建设工程设计合同书(16份范本).docx
《建设工程设计合同书(16份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同书(16份范本).docx(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程设计合同书(16份范本)【第1篇】民用公路建设工程设计合同书 工 程 名称: _ 工 程 地点: _ 合 同 编 号:_ (由设计人编填) 设计证书等级:_ 发 包 人: _ 设 计 人: _ 签 订 日期: _ 发包人:_ 设计人: _ 发包人委托设计人承担 _ 工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总 投资 (万元
2、)费率%估算设计费(元)层数建筑面积 (m2)方案初步设计施工图 说明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 序号资料文件名称份数提交日期有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为 _ 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计费付费额(元)付费时间 (由交付设计文件所决定) 第一次付费20%定金 本合同签订后三日内 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明: 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 实际设计费按初步设计
3、概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。 本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条 双方责任 发包人责任: _ _ _ 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订
4、补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况
5、,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 设计人责任:_ _ _ 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 设计人采用的主要技术标准是: _ _ _ 设计合理使用年限为 年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目
6、尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任: 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违
7、约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的 %。 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
8、第八条 其他 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设
9、计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,提交广州仲裁委员会仲裁; _ 。 本合同一式 份,发包人 份,设计人 份。 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电
10、报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 其他约定事项: _ _ _ 发包人名称: _ 设计人名称: _ (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) _ 法定代表人:(签字) _ 委托代理人:(签字) _ 委托代理人:(签字)_ 住 所: _ 住 所:_ 邮政编码:_ 邮政编码: _ 电 话: _ 电 话: _ 传 真: _ 传 真:_ 开户银行: _ 开户银行:_ 银行帐号: _ 银行帐号:_ 建设行政主管部门备案 _ 鉴证意见: _ (盖章) (盖章) 备案号: _ 经 办 人:_ 备案日期: _ 年 _ 月 _ 日 鉴证日期: _ 年 _ 月 _ 日 【第2篇】
11、北京市建设工程设计合同书 订立合同双方: 建设单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方; 经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。 第二条甲方的义务 年月日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,
12、以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的准确性负责。 年月日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件。 年月日双方签字后生效
13、,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向_仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行等单位各留存一份。 建设单位(甲方):设计单位(乙方): 法定代表人:_法定代表人:_ 联系人:_联系人:_ 通讯处:_通讯处:_ 【第3篇】建设工程设计通用版合同书 建设单位(甲方):_ 地址:_邮码_电话_ 法定代表人
14、:_职务_ 设计单位(乙方):_ 地址:_邮码_电话_ 法定代表人:_职务_ 为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。 第二条甲方的义务 1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工
15、图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给 第三方重复使
16、用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设计文件一式_分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。 _年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件 (2)。 2.乙方必须根据批准的设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程设计 合同书 16 范本
限制150内