关于工程招投标代理合同如何写(7篇).docx

《关于工程招投标代理合同如何写(7篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程招投标代理合同如何写(7篇).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑关于工程招投标代理合同如何写(7篇) 在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 关于工程招投标代理合同如何写一 甲 方： 乙 方： 经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下： 一、 施工范围和施工材料： 乙方施工范围为： 1、铺设隔热层 2、铺设钢丝网（加热管下部），规格：2200200； 3、pex-a盘管（ 牌）； 4、安装全铜分水器（吕丰牌）； 5、安装热力箱至分水器之间的ppr

2、供回水管道（乙方提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供）； 二、 施工方案及验收标准： 施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。 加热管间距确定为：卫生间：200； 厨 房：300； 卧室：楼头和顶层200；其他250 客厅、餐厅：250。 三、 施工现场管理 1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。 2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。 3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 4、 为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本

3、的住宿场所。 5、 施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。 四、 工程造价和结算方式 1、 合同造价 该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元（ ）。 地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。 工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。 2、 结算方式 以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，

4、施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，第二个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责维修。 五、 施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。 六、 质量保证：地暖使用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。 七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。 八、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 签 字： 签 字： 年 月 日 年 月 日 关于工程招投标代理合同如何写二 甲方单

5、位名称：_ 详细地址：_ 主管部门电话：_ 乙方单位名称：_ 详细地址：_ 主管人电话：_ 为了加强医院装修、维修，保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行，甲乙双方根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，中华人民共和国劳动法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致，特此制定如下事项： 一、合同意向 1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方，承包期为一年，自_年_月_日起至_年_月_日止。 2、甲方应为乙方在维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用

6、房的房租及水电费。 3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后，应在30分钟内到达现场解决问题，若当天不能及时解决的维修问题，要及时与所需维修科室负责人沟通，做好解释工作。 4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作，保证维修维保工作人员的工作量的认可。 5、乙方在维修维保工作单笔，以工料费合计人民币_元以内不需书面合同，超出_元以上至_万元以内，必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工，以甲乙双方签定的工程编程项目为标准，如有增减工程量，双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施

7、工，并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。 6、甲乙双方制定在维修维保使用附助材料必须保质保量六个月包修包换免费义务，主材料及电器产品为一年包修包换免费义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言：乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料，在人为操作不当或自然灾害的情况下，乙方不实行三包义务。 7、乙方每月_日前应将上月零星预算交予甲方预算审核员审核，过期不交视为自动放弃。 8、结算方式：甲乙双方制定每月签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算，按照每月月中报价，月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作，完工后不对他方结算，乙

8、方只针对院方结算。工程付款方式以行业标准，不分期付款的方式。 二、乙方义务和责任 1、乙方负责大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作，配合其它用工的服务工作，并服从领导安排，保证生活正常运行。 2、乙方应协助主管部门定期对所有的室、内外装修建筑物进行安全检查。 3、乙方应严格按照规章制度及员工手册来管理自己的员工，乙方维修工人在院内严禁从事违法乱纪活动，否则将以法律制裁乙方或个人，一切后果将由乙方单位及违犯者个人自行承担后果。 4、乙方应严格按照国家安全法律制度，管理所有维修维保工作人员的人身安全，并定期进行给工人进行安全法制教育，确保工作人员人身安全，严格要求工作人员有安全意识，并且要

9、求个人购买意外人身保险，如果因个人原因，不愿意办理意外保险者，施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的后果将由乙方个人承担。 5、乙方在维修维保的所有非本地户口的工作人员，必须办理本地个人居住证，上岗必须身穿工作服，挂号牌，在工作时间不准抽烟、喝酒等，不准与领导、员工发生争吵或打架事件，如有此现象发生领导将有权力终止本合同或将事发者清除现场辞退，永不录用。 6、 开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保施工现场的安全，并接受管理检查和指导。 7、 施工时应做到不擅自破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种办公室和其它的配套设施。凡事要与主管部门多沟通，

10、施工方案在得到认可后才能施工。 8、 大楼内办公室、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。 9、 装修、装饰办公室、病区、公共部位时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响内部的正常生活，零星维修装修、装饰时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到指定位置堆放，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。 10、乙方如果对公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事

11、故第一责任人为装修负责人，如装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响正常生活造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由装修负责人双方来协商解决。 此合同一式_份，甲、乙双方各执_份存查，任何一方不得反悔，如有一方反悔，另一方可追究法律制裁和赔偿，双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 负责人(签字)：_ 负责人(签字)_ _年_月_日，_年_月_日 关于工程招投标代理合同如何写三 发包方：福建xx公司（以下简称甲方）（_区财政局综合业务大楼项目部）承包方：_市_区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的规定，

12、结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款： 第一条 工程概况 1、 工程名称：_市_区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装 2、 工程地点：登高中路与溪南西北角 3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。 4、 结算方式：按图纸内容包干计算。 5、 合同总价款（人民币） 第二条 工程承包范围人防防护、通风设备（详见乙方报价清单） 第三条 关于工程质量及验收的约定 1、 质量标准：按照国家人防办、建设建设部图集生产，产品达到合格标准。 2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-20），_省人防办关于结合

13、地下室修建人防工程规范为质量评定验收标准。 3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经_市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。 第四条 承包工作内容和工作时间 1、 乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。 2、 综

14、合治理、安全生产、文明施工： 乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。 乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切

15、经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。 乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。 第五条 工程结算及付款办法：按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。 第六条 争议或纠纷处理 1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。 2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解

