) 甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。 第一条 工程概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 2.施工地点：_ 3、住房结构： 室 厅 卫 套，施工面积 平方米。 4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造

2、工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承担) 5、承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)。 6、总价款：￥ 元，大写(人民币)： 其中： 材料费： ，人工费： 管理费： ，设计费： 垃圾清运费： ，税金(3.41%)： 其 他费用： 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三甲方自购材料清单外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。 7.工期：_年_月_日 至_年_月_日 第二条 关于双方职责的约定 1. 甲方责任： (1)甲方应在开工前一

3、天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。 (4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 2. 乙方责任： (1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 (2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材

4、料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。 (3)乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。 第三条 关于材料供应的约定： 1.甲方提供的材料 (1)乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 (2)甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的

5、材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方承担。 (3)甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 (4)甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 2.乙方提供的材料 (1)乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 (2)乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担

6、工具维修费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-_及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-_和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 1、本工程由 方设计施工方案。 3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工

7、内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 第四条 有关安全生产和防火等的现场管理

8、约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现

9、象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10% 2. 乙方承包内容： 1).水电开槽、布线、穿线、 2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3).水电施工的穿墙、打孔、切割 4).后期灯具、开关、插座面板的安装 5).洁具包括_; 3.工程结算方式： 按实结算：总价结算：_元/平米(套内面积) 第六条 违约责任： 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方

10、未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以

11、书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理(装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务

12、费。 5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。 店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同 第十条 附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至_。 5、水电工程保修_-年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字： 乙方签字(盖章)： 年月日 年 月 日 如何写建筑水电安装工程招标书汇总二 发包人全称(以下简称：甲方) 承包人全

13、称(以下简称：乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：(以下简称：本工程); 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、

14、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、

15、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年

16、月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。 四、质量标准： 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、

17、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准; 建筑电气工程施工质量验收规范; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; 采暖与卫生施工验收规范; 电气安装工程施工及验收规范; 建筑电气安装工程质量检验评定标准; 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。 2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际

18、完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。 3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。 五、合同价款、工程量的计量及结算方式： 1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已

19、隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。 2、工程量的计量： (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。 (2)零星工程：工程量以“工日

20、”为单位进行计算。 (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。 3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为： 结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%; 墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%; 安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

21、 六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付： 1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。 2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工

22、程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。 3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。 4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。 七、施工管理规范 乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理

23、法规，适用本合同的管理法规和办法： 1、施工现场临时用电安全技术规范。 2、建筑机械使用安全技术规程。 3、建筑施工安全检查标准。 4、建筑施工高处作业安全技术规范。 5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。 6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例) 7、宿州市治安管理处罚条例。 八、合同生效： 1、本合同订立时间： 年月日。 2、订立地点： 3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。 如何写建筑水电安装工程招标书汇总三 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议： 第一条 工程概况

24、 1、工程地点： 2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收 3、工期：随工程主体 4、合同价款 本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。 第二条 工程质量及验收标准的约定 严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。 第三条 安全生产的约定 严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。 第四条 工程付款、结算方式、承包内容的约定 1、付款、结算方式： 、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。 、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给

25、乙方员工生活费1000-20xx元/人。 、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。此保修金在1年期满后全额还予乙方。 2、承包内容： 、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。 、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。 、厨房、卫生间给

26、、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。 、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。 、人防工程、水电预留、预埋。 第五条 纠纷处理 因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。 第六条 合同的变更和解除 合同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 %支付违约金。 第七条 其他约定 、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可延期。 、甲方在竣工验收后，可要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超3次的部

27、分，每次甲方应支付乙方300元的劳务费。 、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。 第八条 安装工具 本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。 第九条 甲方责任和义务 、为乙方提供垂直运输机械使用。 、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的工作面。 、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。 、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。 、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚工作。 第十条此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。

28、此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 如何写建筑水电安装工程招标书汇总四 甲方：_ 乙方：_ _有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一致，签订本合同，以资共同信守。 一、承包形式及范围 1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。 2、承包范围： 、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线

29、的穿线等工程。 、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进行施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，所有材料按甲方与建设方指定的材料进行采购。 、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目，甲方配合乙方按结构图预留好消防箱洞口。 、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方根据施工需要，自带各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品。 、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。 、

30、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及高低压配电房的安装工程。 二、承包单价、结算方式及付款办法： 1、承包单价： 按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分_元/，地下部分_元/的单价进行包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。 2、结算方式及付款方式： 建筑面积按现行计算规则进行计算，本栋面积为地上部分_平方米，总额为_元;地下部分_平方米，总额为_元，合计为_元。按工程进度分批付款，在工程竣工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2%的保修金外，其余款在交房后两个月内付清，付 款表附后，如有违约造成的工程进

31、度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。 三、工期： 1、本工程按主体工程进度同时施工，竣工验收为建设方指定时间为准。 2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍，满足工程进度需要，如因乙方原因影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行元每天的对等奖罚。 四、质量： 本工程必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进行返工，所耗人工及材料费用概由乙方负责并承担延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料

32、为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，所有预留、预埋必须做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必须有人旁站，以保护管线、管道预留预埋的成品保护，所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方原因引起上级单位下发整改联系单的每次罚款_元，下发停工整改通知单的每次罚款_元。 五、安全： 乙方必须加强安全教育，完善各项施工安全防护措施，严格按施工操作规程施工。做到安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故的发生，如发生各类安全事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承担，并不得影响工程进度。 六、甲方责任： 1、开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织有关部门进行图纸会

33、审和技术交底，并做好各项验收资料。 2、按工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。 3、根据实际施工情况，甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工，其单价另行确定。 七、乙方责任： 1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要，设计变更通知施工，执行国家现行施工规范及验收标准。 2、服从甲方现场管理制度，乙方确保工程进度，做到文明施工、安全生产，负责施工现场临时水电安装、拆除及日常小型机械维护，并做到随叫随到，积极配合。 3、乙方如进度缓慢，质量低劣，甲方随时有权辞退乙方，终止合同，并有权另选施工单位进行施工，其乙方所完成的工程量

34、按承包单价的60%进行结算付款，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。、 4、必须严格按规范和设计要求施工，搞好与土建等其他专业施工队伍的配合工作。 5、本工程的有关签证乙方必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可，否则一律视为无效，其责任由乙方承担。 6、乙方不得私自转包，否则甲方有权随时辞退乙方终止合同，并按本条第三款规定进行结算付款。 八、未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。 九、本合同双方签字盖章后生效，工程验收合格，结算审核认可，付清尾款后失效。 十、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日_年_月_日 第 24 页 共 24 页