建筑施工合同 (15篇)_1.docx

《建筑施工合同 (15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工合同 (15篇)_1.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑施工合同 (15篇)建筑施工合同 1 发包方(以下简称甲方)：_公司 承包方(以下简称乙方)：_ 经甲、乙双方协商全都，本着双方公正、自愿原则就甲方托付乙方建筑武阳 丽园小区景观 工程，签订以下协议： 一、 工程内容：_ 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、 工期： 1、 开工日期：本项目工程工期从年月日起至_年_月_日止，共_个日历天。开工日期以开头正式施工开头算起。 2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。 3、 因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。 4、 发包人未按期支付工程款，合同工期相

2、应顺延。 三、 工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币_元(_元整)，若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。 四、 承建方式 1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。 2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其供应所承 建工程的饰面样板材料，必需经双方共同确认方可进行施工。 3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。 五、 工程付款方法双方商定按以下方式支付工程款： 1、本工程无预付款。 2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。 1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给 该项工程款

3、合同金额_%。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。 2、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的20%。 3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)_%。 4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。 3、此合同所描述款项含税

4、金(即税金由甲方代扣，扣除税率为3.41%)。 六、 工程质量要求： 1、 乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。 2、 施工过程必需作好记录及隐蔽工程验收签证(接受视频资料)。 七、 工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整

5、改看法。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。 八、 延期违约责任： 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。 九、 质保内容 质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。 十、质保期限 以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开头计算， 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 十一、双方在施工中的几项规定： 1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发

6、觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，全部修改调整的费用由甲方负责。 2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教育施工人员遵纪守法。 3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。 4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序亲热协作，要求应用书面联系。 十二、合同生效与终止：_ 本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补

7、签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 签名：_(甲方) 签名：_(乙方) 签订日期：_ 签订日期：_ 建筑施工合同 2 建设单位：_ (以下简称甲方) 施工单位：_ (以下简称乙方) 为了加强和规范施工现场消防平安管理，落实逐级消防平安责任制，依据国家有关法律、法、建设部施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-20_)、20_年北京市人民政府令第84号北京市建设工程施工现场消防平安管理规定、20_年北京市建设工程施工现场平安防护、场容卫生、环境爱惜、保卫消防标准;生活区设置和管理标准，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义

8、务，确保施工现场的消防平安。 一、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家的法律、法规、建设部和北京市政府与行业部门的相关规定，对施工现场的消防平安有权进行全面的监督、检查和指导。 2.对总承包单位(施工单位)违反北京市建设工程施工现场消防平安管理规定和北京市建设工程施工现场平安防护、场容卫生、环境爱惜、保卫消防标准;生活区设置和管理标准;有权对总承包单位(施工单位)限期整改或停工整改。 3.甲方如有直接分包的工程(专业分包等)，分包单位违反北京市建设工程施工现场消防平安管理规定和北京市建设工程施工现场平安防护、场容卫生、环境爱惜、保卫消防标准;生活区设置和管理标准及不听从总包单位现场管理，一

9、旦发生消防平安事故与生产平安事故所造成的经济损失及主要责任由甲方担当。 二、乙方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家的法律、法规和北京市政府及兴业部门的相关规定，对施工现场的消防平安负总责。 2.施工现场成立消防领导小组，建立健全消防平安责任制，做到“谁主管、谁负责”。项目经理部领导小组的组长并为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。定期检查及每周召开一次消防工作例会，总结前一阶段消防工作状况，布置下一阶段的消防工作。 3.制定消防工作总体方案及绘制施工现场消防平面图，并依据冬雨季施工方案和工程进度，定出易发生火灾部位的防火预案及灭火方案。建立并执行消防工作检查制度，制定施工现场用火用电制度。

10、 4.成立现场义务消防队，义务消防队员必需经过培训与定期进行演练及实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后可立刻组织抢险灭火。 5.施工现场必需设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。 6.施工现场要有明显的防火宣扬标志。设置的消防器材、消火栓要做到布局合理，成组设置，水龙带齐全，要有明显的消防标志，并经常检查、维护、保养。消防干管、消防立管及消防栓口设置要符合标准规定。 7.电焊工、气焊工、防水工必需持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必需确认无火源隐患后方可离去。 8.氧气瓶、乙炔瓶工作间

