建设工程施工合同(15篇)_1.docx
《建设工程施工合同(15篇)_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同(15篇)_1.docx(59页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程施工合同(15篇)建设工程施工合同1 贷款方:_ 借款方:_ 依据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。 第一条 借款用途_。 其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_元。估量用款为_年_元;_年_元;_年_元;_年_元;_年_元;_年_元。 第三条 借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_%。借款方假如不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。 第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元;_年_元;_
2、年_元;_年_元;_年_元;_年_元,贷款逾期不还的部分,贷款方有权追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第五条 因国家调整方案、产品价格、税率,以及修正概算等缘由,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。 第六条 贷款方保证依据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。 第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用状况,了解借款方的经营管理、方案执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。 借款方假如不按合同规定使用贷款,贷款方
3、有权收回部分贷款,并对违约使用部分依据银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。 第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。 第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方:_(盖章)贷款方:_(盖章) 负责人:_(盖章)负责人:_(盖章) 地址:_(盖章)地址:_(盖章) 签约日期:_ 签约地点:_ 建设工程施工合同2 建设单位(甲方): 施工承包单位(乙方): 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,搞好协作协作,按时保质保量地完成工程任务,
4、经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 工程名称: 质量要求: 工程造价:本合同全部工程施工预算造价为人民币¥: 元 工程期限:年 月 日起至 年 月 日止 甲乙双方的责任与权利: 一、甲方在开工前应解决施工用地,解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。 二、乙方在开工前应组织有关人员争论参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,支配施工总进度方案,储备材料,加工构件,做好一切施工预备。 三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收规
5、范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得任凭变更设计,如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。 五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进行平安教育,做好设施平安防护,假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。 六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料铺张,乙方应担当责任如数偿还相关费用。 合同份数及相关说明: 一、本合同一式两份,甲乙方各执一份; 二
6、、本合同自双方签订之日生效。 三、本合同条款如对特别状况尚有未尽事宜,双方可依据具体状况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 甲方代表签名:_乙方代表签名:_ 地址:_地址:_ 电话:_电话:_ 传真:_传真:_ 日期:_年_月_日日期:_年_月_日 建设工程施工合同3 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体状况,双方达成如下协议。 第一条、工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:预算报价书【详见
7、附件(2)】所列项目 1.4 承包方式: 1.5 工期:本工程自年月 日开工,于 年 月 日竣工,共计(以物管书面同意开工日期为准) 1.6 工程质量: 达到国家质量评定合格标准 1.7 合同价款:人民币:(大写:。价款及结算方式详见本合同第六条商定。 其次条、甲方工作 2.1开工前天,协调设计单位向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱惜措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派(身份证号: )为甲方驻工地代表
8、,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。 2.5负责协作乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系,保证工程顺当进行,如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误,工期顺延。 第三条、乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交甲方审定。 3.2 指派 (身份证号: )为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各
9、项事宜。 3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱惜施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行爱惜。 但有证据证明甲方有意拖延移交工作的,乙方得以免责。 第四条、关
10、于工期的商定 4.1 甲方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2 因甲方未按商定完成工作,影响工期,工期作相应的顺延。 4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,可能影响工期的,乙方仍应保证在商定工期内完工,工期不顺延。 4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条、关于工程质量及验收的商定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方
11、要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3 甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延,乙方没有责任;若复验不合格,乙方只对其复验及不合格工作内容的返工担当费用,其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方担当,且工期也予顺延。 5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工
12、期顺延,因此造成乙方损失的,甲方应当予以赔偿。 5.5 由于乙方缘由影响工程质量,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关合理费用,如有证据证明甲方有意拖延验收的,自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失担当责任。 5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的,甲方应单独组织乙方的验收,承认乙方的验收时间,并按合同商定办理乙方的相关结算及支付款。 第六条
13、、关于工程价款及结算的商定 6.1双方商定本合同价款接受: 6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。 6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变,但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。 6.1.3结算方式:结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价:施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单,依据本合同装饰工程预算书【详见附件(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算,若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。 6.2本合同生效后,甲方分结清。 6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资
14、料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在内,结清第次应付款项。 6.4工程质保金5%,在质保期满1年后除的,仅支付剩余费用。 第七条、关于材料供应的商定 7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌供应。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况,由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费,每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天,乙方向甲方支付赔偿金为 。 7.2 凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有
15、差异,应禁止使用。若已使用,乙方负责赔偿甲方相关损失。 第八条、有关平安生产和防火的商定 8.1 甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条、嘉奖和违约责任
16、9.1甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。 9.2 乙方依据甲方要求,全部或部份工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方 元,作为嘉奖。 9.3由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同商定付款的,每逾期一天,按应付款项的 向乙方支付滞纳金。 9.4 由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付违约金。 9.5 乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 9.6 甲方未办理任何手续,擅自
17、同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失 9.7 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并担当损失。 9.8 乙方施工中如发生平安、消防、人身损害、财产损失等事故,由乙方负责处理并担当一切责任;如因此造成甲方损失的,乙方应当予以赔偿。 9.9 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.10 因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条、争议或纠纷处理 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提
18、下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条、附则 11.1 本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算; 11.2 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份; 11.3 本合同履行完成后自动终止; 11.4 整个工程由乙方进行设计和施工优化,甲方依据报批要求供应相关资料,供应现有办公室装饰部分的全部图纸和报批资料,甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为协作甲方进行本次改造装修,经甲乙双方协商由 设计单位、 11.5乙方消防、空调报价为估算价格,后期供应大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细,甲方在消防、空调单位报
19、价的基础上收取25%的管理费用。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 托付代理人:(签字) 托付代理人:(签字) 年月日: 建设工程施工合同4 甲方: 乙方: 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规,遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,经过友好协商,双方就_县叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成全都,签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称:_县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点:_县叩镇华丰村 1.3工程内容: 、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同 15 _1
限制150内