建筑施工合同14篇_1.docx

《建筑施工合同14篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工合同14篇_1.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑施工合同14篇建筑施工合同 篇1 工程发包人：_（以下简称甲方） 工程承包人：_（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、建筑安装工程施工规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑施工平安检查标准，本着对工程负责和公正互利的原则，甲乙双方经过协商全都，签订本合同遵守。 一、工程名称： 住房 二、工程地点： 板桥珠西 三、承包方式： 劳务承包（即包人工、包设备、包质量、包平安文明生产、包工期。如图及式样变更在现浇前由甲方验收后可浇筑，浇筑后可视为现实标准）。 四、承包总价： 该工程承包总价为_人民币 1、不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2、承包范围：建筑按檐口各层

2、的实际面积计算，单价为每平米实际面积按测量为标准。不包括内外墙以及全部装潢。结顶、阳台、瓦片各按半层计算。 3、全部现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护由甲方专人养护，但乙方有权指导准时间规定，假如发觉养护不到位，质量消逝问题，乙方担当确定责任。 五、质量标准：平整直 1、确保工程验收一次通过，如一次验收通不过须立刻整改，如累计三次发生此类状况，则视为无力担当此项工作，作清场处理。全部损失由施工方担当。 2、若甲方通知乙方清场，乙方必需在3日内无条件清场，劳务工资依据实际工程进度结账。 六、平安文明标准： 1、进入施工现场，乙方全部工人佩戴平安帽，如不戴平安帽造成一切意外事故由乙方担当，与甲方无

3、关。 2、工伤处理：甲乙双方分别为施工个人购买一份意外险（施工人员名单由乙方供应），乙方在施工过程中，由于自身缘由造成医疗费用超出保险赔偿部分均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方缘由造成的超出部分均由甲方负责，如双方共同缘由，一次工伤费用超出保险赔偿的人民币2万以内的，由乙方自行担当，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生全部事故均与甲方无关，乙方及本人担当一切费用及责任。 七、进度指标： 1、乙方进场时间定为20_年5月6日，退场时间为20_年8月6日，施工工期为90天（包括雨天及节假日）。 八、工程款及结算方式： 该工程总承包款为人

4、民币：_ 付款方式：按施工进度支付。建筑每层浇筑后，甲方支付该层浇筑费用的55%。余款在工程结束，阅历收合格后支付。 九、甲方的权利和责任 1、甲方负责对工程质量、平安、文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方供应用水、用电。 3、乙方对施工的平安生产负责，进入现场严格遵守施工平安管理制度。由于乙方未能依据平安操作规格进行施工而造成的事故和损失，一切费用由乙方担当。 十、其它 1、其它未经事宜，双方协商解决，并签订补充协议。 2、本合同双方签字后生效，工程完工后工资结清自动失效。 3、本合同一式二份，甲方持一份，乙方一份。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法

5、定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工合同 篇2 摘 要： 法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分，能够有效的提高合同的管理效率，进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场经济的进展和完善，建筑企业作为专业性很强的经营性法人，在对内经营管理和对外经济业务往来中，涉及法律的事务不断增多，且日趋简洁。基于此，本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深化的争论，以期提高合同管理的水平。 关键词：建筑企业；施工合同；法律风险；管理 随着我国市场经济的进展，法制环境不断的完善，建筑行业在飞速进展的过程中，也暴露出来了许多的问题，尤其是法律方面的问题。建筑企业

6、普遍实行事后救济的法律风险防范手段，有将法律风险的有效把握融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍，分析了建设工程施工合同法律风险特点，施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程，并提出了建筑企业施工合同法律风险应对措施。 1施工合同法律风险和风险管理定义 1。1法律风险的定义 企业法律风险管理指南将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同商定，由于企业外部环境及其变化，或企业及其利益相关者的作为或不作为，对企业目标产生的影响。企业法律风险管理指南对法律风险的定义主要包括三方面：第一，在风险的定义上结合法律的特性，指出企业法律风险是一种可能性；其次，企业法律风险会影响企业