11、距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。 9.施工现场使用的电气设备必需符合防火要求。临时用电必需安装过载爱惜装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。 10.易燃易爆物品，必需有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用平安。 11.施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要接受非燃材料支搭，易燃易爆物品必需专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。 12.工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要依

12、据工程方案限量进入并实行牢靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应准时清除。 13.施工现场使用的平安网、密目式平安网、密目式防尘网、保温材料等，必需符合消防平安规定，不得使用易燃、可燃材料。进场时要进行检验，凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。 14.施工现场严禁吸烟。不得在建筑工程内设置宿舍。 15.施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。寒冷季节严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。 16.从事油漆粉刷或防水等危险作业时，必需有书面平安技术交底并有全体作业人员签字手续，时要有具体的防火措施，必需派专人看护。 17.现场搭设的各种临时建筑，不得使用可燃材料，要有厂

13、方及安装单位验收合格证明后方可使用。生活区的设置必需符合消防管理规定。 18.生活区的用电要符合防火规定。食堂使用的燃料必需符合使用规定，用火点和燃料(煤气罐等)不能再同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。 三、施工现场一旦发生火灾及其它生产平安事故，按北京市建设工程生产平安事故责任认定若干规定执行。 四、本协议如与现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符的，以其相关规定为准。 五、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份、报北京市公安消防部门一份。本协议由甲乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收(建设、设计、监理、施工)后自行终止。 建设单位(盖章) 施工单

14、位(盖章) 法定代表人或托付代理人(签字) 法定代表人或托付代理人(签字) 签订日期：_ 年 月 日 建筑施工合同 3 买受人（以下简称甲方）： 出卖人（以下简称乙方）： 甲方因工程需要，购买乙方物资，依据中华人民共和国合同法等相关法律之规定，经双方协商全都，签订本合同。 第一条 供料工程 1.1 本合同项下的物资用于下述工程： 。 1.2 工程地点：。 其次条 货物名称、规格型号、材质、单价及方案数量等 第三条 货物质量要求 3.1 质量要求及验收标准的商定： 。 3.2 货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标

15、准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。 3.3 货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。 3.4 本次交易接受样品封存、对比样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费供应，全部货物验收合格后退还乙方。 3.5 货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣扬资料及乙方（或生产厂家）公开宣扬的内容，均构成其承诺。 3.6 鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。 第四条 交货时间按下列第（ ）

16、种方式确定： （1）年 月 日 时前交付全部货物； （2）分批交货，具体时间由甲方提前 日通知乙方。 第五条 交货地点 交货地点为： 本工程施工地点。由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置，运费及吊卸费由乙方担当。 第六条 货物数量及质量的验收 6.1 甲乙双方共同对货物（包括合同商定的附件等）数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。 数量的验收（或复核）方法、计量规章：； 外观质量的验收内容及方法: 。 6.2 货物经甲方表观检验，如有质量特殊现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方担当违约责任。 6.3 交货时，乙方应向甲方一并提交产品技

17、术质量资料，包括但不限于：。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未完成，甲方有权不予结算付款。 6.4 货物进场后，应当进行检测、检验（试验），相关费用由方担当；检测、检验（试验）的内容及方式为： 。检测、检验（试验）不合格的，视为货物交付未完成，并由乙方担当违约责任。 6.5 货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，阅历证合格，方可视为货物质量合格；否则，视为货物交付未完成，并由乙方担当违约责任。 6.6 甲方实行抽样验收合格的，不能视为乙方全部货物质量合格。 6.7 甲方依照法律规定或合同商定退货的，如乙方在日内不取回货物，视为乙方放弃货物全部权，甲方可在无需支付货款的条件下处

