建筑工程居间合同精选14篇.docx

《建筑工程居间合同精选14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程居间合同精选14篇.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程居间合同精选14篇建筑工程居间合同 篇1 托付人: _(以下简称甲方) 地址: _ 身份证号:_ 联系方式:_ 居间人: _(以下简称乙方) 地址: _ 身份证号:_ 联系方式:_ 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，依据中华人民共和国合同法，甲乙双方在公正自愿、公正和恳切信用、等价有偿原则的基础上，经协商全都，达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.

2、2“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方未中标，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 风险告知:居间事项应当商定清晰明确，关键留意是否符合法律规定，如以居间方式关怀招投标双方违规中标的，会被认定无效。居间成功具体指向何种状态，作为居间合同中居间方的核心义务，实践中由于商定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定，分为供应机会和供应中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等，关键事项商定的越清楚、明确越能削减纠纷的消逝。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目招

3、投标的信息，并有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 2.3乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务，关心甲方做好标书的编制。假如能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。 3.2假如居间成功，则由

4、甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 4.1本项目居间酬劳为 4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间酬劳 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 五、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 风险告知:合同法规定，在居间不成功的状况下，居间费用可以由托付方担当，对此，一是可以商定居间费用由谁担当;二

5、是可以可以明确具体担当的标准。 六、保密事项 6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 风险告知:合同法规定居间方有照实报告的义务，相比较而言，审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格。可以依据具体居间内容，考虑居间事项的难易、居间酬劳的凹凸等，具体明确居间方的义务层级。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 7.2假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

6、八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 9.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 9.2本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。 托付人(签章):_居间人(签章):_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇2 甲方(托付方)：_ 地址：_ 法人代表：_ 身份证号：_ 乙方(中介方)：_ 身份证号：_ 上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)关心甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、居间事项： 别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。 二、居间任务： 依据民法典

7、第九百六十三条关于“居间人促成合同签订成功，托付人应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工总分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。 合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方关心甲方取得该工程施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费; 2、付款方式： 1)、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 3)、该居间费在甲方第四次收到工程进

8、度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。 三、甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。 与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 乙方促成甲方与该幅土地使用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与 乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条

9、件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商

10、解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方确定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方：_ 乙方：_ 法人代表签章：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 建筑工程居间合同 篇3 甲方(托付人)： 地址： 电话： 法定代表人： 乙方(居间人)： 地址： 电话： 法定代表人： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就秦俑馆综合服务楼改造项目标段1建筑改造施工标段工程项目(以下称该工程

11、项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等与工程相关的信息及资料。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假

12、如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金 万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务

13、1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的.计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的15%。 2、居间成功后，在甲方签订合同时向乙方支付 整，正常施工的一个月内，应向乙方支付 元整；在正常施工的两个月内，应支付 ；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，

14、按 %的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成

15、居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式：如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院依法解决。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇4 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自

16、愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈，为甲方供应询问、建议，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。 二、乙方的.义务 1、乙方向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居

17、间酬劳。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进行合同谈判。 2、假如

18、居间成功，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。 2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余全部居间服务费一次性付给乙方。 3、甲方以银行转帐的方式支付。账户名：，收款账号：。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所

19、包含的托付事项，自行担当全部居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为。 七、合同终止 1、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由#人民法院管辖。 九、其他事项 1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 2、本合同在市县（区）签订。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日 建筑工程居间合同 篇5 甲方(托付人

20、):_ 乙方(居间人):_ 甲乙双方为了发挥各自的优势，依据_及相关法律法规，经双方充分协商，依照公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付，负责就_旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息，并供应

21、相关的业务询问服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息的真实牢靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和恳切义务，关心甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务关心甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前

22、提是甲方已经准时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调)。 2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。如遇下列情

23、形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还: 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行建设工程合同的; 3.3.3因施工过程中消逝平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方?勒令停工、中止工程建设合同的; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据_第426条关于“居间人促成合同签订成功，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合 同立刻生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服