7、目标的实现；第三，指出法律风险产生的缘由来源于外部环境变化或利益相关者作为或不作为。从整体来看，该定义对法律风险做了较为全面的阐述。 1。2风险管理的含义 上世纪风险管理的思想开头萌芽，梅尔和赫奇斯合著的企业风险管理论中明确的记载风险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的进展过程中，内部审计与把握理论的演进和进展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式，对风险实施有效把握和妥当处理损失的过程。 2建设工程施工合同风险管理分析 2。1工程施工合同法律风险特点 建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面：第一，可猜想性。尽管风险

8、管理具有确定的不确定性，但是法律风险具有确定的特殊性，由于施工合同的双方主要是业主与施工单位，很简洁锁定合同的主体；其次，客观性。建筑企业作为一个营利性组织，其开展项目建设，就不行避开的会与他人建立合同法律关系，而风险是不以人的意志为转移的，客观存在的，故在合同整个存续阶段，合同法律风险无处不在；第三，长期性，一个建设工程从项目立项到交付使用，经受了较长的周期，进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最终的终止合同具有长期性，合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中，因此这就表明对于建设工程施工合同的管理、防范也具有长期性；第四，专业性。推断企业的行为或者大事是否会引发法律风

9、险，以及法律风险爆发所造成的后果严峻程度，都依靠于人员对法律学问的把握程度和所积累的法律实践阅历。同样法律风险的化解也需要很强的专业力气，解决方案的设计、实施步骤的先后挨次，都需要法律专业人士的指导，否则有可能造成不行逆的后果。 2。2施工合同管理流程分析 结合建设工程的施工特点，将施工合同管理流程主要分为三个阶段：合同订立阶段，合同的履行阶段，合同履行后的管理阶段，如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署，并将合同分送到相关的管理部门；合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序；合同履行后管理阶段，包括合同归档保管、执行状况评价等程序。 2。3建筑企业施工合同法律风险

10、管理流程 风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序，并结合我国企业法律风险管理的实践阅历编制，将其中的问题进行分类总结。依据风险管理的流程，结合建筑企业施工合同法律风险管理需要解决的问题，将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为：法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈，如图2所示。通过评估风险管理的具体过程，对法律管理进行相应的调整，实施动态的管理，为企业建立一个完善的法律风险管理体系。 3建筑企业施工合同法律风险应对 3。1施工合同法律风险把握 风险把

11、握是指企业通过实行确定的措施，降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失，将风险把握在企业可承受范围之内。风险回避是全部风险应对方法中最消极的处理方式，主要是指企业依据自身风险承受力气，主动放弃风险或是调整某项准备的风险处理方式，通过放弃某项活动来避开活动带来的风险。企业实行风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会，同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理，使企业丢失进展的机会。 3。2施工合同法律风险转移 风险转移是指企业将自己不能担当或是不愿担当的法律风险通过合同商定、保险等方式转移给其他的单位或个人，与规避风险中的放弃或中止某项活动不同，施工合同法律

12、风险转移是将某项活动所担当的风险转移给第三方，间接降低企业损失的频率和削减损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。 3。3施工合同法律风险自留 风险自留是指企业自己担当因风险大事所造成的损失。风险自留有主动与被动自留，有方案与无方案自留。企业在识别衡量风险的基础上，对可能存在的风险进行分析推断后，对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险，实行主动方案性的自留，自己担当风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失，被动的担当法律风险后果。 结束语 建筑施工合同涉及的受益主体较多，导致合同履行期间存在较多的法律风险，因此，要充分的熟识

13、合同法律风险管理的特点，并生疏风险管理的流程，在实行过程中进行管理，方式消逝较大的损失。在应对风险过程中，对风险进行详细的分析，合理的应对，提高企业的施工合同法律风险管理水平。 参考文献： 1杨志冰。建设工程合同法律风险防范争论D。华中科技高校，20xx。 建筑施工合同 篇3 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方准备将承包给乙方，本着公正、自愿、公正合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的全

14、部项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2(大写：捌佰 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目全部的材料必需使用国标产品，如不合格的 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款; 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 其次条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方供应现有导线网点、水准点和坐标

15、把握点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方供应所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、平安、环境爱惜和现场文明施工等方面具有拒绝权，并依据工程实际状况实行相应的处理、惩处措施。 5、在施工过程中，依据乙方的施工力气和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告， 2、依据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场，完成工程的施工。 甲方： 乙方： 年月日 建筑施工合同 篇4 甲方: 乙方: 依据中华人民共

