2023年建设工程施工合同电子版范本.docx
《2023年建设工程施工合同电子版范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建设工程施工合同电子版范本.docx(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、文本为Word版本,下载可任意编辑2023年建设工程施工合同电子版范本 在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是我帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。 2023年建设工程施工合同电子版范本一 承包人: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定,参照该项目主体工程条款,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程范围: 三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日历 天,不可避免的自然灾害除外
2、。 四、质量标准:达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。 五、合同价款:本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币 元整(¥: 元)。 六、工程款的结算及支付: 本协议所涉及工程款的支付:采用无预付款方式,承包人按照本协议要求完成施工任务后,向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料,经发包人、监理工程师验收合格和签字认可,并通 七、各方权利和义务: (一) 发包人 1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。 2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审,并由设计人员交待技术参数及标准。 3
3、、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时,有权下达停工通知,并要求在不增加工期情况下予以返工,直至合格为止。 (二) 承包人 1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中(含招投标)属于承包人办理的各项手续,并承担其税费。 2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。 3、严格按施工图及说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工,工程完工后清运建筑垃圾及多余土方,做到工完场清和场地平整。 4、在施工过程中,要注意安全生产、文明施工,如发生安全事故一切责任均由承包人承担(包括承担安全部门或机构作出的处罚),发包人概不负责。 5、工程
4、完工后,承包人应及时整理工程结算资料,通过有资质中介机构进行决算,向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。 6、承包人应按技术规范要求施工,随时接受发包人、监理机构和质 7、在签订本协议时,承包人以现金的方式交纳履约保证金 万元(¥:万元)到发包人帐户。依据本次的招标文件规定,若承包人不全面履行合同出现违约情况,发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。 8、承包人在施工过程中履行完全部条款,待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。 八、质量要求:参照主体工程合同条款执行。 九、违约责任:参照主体工程合同条款执行。 十、本协议如与主体工程合同有相抵触的,以
5、主体工程合同为准。 十一、在工程施工过程中,发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书,与本协议具有同等法律效力。 十二、本合同一式五份,发包人、承包人各执二份,公证人面军执一份,自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效,履行完全部合同条款后失效。 十三、未尽事宜,经合同方共同协商解决。 发包人签章:(公章) 承包人(公章) 年 月 日 2023年建设工程施工合同电子版范本二 甲方: 乙方: 依据其它有关法律、行政法规遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款: 第一条,总则; 11本协议为双方联合协议,协议的各项条款对所承接的工程施工具有约束力
6、。 12本协议中所称“工程”是甲、乙双方与施工方签订的建设工程承包协议所包括的全部内容。 13合作双方是独立平等的伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围的经济及生产活动。 第二条,工程项目的安排及费用 21乙方所承接的荆门市东宝区子陵铺镇“福将老年公寓”另加“团山寺”,总承包工程内容:图纸所示内容、土建、安装、水电、绿化、装饰、土方道路等。 总工程量约为4亿元左右。 以实际完成工程量为准。 22甲乙双方根据工程需要以甲方公司名义签订工程施工合同,项目部由甲方委派一名督察员和一名财务人员进行现场管理,乙方组织满足工程施工所需要的人员及设备,注入施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施
7、和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。 23本工程全部由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、实验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金等,往来文件中明示或暗示的所有风险及法律义务。 24在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户。 25甲、乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通信等费用全部由项目部直接发放,做到专款专用。 26本工程甲方根据工程实际结算总价提取1%管理费,乙方按进度款支付给甲方(包括工程预付款在内都提取百分之壹的管理费(税后金)直接打至甲方指定的账户上,甲方到乙方工作
8、的所有人员的一切费用都由乙方承担)。 27乙方必须保证所承揽的工程为合法项目,且乙方将与本工程项目有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给甲方,并组成与本协议相关的合同文本。 28乙方负责承担工程竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期的保修工作。 29乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项的法律、法规和规章制度。 如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用。 第三条违约责任 31如甲、乙双方未按照本合同的约定履行合作义务,违约方应承担相应责任,并继续承担本合同义务。 第四条纠纷解决 41双方因本协议的履行发生纠纷,应先
9、协商解决,协商不成,由工程项目所在地人民法院管辖。 第五条效力问题 51本协议一式四分,由甲、乙双方各持两份,具有同等法律效力。 52本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。 补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其它条款效力。 53本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。 第六条其它条款 61本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。 62本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其它业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。 63双方应本着友好合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 建设 工程施工 合同 电子版 范本
限制150内