工程陶瓷砖购销合同汇总(5篇).docx

《工程陶瓷砖购销合同汇总(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程陶瓷砖购销合同汇总(5篇).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑工程陶瓷砖购销合同汇总(5篇) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 推荐工程陶瓷砖购销合同汇总一 一、工程概况 1、工程名称：合肥xx公司钢构厂房工程 2、工程地点：_市_镇兴港路 二、工程范围及内容：工程量：541平方米承包形式：施工总承包（合同造价不包括管理费、税金、水电、消防、装饰、避雷、防火涂料等） 三、工期： 1、开工日期； 2、竣工日期： 3、合同总工期为个工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气

2、，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、合同价款本合同工程价款结算采用下列方式： 1、本工程总价为人民币贰拾玖万伍仟元整（295000、00元），如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 。 2、本工程最终按实结算并按下列约定执行： （1） 工程总造价；人民币贰拾玖万伍仟元（工程结束后按实决算）备注：（甲方提供厂房基础钢筋） （2）按实际发生的工程量，结合_省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后进行审计确认。 （3）所有工程量必须在每月_日前，由乙方向甲方

3、提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 （4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目 负责人签字，并在实际发生日的十_日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 （6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 （7）工程量核算确认方式说明： 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 （8）合

4、同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 五、付款方式（按进度付款） （1）本工程自本协议书签订之日起_日内甲方须支付乙方工程预付款人民币伍万元整。 （2）厂房混凝土基础浇筑完工甲方须支付工程进度款人民币伍万元整。 （3）厂房钢构主材进场甲方须支付工程进度款人民币拾万元整。 （4）厂房主钢构安装完成后甲方须支付乙方工程进度款人民币伍万元整。 （5）厂房混凝土地坪浇筑完成后甲方须一次性支付乙方工程款叁万元，剩余工程款经甲方验收合格后一次性付清。 六、质量及验收 1、工程质量必须严格按现行国家验收规范执行。质量保修期_年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。 2、乙方

5、所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。 3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。 4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 5、甲方及监理应在收到乙方请验报告后八小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重

6、的责令退场，一切损失由乙方负责。 6、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后十天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式肆份。 7、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。 七、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸_日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，

7、期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的_日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量90%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。 3、项目经理：现场代表（乙方）；监理代表：现场代表（甲方）； 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决 八、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、特殊工程需持有劳

8、动部门核发的上岗证，持证上岗。 4、在施工过程中如发生由乙方单方面原因造成的人身伤亡事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部责任。 5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。 7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 九、甲方责任 1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。 2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困

9、难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议约定的义务以及责任。 5、乙方在工程施工过程中如遇外部人为干扰甲方应积极出面给予解决。 十、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。 3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方自负。十 一、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，

10、按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期或出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。十 二、附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于_年_月_日在（合肥xx公司）签署。 3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方（签章）； 乙方（签章）；法定代表人： 法定代表人：授权代表（签字）： 授权代表（签字）：_年_月日_年_月日 推荐工程陶瓷砖购销合同汇总二 甲乙

11、双方根据劳动法及宁夏回族自治区外来劳动力就业管理办法规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。 一、合同期限 1、自 年 月 日起至 年 月 日止或 工作(工程)结束止。 二、工作内容 甲方分配乙方在 岗位担任 职务(工种)在正常情况下乙方必须完成生产(工作)任务，具体生产(工作)任务为： 三、工作时间 1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制，如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。 2、因生产经营需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按照规定支付加班工资。日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。 四、劳动报酬 甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月

12、日为发薪日;工资制度和分配形式按下列第 项执行; 1、实行计时工资制，乙方完成生产(工作)任务，每日工资 元，每月工资 元; 2、实行计件工资制，具体标准为 . 3、乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方每月应支付给乙方不低于当地政府规定的最低工资标准的工资。 五、劳动保险 1、甲方和乙方按照自治区和当地人民政府的规定缴纳养老等社会保险费。 2、乙方患病、工伤、致残、死亡等待遇，按照国家和自治区的有关规定执行。 六、乙方的劳动保护、安全卫生及纪律奖惩等按有关法律、法规、规章执行。 七、 违约责任 1、本合同具有法律效力，双方应严格履行。 2、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的，除全额支付工资外，

13、还需给乙方加发经济补偿金。 3、一方违反本合同，给对方造成损失的，依照国家有关规定赔偿相关损失。 八、双方约定的其他事项 九、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 十、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。 十一、本合同双方签订后报劳动保障行政部门鉴证，一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(章) 法定代表人 (签章) (单位负责人) 年 月 日 乙方(签章) 年 月 日 鉴证机关(章) 鉴证人(签章) 年 月 日 推荐工程陶瓷砖购销合同汇总三 合同编号：_ 合同签订日期：_ 合同签订地点：_ 抵押人（以下称甲方）：_ 抵押权人（以下称乙方）：_ 为确保_号合同

14、（以下简称主合同）的履行，甲方愿意以自有财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同： 第一条 甲方用作抵押的财产（详见抵押财产清单）。 第二条 本合同项下抵押财产共作价（大写）人民币_万元整，抵押率为_%，实际抵押额为_万元整。 第三条 甲方应妥善保管抵押物，在抵押期间负有维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受乙方的检查。 第四条 抵押财产中的_必须由甲方办理财产保险，并将保险单交乙方保存。 第五条 在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押财产；甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的，应取得乙方书面同意。 第六条

