建设工程施工合同【精选7篇】.docx

《建设工程施工合同【精选7篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同【精选7篇】.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同【精选7篇】建设工程施工合同 篇一 甲方： 乙方： 应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议： 一、工程范围：_年_月_日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。 二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。 三、新增工程量： 详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表 四、质量要求：按原合同承诺履行。 五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议 六、其它： 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。 3

2、、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。 甲方： 乙方： 建设施工合同 篇二 甲方（委托方）： 乙方（承揽方）： 经甲、乙方协商一致，乙方承揽位于泰安东XX西段道路开口工程项目中的施工：为确保工期、质量，双方协议如下： 一、乙方负责泰安东XX西段道路开口工程。 二、乙方以自己的设备完成施工 自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应服从甲方安排意见。 三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定 乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产安全负全部责任，甲方无权干涉。 四、承揽期限

3、自_年_月_日始至_年_月_日止。 五、承揽费用总计 人民币叁万元整（小写：30000、00元）； 六、承揽费用支付方式 合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。 七、质保期 自竣工验收后保修_年。 八、质量要求： 必须全部达到甲方提供的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率达到95%。 九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方原因造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。 十、工程涉及相关

4、光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行_市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。 十一、乙方必须坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动保护和安全生产。 十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。 十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整： 1、自然灾害造成的不可抗力损失。 2、经双方认可的承揽项目数量增减的。 十四、违约责任 1、乙方违反承揽期限，每拖延_日，按合同总价款的承担甲方的经济损失。 2、项目质量达不到

5、验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，并无权要求甲方支付工程款。 3、甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。 十五、验收 乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关政府单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行承担。 十六、安全 乙方在完成承揽项目过程中，对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，乙方承担全部善后责任和经济损失。 十七、对于不可抗力给对方造成的危害后果，双方互不承担责任。损害由各方自行承担。 十八、争议解决办法 协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。 十九、合同生效与终止 本合同自甲、乙双方盖章之日起

6、生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。 二十、补充协议 本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。 二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 经办人：_（签字）经办人：_（签字） _年_月_日_年_月_日 建设工程施工合同 篇三 甲方： 乙方： 甲乙双方依照民法典、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4

7、、工程范围：_风险提示： 明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。 另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。 5、工程期限：_开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。 6、承包方式： 应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约责任，这

8、样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以成为呈堂供证。 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。 2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。

9、4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。 6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。 8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复

10、费用应扣除）。 三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。 2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划 3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。 4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。 5、由于自

11、然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。 6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。 四、工程质量标准及验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方

12、，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用；对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误；不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。 6、乙方所承担的本合同工程项目完工后_天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。 7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相

13、应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。 8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用；若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。 五、施工安全 1、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。 2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。 3、甲方统一监

14、管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。 4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。 六、施工材料、设备 1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。 2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响

15、工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。 3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。 4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。 七、履约保证金 在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。 八、双方职责 1、甲方职责 （1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。 （2）甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。

16、（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。 （4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。 （5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。 2、乙方职责 （1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责

17、。 （2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。 （3）乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。 （4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。 （5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。 九、违约责任 1、若乙方将

18、本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。 2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按_元天计取违约金。 3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确具体的责任），则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。 4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。 5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。 十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉

19、讼。 十一、其他 1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。 2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方： 乙方： 建设工程施工合同 篇四 甲方： 乙方： 甲、乙双方依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议： 第一条、工程概况 1、施工名称：办公楼内墙面装修 2、施工地点：_市_区_区大路_号 第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。 第三条、工程要求：符合_省的有关规定

20、及国家验收标准。 第四条、合同工期：总工期为_天。(_年_月_日_年_月_日) 第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律 1、合同使用的语言：汉语。 2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。 第六条、工地代表 甲方代表：_ 乙方代表：_ 第七条、工程量、合同造价、结算方式： 1、工程量：粉刷面积为。 2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写_)，小写：_。 3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满_年验收无缺陷后一次支付完毕。 3、结算方式：结算审核后，由施XX出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于_

21、日内将工程款的95%，一次性付给乙方。 第八条、甲方工作 1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施XX承担。 2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。 3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。 4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。 5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。 6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。 7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。 第九条、乙方工作 1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。

22、2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。 3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。 第十条安全及防护要求 1、施XX须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。 2、严格按照劳动法规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施， 3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。 第十一条技术要求 1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。 2、乙方在施工过程中，须按照甲

23、方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。 3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。 第十二条文明施工 1、乙方在施工过程中必须遵守_省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。 2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。 3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。 第十三条违约责任 1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。 2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方

24、应协商解决。 3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。 第十四条附则 1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字(盖章)后生效。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 建设施工合同 篇五 甲方: 身份证号码: （以下简称“甲方”） 乙方: 身份证号码: （以下简称“乙方”） 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，