24、务费: 4.1本项目居间服务费为工程总造价的_%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量_万元的_%计_万元(税后)，作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_%)，最终一期居间服务酬劳支付时可作相应调整，多还少补(但消逝第3.3条之情形的，不予调整)。 4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方依据下表时间、数额要求分_次向乙方支付居间酬劳(税后，不需居间人开具任何发票)。 其中:甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临

25、建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后_个工作日内无条件支付给乙方; 每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行; 每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。 五、特别商定 5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方确定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。 5.2在居间服务过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成

26、居间服务，也由甲方自行_担当。假如乙方居间成功，这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程_合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条;追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金(_日);按所欠居间酬劳部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间服务成功完成

27、后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，_执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为_年。 七

28、、合同终止 7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。 7.2假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地_委员会_或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准

29、。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成全都后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。 甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_ 合同签订地:_ 合同签订日期:_ 建筑工程居间合同 篇6 订立合同双方： 甲方： _保险代理人股份有限公司 乙方： _先生/女士 甲方详细地址：_ 乙方详细地址：_ 兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会，双方依恳切信用原则订立居间合约如下： 第一条 合意事项 双方依本合约之商定成立居间关系，不适用其它劳务关系相关商定或规定，乙方同意为甲方查找及指示可与其签订保险契约之相对人，而供应签约之机会。 其次条 居间酬劳 保险契约因乙方之居间而成立生效，并逾期契约撤销期限确

30、定生效后，乙方始得按甲方之相关酬劳标准支领酬劳。 第三条 合约期间 本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效，乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。本合约以个_月为一期，每期届满后一个月内如乙方无异议则视同续约。 第四条 权利义务 双方同意遵守本合约之规定，乙方倘有违反本合约及其它相关方法之商定，_或为本合约商定范围外之行为，致损及甲方或第三人权益时，应负损害赔偿责任。 第五条 合同争议的解决方式 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交惠州仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第六条 其它商定 本合约之条款及甲方所订其它相关方法均为本居间合约之构成部份。 本合

31、约未尽事宜，悉依中华民国相关法令规章办理。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建筑工程居间合同 篇7 甲方（托付人）： 联系地址： 乙方（居间人）： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1乙方接受甲方托付，负责工程项就市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项

32、目的专业承包施工合同。 2居间成功是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 3乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料

33、；负责和建设单位进行合同谈判 2假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。 1、甲方需先支付居间活动费用人民币；如居间不成功则乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。 2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。 3、甲方以转帐的方式支付。 五、居间费用的担当

34、居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_

35、月_日 建筑工程居间合同 篇8 甲方(托付人)：_ 法定代表人：_ 地址：_ 乙方(居间人)：_ 身份证号码：_ 地址：_ 甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下合同： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。 2、本工程项目主要状况 (1)工程名称：_。 (2)工程地址：_。 (3)工程主要施工内容：_。 (4)其他状况：_。 二、甲乙双

36、方权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料; 2、甲方负责依据乙方供应的信息或商定的时间和建设单位进行合同谈判; 3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度; 4、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关; 5、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳; 6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务; 7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。 (二)乙方权利义务 1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，关心甲方对本工程项目进行实地考察; 2、乙方承诺向甲

37、方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠; 3、乙方有权知情整个项目谈判全过程; 4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和恳切义务。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%; 2、甲方应在居间成功之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳; 3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同; 4、乙方账户信息如下： 户名：_。 卡号：_。 开户行：_。 5、甲方可以转账或现金的方式支付。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支

38、付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。 五、保密事项 1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘做出不利对方的任何行为。 六、违约责任 1、甲乙双方应完全履行本协议商定，任一方违约的，均应担当违约责任。 2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。 3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。 七、通知 1、通知联系人 为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，具体负责通知和传达本合同相关事宜。 2、任何一方依据本合同商定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项商定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一