16、和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和国家及省的有关规定，甲乙双方依据合法、公正、公正自愿、协商全都、恳切信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。 二、工作内容和工作地点 1、乙方的岗位职务为施工员。 2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。 3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。 三、工作时间和休息休假 1乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。 2凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。 3乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不误。 4、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙

17、方不得拒绝，不得提出额外补偿。 5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同商定的工资标准支付工资。 四、劳动酬劳 1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。 2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。 4、工资必需以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。 5、甲方每月 30 日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。 6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也担忧排补休。 五、社会保险和福利待遇 1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的

18、手续。只办理意外损害保险。 2、乙方患病或非因工负伤，甲方不赐予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。 六、劳动爱惜、劳动条件和职业危害防护 1、甲方按国家和省有关劳动爱惜规定供应符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实爱惜乙方在生产工作中的平安和健康。 2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命平安和身体健康的行为，有权对甲方提出批判并向有关部门检举、控告。 3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应依据政策予以补偿。 七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视具体状况由乙方担当赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。 八、合同的变更 甲乙双方

19、经协商全都，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。 八、合同的解除和终止 （一）解除 1经甲乙双方协商全都，本合同可以解除。 2有下列情形之一的，甲方可以解除本合同： （1）乙方严峻违反甲方规章制度的； （2）乙方严峻失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的； （3）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严峻影响，或者经甲方提出，拒不改正的； （4）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同商定的工作； 3有下列情形之一的，乙方可以解除本合同： （1）甲方未准时足额支付劳动酬劳的； （2）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损

20、害乙方权益的； （3）甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的； （4）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。 乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通知甲方。 （二）终止 本合同期满或法定终止条件消逝，本合同即行终止。 九、调解与仲裁 双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。 十、本合同“附件一、二”，与本合同具有同等效力。 甲方（盖章）（或负责人签字）： 年月日 乙方（签章）： 年月日 建筑施工合同 篇5 甲方：_实业进展有限公司 乙方：_建筑工程公司 甲乙双方本着公正互利的.原则，就工程施工有关事宜进行友好

21、协商，并共同达成以下补充协议：_ 一、工程造价 1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年_月_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负_万元区间以外的工程材

22、料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用：_工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包协作费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方(盖章)：法人代表： 乙方(盖章)：法人代表： 年月日 年月日

23、 建筑施工合同 篇6 关键词施工合同；风险因素；防范措施 建设部和国家工商行政管理局早在1999年12月就颁布实施了经重新修订的建设工程施工合同范本GF-1999-0201（简称“合同范本”），并已在国内建筑工程项目中广泛接受。众所周知，签订合同的目的是为了以法律形式确定合同双方的权利、义务和职责。合同范本必定是用合同条款在签约双方之间进行风险的合理支配。承包人应分析并识别合同中明示和示意的风险因素，通过对合同风险识别，承包人可以在合同谈判到执行合同的全过程中对风险实行慎重而有效的措施加以端详和防范，从而爱惜自己的合法权益。 1 合同价款的不同商定方式带来的风险及其防范措施 合同范本中规定了三

24、种合同价款的商定方式，即固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同给承包人带来的风险最大，合同范本通用条款规定：对固定价格合同，双方在专用条款内商定合同价款包含的风险范围和风险费用计算方法，在商定的风险范围内合同价款调整方法，应在专用条款内商定。可见，按固定价格合同签订后，承包人将完全担当商定风险范围内的风险费用。对此，承包人可从以下三方面加以规避风险： （1）在签合同时，将合同价款中包括的风险范围用专用条款加以明确，就会使该范围外可作价格调整的风险更清晰；明确了风险界面，可使承包人清楚自己应担当哪些无费用补偿的风险，进而加以防范，同时还可以使承包人预防因风险范围界定模糊而担

25、当更多其他风险。 （2）在签合同时，风险费用的计算方法和风险范围以外合同价款的调整方法也应明确并细化，以免日后双方因理解不同而发生争吵。 （3）承包人依据调研并结合以往的工程实践阅历，将风险按发生概率和造成损失的大小进行分类，并尽可能通过合同谈判将发生概率高、造成损失大的风险纳入可调合同价款的风险范围内。 相对而言，可调价格合同和成本加酬金合同使承包人担当的风险较小。对可调价合同，承包人在合同谈判中应争取接受比较有利的合同价款调整方法。 2 对合同文件不同解释引发的风险及其防范措施 由于建筑工程施工合同文件组成较多，各组成文件之间可能会消逝冲突，因此而给承包人带来风险。对此，承包人应投入足够的