18、置该货物，处置费用由乙方担当。 第七条 包装、附件 7.1 乙方供应的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准，确保与其运输、装卸和储存条件相适应。 关于包装的特别商定：。 建筑施工合同 4 甲方(户主)：住址： 乙方(承包人)：住址： 甲方私人居住楼托付给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。 一、承包方式：包工不包料。 二、承包价：按每平方米元计算，本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。 三、付款方法：工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。 四、工期：开工日期为农历月日(月日)开工，施工日历每天即年月日竣工。 五、质量：乙方施工中应留意质量，施工存在质量

19、问题甲方提出后乙方应立刻整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。 六、平安管理：施工中乙方应加强平安管理确保施工人员的平安，如疏于管理发生人身损害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。 七、双方责任和义务： 甲方： 应保证建筑材料准时到场不影响乙方使用。 乙方： 负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。 建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方供应，否则甲方不负有责任。 承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。 八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签

20、字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工合同 5 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，订立合同。 一、工程概况 工程名称：项目住宅小区工程 工程地点：杭州市 工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。 二、合同工期 1、按图纸要求尺寸进行开挖，自20_年9月28日开头施工，在20_年12月30日完成，工期为90天。 2、乙方

21、在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏修理，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。 三、结算方式： 1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金。 2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。 四、质量与施工要求： 1、基底的平面位置、底面尺

22、寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差把握在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、在开挖过程中，乙方必需听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。 4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方全部。 五、平安要求： 1、开工前乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格依据土方工程实施技术操作规程中的平安留意事项进行施工，否则消逝平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓

23、边坡设置支撑挡土板。 5、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。 6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。 六、其它： 乙方必需文明施工，平安生产，杜绝工伤事故，由乙方缘由造成工伤事故的全部责任及费用由乙方担当。 七、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工合同 6 发包方)甲

24、方：_ (承包方)乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本工程具体状况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：_室内装饰工程 2、工程地点：_ 3、承包范围：_ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。 5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量：按本合同第5条商定标准 7、合同价(人民币大写)：_元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部XX或部分XX房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX的房屋中所滞留的家具、陈X等实行爱惜措

25、施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱惜好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民

26、问题及四周单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得任凭拆改原建筑结构及各种设备管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。 四、关于材料供应的商定 1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。 本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费

27、率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。 3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的.材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 五、关于工程质量及验收的商定 1、本工程执行DB08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB3130-1999住宅装饰装修验收标准_市建设行政主管部门制定的其它地

28、方标准、质量评定验收标准。 2、本工程由_方设计施工方案。 3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 六、关于工程价款及结算的商定 1、进场施工前后_日支付_元整，工程进度过半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款项_元于工程完工后三个月支付。 2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了全部人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不行或缺的工作及责任的全部费用。 3、主材

29、单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。 4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的

30、施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知_日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 八、工程验收 甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。

31、 九、有关平安生产和防火商定： 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 十、违约责任 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。 2、由于乙方缘由逾期竣工的，每

32、逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。 十 一、纠纷处理方式 1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向_市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同商定向 市仲裁委员会申请仲裁 人民法院提起诉讼。 (将不选

33、定的解决方式划出) 十 二、合同的变更和解除 1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 十 三、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ 托付代理人：_ 法定代表人：_ 住址：_ 地址：_

34、 电话：_ 电话：_ 签订日期：_年_月_日 签订地点 建筑施工合同 7 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方承揽 钢结构项目，托付乙方进行本项目成套钢结构安装。为明确双方职责，紧密协作，共同完成安装任务，经双方协商，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 二、开竣工时间 1、开工日期： 年 月 日(以实际开工日期为准)。 2、竣工日期：以建设单位合同为准，在天气等自然条件或不行抗力的因素影响施工，经建设方代表签证认可，工期顺延。 3、本工程总工期为 天。 三、工程内容： 四、合同价款及结算方式： 合同价款为： 1、钢构件进场三天内，支取合同总额