15、 抵押财产意外毁坏的风险承担： 第七条 本合同项下有关公证、保险、鉴定、登记、运输、保管等费用由甲方承担。 第八条 本合同生效后，如需变更合同条款，应经抵押人同意并达成书面协议。 第九条 本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，抵押财产由乙方提前处分，以所获价款优先受偿。 第十条 出现下列情况之一时，乙方有权依法定方式处分抵押财产。 1、主合同约定的偿债期限已到，债务未依约偿还或所延期限届满仍不能偿还；或。 2、债务人被宣告解散、破产；或 3、债务人死亡而无继承人履行合同。 处理抵押财产所得价款，不足以偿还债务和费用的，乙方有权另

16、行追索；价款偿还债务还有余的，乙方应退还给甲方。 第十一条 主合同债务人按期偿还债务的，抵押权终止。经抵押登记的财产，乙方应偕同甲方到登记机关办理核销登记。 第十二条 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除合同的，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同条款仍然有效。 第十三条 违约责任： 1、因甲方保管不善，造成抵押财产毁损，乙方有权要求甲方恢复抵押财产原状，或提供经乙方认可的抵押财产。 2、甲方违反本合同第五条规定，擅自处分抵押财产的，乙方视情况要求甲方恢复原状，并可提前收回主合同项下的债权，并可要求甲方支付该债权总额_%的违约金。 3、甲方隐瞒抵押

17、财产存在共有、产权争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权权限等情况而给乙方造成经济损失的，应予赔偿。 4、甲、乙任何一方违反本合同第十二条规定，应向对方支付主合同项下被担保总额_%的违约金。 5、本合同有效期内，未经抵押人同意，变更主合同条款或转让主合同项下的权利义务的，甲方可自行解除本合同。 第十四条 争议解决方式： 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十五条 双方商定的其它事项： 1、_ ； 2、_ ； 3、_ 。 第十六条 本合同由甲、乙

18、双方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，并经登记后生效。 第十七条 本合同正本一式份，甲、乙双方各执一份。 甲方：（印章）_ 授权代表（签字）：_ _年_月_日 乙方：（印章）_ 授权代表（签字）：_ _年_月_日 附： 抵押财产清单：_ 抵押人名称：_ 地 址：_ 电话/传真：_ 抵押物名称：_ 规格： 单位： 数量： 帐面原值： 抵押现值： 折扣率： 抵押价值： 存放地点： 保险单： 原值： 净值： 保险号码： 起止时间： 二、抵押合同的效力是怎样的 抵押权是对债权的保障，当债权无法实现现时其才出现。抵押合同具有从属性，当主合同即债权合同无效时，抵押合同也无效。因此，签订抵押合同时需

19、要明确主合同的效力。 三、签订抵押合同有哪些权利 第一，有孳息收取权 第二，抵押人有一定的处分权，比如可以继续设置抵押，经同意可以转让等等 第三，可以出租。 综上所述，在建工程的抵押合同拟定可以参照上述范本，需要注意的是抵押权人和抵押人不得约定当债务人不能履行合同时，抵押物不得归抵押权人所有。 推荐工程陶瓷砖购销合同汇总四 发包方：_ _(以下简称甲方) 承包方：_ _(以下简称乙方) 工程名称：_ _ 工程地点：_ _ _ 建筑面积：_ _; 结构类型：_ _ ;层数： 批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_ 工程性质：(指基建、技改、合资等)：_ _ 承包范围：_ _ _ _ 承包方式

20、：_ _ _ _ 质量等级(优良或合格)：_ _ 工程承包造价(金额大写)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议： 11本合同工程定于_ _年_月_ _日开工;于年月_日竣工。合同工期日历天数为_ _天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。 12承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：_ _ _ _ 13工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_ 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、

21、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。 51每月_1_日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 52遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物

22、(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。 61当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的

23、经济支出由发包方承担，相应顺延工期。 62工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 71施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承

24、包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 72本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整: 81双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，开工前七天，发包方应向承包方预付30%工程款;进度款根据每月1号所报工程进度拨款;承包人按发包方要求履行完全部义务后，向发包方提交竣工结算报告，发包方应在收到竣工结算报告后28内向承包方予以结清，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起

25、承担应付款的利息。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 91发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。 92承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决： 第一种争议解决方式:向_ _仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向_ _人民法院起诉。双方约定按第_ _种争议解

26、决方式解决。 1、工程主体结构终身保修; 2、屋面防水结构保修5年; 3、装饰装修及其他保修两年。 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第13条补充条款如下： 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 推荐工程陶瓷砖购销合同汇总五 _有限公司(甲方) _有限公司(乙方) 依照_有关规定，结合本工程具体实际情况，经双

27、方协商一致，签订本合同，共同遵守。 乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250kva变配电受电工程,具体事宜双方明确如下： 一、甲方委托给乙方的工程项目和内容： 1、250kva变受电工程的设计 2、设备购置 3、安装调试 二、有关技术及服务要求： 1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配 合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。 2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有 关质量、技术标准。 3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。 4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。 三、工程款项及费用的结算： 1、

28、工程款结算按执行。 2、工程预算款总计：_元; (高压电缆、10kv线路部分按实际耗材在决算中计收) 3、本工程款分2次结清，其中： (1)、合同签订3天内应付工程款的70% (计_元) (2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。 4、工程款的结算以审计决算为依据。 四、施工及竣工验收： 1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。 2、乙方应在_年_月_日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。 3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。 4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所 造成意外事故和损失，由乙方自负。 5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。 五、合同未尽事宜，双方协商解决。 六、合同双方代表签字盖章后生效。 七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。 甲方：_(盖章)乙方：_(盖章) 代表：_代表：_ _年_月_日_年_月_日 第 23 页 共 23 页