26、技术力气对合同组成文件进行前后对比、逐条逐句地详细分析、检查，特别是依据合同范本承包人应知道的如下内容：发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也应视为合同的组成部分；这些变更的协议或文件的效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件效力高于签署在先的。这就要求承包人在工程实施过程中，即使是在工程后期，也要特别慎重地对待与发包人及其工程师签署的任何文字性的东西，尽量避开文件间潜在的不全都性，谨防因疏忽而发生在双方共同签署的文件中消逝与早期文件相悖的、不利于自己的内容，使原先争取到的有利条款前功尽弃，要知道此类教训是很多的。 3 延期开工和工期延误引发的风险及其防范措施 合同范本通用条款

27、规定：因发包人缘由不能按合同商定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人应赔偿承包人因延期开工造成的损失，并顺延工期；但承包人对延期开工的通知没有拒绝权；承包人只能获得因延期开工造成的直接经济损失的全部或部分赔偿，间接损失一般不简洁得到赔偿。大多数状况下承包人都希望按时开工，由于延期开工会造成承包人原定人、机、料等调配方案的变更带来的风险、分包人的报价有效期到期的风险和物价上涨带来的风险等。承包人可从以下三方面防范因工期延误带来的风险： （1）在工程进度方案中留有余地，使工期有确定的弹性，提高工期的抗延误力气。 （2）加强与发包人、设计者、供货商等的日常联系和沟通，尽量

28、消退可能造成工期延误的隐患，尤其是应努力避开网络方案中关键线路工作的停工现象。 （3）当工期延误不行避开时，承包人应收集对已有利的证据，科学合理地计算因发包人责任导致延误工期给自己造成的损失，使用合同中有关通用条款准时向发包人提出索赔要求。 4 发包人对承包人认可检查权引发的.风险及其防范措施 合同范本通用条款中规定：工程质量达不到商定标准的部分，承包人应按发包人的要求拆除并重新施工，直到符合商定标准为止。防范措施：这一条款的关键是“商定标准”应具体化、明确化，承包人要对国内当时没有相应标准规范时的商定仔细争论，检查该“商定标准”是否模糊不清、有否可操作性，以免由于发包人与承包人对商定标准有不

29、同理解而导致可能发生的返工等损失。通用条款还规定承包人选购并使用不符合设计或商定标准要求的材料设备时，由承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当费用，不顺延工期。可见在选购材料设备方面，商定标准不明确就会增大承包人的风险，因此也应在相关专用条款中明确标准要求。 5 工程变更带来的风险及其防范措施 通用条款分别从两方面对工程设计变更做了规定：一方面规定承包人不得对原设计进行变更，另一方面规定承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计的更改及对材料设备的换用，须经发包人同意；未经同意而擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用、赔偿损失，且不顺延工期，即使承包人自认为这些变更或换用是合理的、优化的。

30、防范措施：承包人应严格把握所提出的设计更改或材料设备换用必需经发包人同意这个关键程序，否则会被发包人索赔。在工程量的确认上也有类似问题：通用条款规定对承包人超过设计图纸范围的工程量在结算时不予计量。可见严格遵守设计图纸施工是承包人规避风险的基本原则。 6 分包带来的风险及其防范措施 分包始终是建筑工程施工管理中的一个既简洁又麻烦的问题。无论对发包人还是承包人，分包都是一把双刃剑：对发包人来讲，一方面分包可能使投标报价趋低、分工更专业化，但另一方面，发包人对分包人的资质不了解，担忧管理环节增多和责任的分散对工程质量和工期不利；对承包人来讲，也有类似的问题：合理使用分包可以优化总包的资源配置，比如