25、双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 自家住宅 工程地点: _XXXX_区镇村 二、工程承包范围: 承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至 第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等）。 三、合同工期:年 月 日 开工日期: 年 月 日。 四、质量标准及要求: 工程质量要求符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20合格标准。 需要注意的事项: 1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。 2、砌筑墙体过程中，乙方必

26、须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。 3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。 4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。 五、合同价款: 承包金额:据实按建筑面积每平方米 元（大写:人民币 整）进行人工结算。 六、工程

27、质量: 6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。 6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。 6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。 6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。 七、双方责权: 7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。 7.2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。 7.3甲方提供现场施工用水、

28、施工用电。 7.4乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。 7.5、施工安全由乙方全权负责。 7.6乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。 7.7主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物，搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。 7.8乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。 7.9施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。 八、安全施工: 8.1工程安全要求达到

29、G59-99建筑施工安全检查标准合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。 8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。 8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。 8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。 8.5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。 8.6乙方不允许与施工无关的人员进

30、入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。 九、工程款支付: 1、自本协议签订后，工程施工至 第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）； 第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）； 第三层主体工程完工（第三层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）； 第四层主体工程完工（第四层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）； 第五层主体工程完工（第五层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）； 第六层主体工程完工（第六层楼顶结束）后甲方付乙方 元（大写:人民币 ）；主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方

31、结算，由甲方一次性付清工程余款。 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。 十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照民法典交由司法部门处理。 十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。 甲方（手印）: 身份证号码: 联系电话: 乙方（手印）: 身份证号码: 联系电话: 年 月 日 建设施工合同 篇六 甲方（委托方）:_签约时间:

32、 _ 乙方（施工方）:_签约地点: _ 根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。 2、装饰施工地点：_县（市、区）_路（小区）_幢_号（单元）_室。 3、住房结构：_室_厅_结构，建筑面积_平方米。 4、装饰施工内容：详见工程施工报价单(附件 一)和图纸。 5、承包采用下列第_种方式： （1）乙方包工、包全部材料(见附件 三)； （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件 二、 三)； （3）乙方包清工。 6、本工程

33、由_设计。 7、工期：工程期限_天，从_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。 二、工程价款及结算方式 1、总价款：（大写）_元（其中：人工费_元，材料费_元，设计费_元，管理费_%，计_元，税金_%，计_元）。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 2、付款方式 （1）合同签订后_天内，甲方支付总价款的_%计_元； （2）木工进场当天，甲方支付总价款的_%计_元； （3）油漆进场当天，甲方支付总价款的_%计_元； （4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。 三、施工准备及双方的义务 ( 一)甲方工作 1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需改变房

34、屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。 2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。 3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。 4、指派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 ( 二)乙方工作 1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。 2、指派_为乙方代表，负责合同履

35、行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。 4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。 5、与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。 6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 四、材料的供应 1、甲方提供的材料：详见甲方提供的材料、设备表(附件 二)。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或

36、规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。 2、乙方提供的材料：详见附件乙方提供的材料报价单。 乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 五、安全生产和防火要求 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自

37、来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。 六、施工内容和工期的变更 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 七、材料供应 1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续； 2、

38、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。 八、工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）工程量变化或设计变更； （2）不可抗力； （3）甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。 3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 九、质量标准 双方约定本工程质量按下列标准执行： 1、_市

39、住宅装饰装修验收标准。 2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。 十、工程验收和保修 1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。 2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续。 3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为_年。验收

40、合格签字后，填写工程保修。 十一、其它约定事项 1、_ 2、_ 3、_ 十二、本合同一式_份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 附件 1、工程施工报价单 附件 2、甲方提供的材料、设备明细表 附件 3、乙方提供的材料、设备明细表 附件 4、工程项目更单 附件 5、工程质量验收单 附件 6、工程包修单 附件 7、施工业务通知单 甲方：_乙方：_ 姓名（签名）：_单位名称（盖章）：_ 身份证号：_法定代表人（或委托代理人）：_ 联系电话：_营业执照号码：_ 联系电话：_ 附件 一：工程施工报价单 序号项目单位 单价 数量 合计金额 工艺做法、用料说明 甲方代表（签字盖章）：_ 乙方代表（签字盖章）：_ _年_月_日 附件 二：甲方提供的材料、设备明细表 序号材料或设备 名称品牌规格 型号质量 等级单位数量单价供应时间送达地点 乙方验收意见 甲方代表：_ 乙方代表：_ _年_月_日 附件 三：乙方提供的材料、设备明细表 序号装饰内容材料 规格型号品牌等级数量单位单价合价 甲方验收意见 甲方代表：_ 乙方代表：_ _年_月_日 附件 四：工程项目变更单 变更内容原价格新价格增减金额（、-） 详细说明 工程原定金额甲方已付金额 元元 增加工程金额减项工程金额（增减）金额结算应付金额 元元元元 甲方代表：_ 乙方代表：_ _年_月_