35、的 ，计：(￥： 元)。 2、主钢构件吊装完毕，支取合同总额的 ，计：(￥： 元)。 3、屋面板安装完毕，支取合同总额的 ，计：(￥： 元)。 4、完成总工作量的100%时，通过甲方或业主验收签字后(完工二个月如不验收，甲方应视为验收合格)，支取合同总额的 ，计：(￥： 元)。 5、余款3%作为保修金，质保期为完工后一年，期满一次性付清。 五、物资供应： 甲方：负责供应主构件和次构件、标准件、油漆、并准时运输到施工现场。 乙方： 1、设备构件到施工现场，乙方应按标准验收，遇有缺陷、缺件、损坏应准时和甲方取得联系，由甲方进行协调解决。 2、安装过程使用工具由乙方自行解决，甲方不赐予配备，甲方只负

36、责全部施工所需材料的准时配备。 六、平安 甲方： 1、负责平安监督检查、考核，发觉问题填写问题通知单，督促乙方整改。 乙方： 1、必需做到文明施工(含工作服、平安帽统一)，做到工完料尽场地清。 2、遵守平安操作规程，认真遵守公司制订平安生产施工纪律，严格按施工平安措施进行施工。 3、乙方施工人员进场时必需给安装工人办工伤保险。 七、质量等级为合格： 甲方： 1、供应本工程的质量等级要求。 2、供应本工程相关的质检资料，对施工过程进行全方面监督。并准时反馈给乙方，提出整改看法。 乙方： 1、严格按图施工，严格按质量等级的要求，及钢结构工程施工验收规范(GB5020520xx)精工细作，不得擅自修

37、改设计，如确需变更得征得甲方同意，工程变更应先办理签证后再施工，否则，由此产生的一切费用由乙方担当。 2、工程质保期内，发觉安装质量问题乙方应在接到通知两日内无条件修理，逾期或不处理，甲方派人处理全部一切费用均在其质保金中扣除。 八、施工管理： 1、甲方供应施工图纸，负责外协事宜。 2、乙方施工队应依据合同，按期进入承包项目工地进行施工。 3、加强工作中联系，使工程顺当进行，乙方应做到通讯畅通无阻。 4、工程施工过程中，甲方须担当图纸以外的增加部分和设计变更的各项额外工程的施工费用。 5、乙方必需听从甲方现场工程师的合理支配，如不听从将赐予适当的经济惩处。 九、竣工验收 工程完工后，乙方关心甲

38、方整理好竣工验收资料，直至验收完毕。 十、其他 11.1本合同经双方代表签字盖章后生效，工程交工验收合格、结清工程款，保修期满后自动失效。 11.2本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成交给当地仲裁委员会裁决或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。 11.3本合同一式两份，甲乙双方各一份;具同等法律效应。 甲 方：签约日期： 乙 方： 签约日期： 建筑施工合同 8 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1工程名称：上善道茶厂仓库及办公呈现区装修工程 1.2工程地点： 东湖渔场金渤

39、物流园 1.3承包范围： 仓库及办公室 1.4承包方式： 包工包料 1.5工期：本工程工期定为45天（工作天），工期计算以实际开工 期、甲方供应符合进场的条件及大厦管理处批准后，乙方进场施工当天起计，并经双方签字为准。大约自_年_月_日开工，大约于_ _年_月_日竣工。 1.6工程质量：_合格_ 1.7合同价款（人民币大写）：_暂定为拾伍万元_ _，小写 ￥ 150000 元。工程完工后，双方按实际工程量结算。 其次条 甲方义务 2.1开工前_3_天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具

40、、陈设等实行爱惜措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，说明使用留意事项,并支付施工期间相关费用。办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续并担当相应费用。 2.2指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 2.4按商定依时支付工程款和结算工程款。 第三条 乙方义务 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，

41、解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 3.5因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用。 第四条 关于工期的商定 4.1因甲方未按商定完成其应负责的工作，影响工期的，工期顺延。 4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 4.3因甲方供应的设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致一周内累计停工每达8小时，施工工期相应顺延1天。 第五条 关于工程质量及验收的商定 5.1由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