31、使用机电专业分包，可以弥补土建总包在机电安装方面的专业不足，既降低成本又保证工期；将一些风险较大的分项工程分包出去，向分包人转嫁风险，这也是总包企业规避风险的常用策略。但从另一个角度看，分包也会给总承包人带来风险，比如分包的管理问题：一个工程的分包过多，易造成工序搭接、协作困难，引发许多干扰或连锁反应。防范措施：作为总承包人，要规避分包风险首先必需在遵守总承包合同的前提下与分包方制订分包合同，比如在机电工程分包合同中规定，机电设备选购及其安装的技术要求和进度应符合总承包合同相关要求，以避开分包合同与总承包合同发生冲突给各方带来风险，要将分包合同的责、权、利条款与总包合同挂钩；分包人也要认真争论

32、总包合同，以利于工程总体质量把握和管理。 7 索赔大事和不行抗拒力大事受害状况通报期限带来的风险及其防范措施 通用条款规定，索赔大事发生后28天内应向发包人发出索赔意向通知书，当该索赔大事持续进行时，承包人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔大事终了后28天内向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；该条款还规定不行抗力大事结束后48小时内承包人向发包人通报受害状况和损失状况及估量费用。防范措施：承包人应清楚类似上述条款的期限规定，防止发包人以超出期限为由，不受理承包人的补偿要求，以削减风险。 建筑施工合同 篇7 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据甲方在本次土地整理项目中

33、所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对比图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，看法达成全都，甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为便利管理，相互制约，特订立本合同。 一、承包范围：依据设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的.六角板必需满足设计要求，线形顺、直、平，完成后达到设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。 二、承包价格及付款方式：六角板元每方，结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及

34、雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付%，余下部分作为质量保证金，待质保期_年到期后付清。 三、自合同签定之日起，方案工作日为_年_月_日至_年_月_日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算惩处。 四、质量要求：施工必需严格按业主的有关技术标准，施工规范及施工设计图纸进行施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必需有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必需现场填写同时得到监理许可。如因质量消逝问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。 五、平安生产：乙方在施工的全过程中，必需把平安生产放在首位，必需做到

35、文明施工、平安生产，在施工场地按规范要求，全方位设立明显的平安标志(包括用电)施工人员和外请小工必需按工作性质的区分穿戴平安帽和平安标志服，杜绝一切平安事故的发生。如发生一切担忧全事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。 六、文明施工：鉴于本项目施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥当处理好周边关系。 七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工合同 篇8 建设方： (以下简称

36、甲方) 承建方： (以下简称乙方) 为明确甲乙双方在加层建设过程中的职责和义务，本着自愿、公正、互利互惠的原则，特签订本合同，以使双方共同承诺，合作快乐。 一、工程名称及规模：在现有四楼半的基础上，增加二楼半及梯间的主体工程。 二、工程地点：龙泰四街(30号)。 三、承包形式：包工不包料，即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料，乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含木工)。 四、承包单价：建筑面积56.00元/平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切)，工程完工后据实计算。每层楼施工完后，室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。 五、付款方法：乙方每完成一层主

37、体，甲方付承包单价的.90%，乙方完成主体工程，无违反承建合同及工程质量问题，由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。 六、甲方负责水电材料的供应，确保乙方正常施工。 七、乙方在施工过程中，必需平安、文明，按建安操作规程施工，杜绝平安事故、技术隐患发生。一旦消逝平安事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发觉有担忧全因素，要准时给乙方提示、整改。 八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 九、本合同一式二份，双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工合同 篇9 发包人：_ 承包人：_ 第一节合同协议

38、书 依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就 一、工程概况 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程立项批准文号：_ 4.资金来源：_ 5.工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 6.工程承包范围：_ 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 方案开工日期：_年_月_日。 方案竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数_天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合：标准。施工平安文明标准化：

39、_。 四、合同形式 本合同接受单价合同形式。 五、签约合同价 人民币(大写)：(￥：_元);其中： (1)平安文明施工费： 人民币(大写)：(￥：_元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写)：(￥：_元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写)：(￥：_元); (4)暂列金额： 人民币(大写)：(￥：_元); 六、承包人项目经理及其主要管理人员 _。 七、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、中标通知书; 2、投标函及投标函附录; 3、专用合同条款; 4、通用合同条款; 5、技术标准和要求; 6、图纸; 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订

40、立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的.合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺依据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺依据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 甲方(签

41、章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工合同 篇10 发包单位(甲方)：_ 承包人：(乙方)：_ 依据建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽接受人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积_元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差)。工期： 第2条：合同使用标准和法律 2.1、合同使用标准： 2.2、适用法律建设安装工程承包合同条例