建筑工程勘察合同6篇_2.docx

《建筑工程勘察合同6篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程勘察合同6篇_2.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程勘察合同6篇建筑工程勘察合同1 发包人:(以下简称甲方) 勘察人:(以下简称乙方) 发包人托付勘察人担当其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的具体状况，为明确责任，协商协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 1：工程概况 1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程 1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内 1.3工程规模、特征：详见总平面图 详见建筑平面图及勘察任务书 1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或岩土工程勘察规范GB50021-20x

2、x(09)中相关条款。 1.5估量勘察工作量：在建设方供应的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地简洁状况，增加勘察孔数量。 2：发包人应准时向勘察人供应下列资料，并对其精确性、牢靠性负责： 2.1供应工程勘察任务托付书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。 2.2供应勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.3供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.4发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发

3、包人要求增加的份数另行收费。 4：开工及提交资料的时间 4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工，20xx年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。 4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.3本工程勘察费按： 勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须供应正式法票。 5：发包人、

4、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场消逝的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并担当其费用。 5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.4由于发包人的缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。 5.1.5发包人应爱惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修

5、改、传送或向第三人转让等。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当其认可的全部费用。 5.2.3勘察过程中，依据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 6:违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停

6、、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间

7、提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。 7：其它商定事项： 本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。 8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。 本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程勘察合同2 建设单位：_ 合同编号：_ 工程名称：_ 工程地点：_ 保密程度：_ _年_月_日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方 勘察单位：_勘察院，以下

8、简称乙方 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 _ 二、甲方的义务 1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，预备材

9、料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温柔机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于_年_月_日进入现

10、场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估量为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特殊工程(如

11、自然地质条件简洁，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费方法，原则上按勘测工程总技加收2040%的勘察费。 五、甲方违约责任 1.假如由于甲方变更方案，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。 六、乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依

12、据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 七、纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八、其它 本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未

13、尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。 建设单位(甲方)_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ 勘察单位(乙方)：_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ _年_月_日 建筑工程勘察合同3 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： (一)工程概况 1.1、工程名称：办公楼装

14、修 1.2、工程地点：上东新邻里办公楼 1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程 1.4、承包方式：包工包料 1.5、工期：本工程自20xx年05月02日开工，于20xx年06月02日竣工。 1.6、工程质量：优良元，大写 (二)甲方工作 2.1、开工前7天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方供应清楚的施工界面。向乙方供应施工所需的水源、电源，并说明使用留意事项，水电费由甲方担当。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派进度进行监督检查，

15、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、如的确需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、甲方要准时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。 2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、平安处理等工作，并担当相应费用。 (三)乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4、施工中未经甲方

16、同意或有关部门批准，不得任凭拆改原建筑结构及各种设备管线。 (四)关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方缘由未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、因设计变更或非人为缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 (五)关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ3

17、00-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。 5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。 (六)、关于工程价款及结算的商定 6.1、双方商定本合同价款接受第(3)种; (1)固定价格 (2)固定价格加价%包干风险系数计算。 (3)包工包料。 6.2、工程进度款与支付： 竣工验收合格后30日内付款95%，5%为交工验收备案开头计满一年的质保金。 (七)、有关平安生产和防火的商定 7.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合

18、中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规范、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 (八)嘉奖和违约责任 8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责担当损失。 8.2、未经甲方同

19、意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 8.4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 (九)争议或纠纷处理 9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁 (十)其他商定 (十一)附则 11.1、本工程需要进行保险时，应另

20、订协议。 11.2、本合同一共两份，双方各执一份。 11.3、本合同履行完后自动终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程勘察合同4 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ (由勘察人编填) 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二年、月 发包人_ 勘察人_ 发包人托付勘察人担当_ _任务。 依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守

21、。 第一条、工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建设地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式_ 1.7估量勘察工作量：_ 其次条、发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、

22、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条、勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作量变

23、化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%、作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的.大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付、预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向

24、勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成、果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条、发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消逝的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物

25、、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产

26、、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发

27、包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由、于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘、察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由、发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人

28、员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条、违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘

29、察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，

30、无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条、本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条、其它商定事项：_ 第九条、本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十条、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后

31、，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：_ 勘察人名称：_ (盖章) (盖章) 法定代表人：_(签字) 法定代表人：_(签字) 托付代理人：_(签字) 托付代理人：_(签字) 住宅：_ 住宅：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 建设行政主管部门备案：_ 鉴证看法：_ (盖章) (盖章) 备案号：_ 经办人：_ 备案日期：年月日 鉴证日期：年月日 建筑工程勘察合同5 建设单位：_，以下简称甲方; 设计单位：_，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计

32、任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_ 二，甲方的义务 1，甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方

33、对上述资料必需保证质量，不得任凭变更。 2，准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱惜乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1、乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付

34、初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，

35、设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看

36、法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3、甲方因故要求中途停止设计时，应准时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 五，设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。 六，嘉奖与违约责任 1、在合理的工程投资把握数内，由于

37、乙方接受先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。 2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。 3、甲方不依据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方连续完善设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造

38、成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 七，其它 _、 本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委，建委，建行等单位各留存一份。 甲方代表人：_乙方代表人：_ 甲方联系人：_乙方联系人：_ 乙方电话：_乙方电话：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 建筑工程勘察合同6 发包人: (以下简称甲方) 勘察人: (以下简称乙方) 发包人托付勘察人担当其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。依据中华人民共和国民