建设工程咨询合同简短(2篇).docx

《建设工程咨询合同简短(2篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程咨询合同简短(2篇).docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑建设工程咨询合同简短(2篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢! 推荐建设工程咨询合同简短一 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_. 第二条勘察的范围、进度和质量_. 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑

2、平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4.甲方必须在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方

3、供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给 第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察收

4、费标准及拨付办法 1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。 2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的

5、工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

6、 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_%的违约金。 第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决： （1）申请_仲裁委员会仲裁； （2）向_人民法院起诉。 第九条其他约定_本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具

7、有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委、建委、各留存一份。建设单位（甲方）：_代表人：_年_月_日勘察单位（乙方）：_代表人：_年_月_日 返 推荐建设工程咨询合同简短二 建设工程勘察合同（二） 岩土工程设计、治理、监测 gf-20_-0204 工程名称：_ 工程地点:_ 合同编号：_（由承包人编填） 勘察证书等级：_ 发包人：_ 承包人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局 发包人：_ 承包人：_ 发包人委托承包人承担_ 工程项目的岩土工程任务，根据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：

8、工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3工程立项批准文件号、日期：_ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：_ 1.5工程规模、特征：_ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_ 1.7承接方式：_ 1.8预订的岩土工程工作量：_ 第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条：工期 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条：收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以预算包干、中标价加签

9、证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条：变更及工程费的调整 6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文

10、件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_ 第七条：发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合

11、同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。 7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 第 11 页 共 11 页