16、决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。 第七条 双方责任 1、 为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。 2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。 3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。 4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。 5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工

17、作。 6、 工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。 7、 乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。 第八条 其他事项 1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 2、 本合同履行完成后自动终止。 3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。补充条款：甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表： 乙方代表：单位地址： 单位地址：电话：电话：合同订立时间：_年_月_日合同签订地点：_区财政局综合业务大楼工地 关于工程招投标代理合同如何写四 发包

18、方： (以下简称甲方) 合同编号： 签定地点： 承包方： (以下简称乙方) 签定时间： 年 月 日 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的具体情况， 经甲、乙双方协商一致，签订本协议，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程造价：暂估 万元。 第二条 工程期限 1.工期为 天。 2.开工日期： 年 月 日 3.完工日期： 年 月 日 4.如遇下列情况者，工期顺延： (1)遇人力不可抗拒的因素，而影响工程进度。 (2)遇甲方连续停水停电24小时以上而影响工程进度。 (3)因甲方变更建设计划或施

19、工方案，而不能继续施工。 第三条 工程承包方式及工程价款的结算 (一)本工程承包采用总价包干方式：包干价为 元(大写： )。 (二)本工程承包采用预结算方式： 工程量由甲、乙双方现场施工员办理签证。 第四条 材料供应 1.乙方按照设计规范，自行采购此工程需要的材料，并提供产品合格证明，对材料进行现场抽检。乙方送检合格后经甲方现场代表签字认可方能使用。如违反本条规定， 每次支付 元的违约金，并拆除未经甲方认可的材料，损失由乙方自负。 2.材料价格执行曲靖市工程建设材料价格信息 期。 3.所有材料必须具有出厂证明和合格证。 第五条 付款办法 本工程待工程验收合格后， 按实际审定结算造价， 扣留总价

20、的 %的保修金后，由甲方一次付清，保修期为 年。待保修期满后工程无质量问题，乙方履行完毕保修义务，甲方将保修金无息返还乙方。 第六条 工程质量和检查验收 工程竣工验收，应以施工验收规范和质量检验标准进行质量评定和验收，确保验收一次达到_(合格、优良、优质)。如因乙方的原因致使工程质量不合格，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担本协议规定的逾期完工的违约责任。 第七条 双方责任 甲方责任 1.派驻现场施工代表负责验收、签证、协调、监督等工作。 2.承担有关文件规定的甲方应承担的责任和义务。 乙方责任 1.严格按国家有关规范、规定进行施工

21、，保证工程质量和安全施工，若发生安全事故由乙方自理，甲方概不负责。 2.按协议规定的工期完成施工任务。如逾期完工，每拖延一天应向甲方支付违约金元。 3.乙方在整个施工过程中，保持材料堆放整齐，现场清洁，工程完工后应及时清运建筑垃圾，做到物尽场清，如违反，应向甲方支付违约金 元。 4.因乙方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 第八条 变更合同必须经甲、乙双方协商一致方能变更，任何一方不得擅自变更合同。变更合同应当采用书面形式，否则变更无效。任何一方应承担擅自变更合同和无效变更合同给双方造成的经济损失。 第九条 解决争议的方式 因履行本合同发生争议，由双

22、方协商解决，协商不成，依法向建设项目所在地人民法院起诉。 第十条 其它 其它未言明事项，一律按中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例规定执行。 第十一条 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 第十二条 本协议共 份，甲方持 份，乙方持 份，均具同等法律效力。 发 包 方： 承 包 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 项目负责人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 年月日： 关于工程招投标代理合同如何写五 甲方：_ 乙方：_ 丙方：_ 依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订

23、的建筑工程施工承包合同转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下： 一、甲方与乙方在_年_月_日签订的建设工程施工承包合同_年_月_日签订的建设工程施工承包合同补充协议经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的建筑工程施工承包合同、建筑工程施工承包合同补充协议的各项条款。 二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订合同之日_年_月_日付款20万元，剩余40万元由内方在_年_月_日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。 三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠

24、的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。 四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。 五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效 甲方：_乙方：_丙方：_ _年_月_日_年_月_日_年_月_日 关于工程招投标代理合同如何写六 甲方：_（以下简称_） 乙方：_ 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、承包形式：包工包料 四、工程内容 _ 五、工程造价 本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元

25、，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程算书结清，金额多退少补。 六、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓

26、库运到工地的运输费已包括在决算书内。 七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。 八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_（大写）元。变压器油化试验费每台_（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决书）。 九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。 十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及

27、时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。 十一、争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： （1）提交_仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。 十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。 甲方（签章）：_? 乙方（签章）：_ 法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_ 委托代表：_ 委托代表：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 帐 号：_ 电 话：_ 电 话：_

28、签订时间：_年_月_日 签订时间： _年_月_日 协议签订地：_ 协议签订地：_ 关于工程招投标代理合同如何写七 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 甲方将其承建的_市房产局火车站片区还建房a栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 一、承包方式 包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。 二、工期要求 甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间

29、完工，不得拖延时间，若延期以每日_/日支付工期违约金，从工程款中扣除。 三、承包范围 地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。 四、质量要求 1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。 2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。 五、安全责任 乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度

30、执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。 六、结算价格及付款方式 1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价_元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。 2、付款方式：工程完工付款_%，下余_%一年内支付，保质期满，结清余款。 七、双方责任和权利 1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。 2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。 八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。 九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 第 23 页 共 23 页